版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源发电站工程合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订背景与目的1.3合同签订时间与地点2.1工程概况2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.1.3工程规模2.1.4工程性质2.1.5工程投资2.2工程建设内容2.2.1发电设备安装2.2.2输电线路建设2.2.3配电设施建设2.2.4辅助设施建设3.1工程实施进度计划3.1.1工程开工时间3.1.2工程竣工时间3.1.3工程各阶段进度安排3.2工程质量要求3.2.1设计质量要求3.2.2施工质量要求3.2.3质量检验标准4.1工程合同价款4.1.1工程合同总价4.1.2工程合同单价4.1.3工程合同付款方式4.1.4工程合同调整机制5.1工程进度款支付5.1.1进度款支付比例5.1.2进度款支付时间5.1.3进度款支付条件6.1工程竣工结算6.1.1竣工结算编制6.1.2竣工结算审核6.1.3竣工结算支付7.1工程验收7.1.1验收程序7.1.2验收标准7.1.3验收不合格处理8.1工程保修8.1.1保修范围8.1.2保修期限8.1.3保修责任9.1违约责任9.1.1违约情形9.1.2违约责任承担9.1.3违约赔偿方式10.1争议解决10.1.1争议解决方式10.1.2争议解决机构10.1.3争议解决程序11.1合同解除11.1.1合同解除条件11.1.2合同解除程序11.1.3合同解除后果12.1合同生效与终止12.1.1合同生效条件12.1.2合同终止条件12.1.3合同终止程序13.1合同附件13.1.1合同附件清单13.1.2合同附件内容14.1其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1发包方名称:[发包方全称]1.1.2发包方地址:[发包方详细地址]1.1.3发包方联系人:[发包方联系人姓名]1.1.4发包方联系电话:[发包方联系电话]1.1.5承包方名称:[承包方全称]1.1.6承包方地址:[承包方详细地址]1.1.7承包方联系人:[承包方联系人姓名]1.1.8承包方联系电话:[承包方联系电话]1.2合同签订背景与目的1.2.1背景:为促进新能源产业发展,提高能源利用效率,根据国家相关政策,双方经协商一致,决定合作建设[工程名称]新能源发电站。1.2.2目的:通过本合同,明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,实现互利共赢。1.3合同签订时间与地点1.3.1签订时间:[签订合同的具体日期]1.3.2签订地点:[签订合同的具体地点]2.1工程概况2.1.1工程名称:[工程名称]2.1.2工程地点:[工程具体位置]2.1.3工程规模:[工程装机容量、占地面积等]2.1.4工程性质:[工程类型,如光伏发电站、风力发电站等]2.1.5工程投资:[工程总投资额]2.2工程建设内容2.2.1发电设备安装:[详细说明发电设备的品牌、型号、数量等]2.2.2输电线路建设:[详细说明输电线路的长度、电压等级、导线型号等]2.2.3配电设施建设:[详细说明配电设施的型号、容量、数量等]2.2.4辅助设施建设:[详细说明辅助设施的类型、数量、用途等]3.1工程实施进度计划3.1.1工程开工时间:[计划开工日期]3.1.2工程竣工时间:[计划竣工日期]3.1.3工程各阶段进度安排:[详细列出各阶段的开始和结束时间]3.2工程质量要求3.2.1设计质量要求:[按照国家相关标准和规范要求,详细列出设计质量要求]3.2.2施工质量要求:[按照国家相关标准和规范要求,详细列出施工质量要求]3.2.3质量检验标准:[详细列出质量检验的标准和方法]4.1工程合同价款4.1.1工程合同总价:[合同总价金额]4.1.2工程合同单价:[按项目列明各项工程的单价]4.1.3工程合同付款方式:[分期付款或按工程进度付款等]4.1.4工程合同调整机制:[约定合同价款调整的条件和方式]5.1工程进度款支付5.1.1进度款支付比例:[按工程进度比例支付的金额]5.1.2进度款支付时间:[每个进度节点对应的付款时间]5.1.3进度款支付条件:[支付进度款的必要条件]6.1工程竣工结算6.1.1竣工结算编制:[结算编制的依据和程序]6.1.2竣工结算审核:[结算审核的机构和程序]6.1.3竣工结算支付:[结算支付的时间和方式]7.1工程验收7.1.1验收程序:[详细说明工程验收的程序和标准]7.1.2验收标准:[按照国家相关标准和规范要求,详细列出验收标准]7.1.3验收不合格处理:[验收不合格的处理措施和责任承担]8.1工程保修8.1.1保修范围:[详细列出保修的范围,包括但不限于设备、线路、配套设施等]8.1.2保修期限:[明确各部分的保修期限,如发电设备保修期为5年,输电线路保修期为10年等]8.1.3保修责任:[明确保修期内出现问题的处理方式,包括维修、更换、费用承担等]9.1违约责任9.1.1违约情形:[列出可能导致违约的情形,如未按时付款、工程延期、质量不达标等]9.1.2违约责任承担:[详细说明违约方应承担的责任,包括赔偿、违约金、终止合同等]9.1.3违约赔偿方式:[约定具体的赔偿计算方法和支付方式]10.1争议解决10.1.1争议解决方式:[约定争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]10.1.2争议解决机构:[明确争议解决机构的名称和地点]10.1.3争议解决程序:[详细说明争议解决的具体步骤和时限]11.1合同解除11.1.1合同解除条件:[列出可以解除合同的条件,如一方严重违约、不可抗力等]11.1.2合同解除程序:[详细说明解除合同的具体步骤和通知方式]11.1.3合同解除后果:[明确合同解除后双方的权利和义务,包括但不限于合同价款的结算、资产移交等]12.1合同生效与终止12.1.1合同生效条件:[列出合同生效所需的条件,如双方签字盖章、满足法律规定的生效条件等]12.1.2合同终止条件:[列出合同终止的条件,如工程竣工、合同解除、法律规定的终止条件等]12.1.3合同终止程序:[详细说明合同终止的具体步骤和通知方式]13.1合同附件13.1.1合同附件清单:[列出所有附件的名称和编号]13.1.2合同附件内容:[对每个附件的内容进行简要说明,如设计文件、工程量清单、付款计划等]14.1其他约定事项14.1.1保密条款:[约定双方在合同履行过程中对商业秘密和保密信息的保护义务]14.1.2解除通知期限:[约定解除合同的通知期限和方式]14.1.3不可抗力:[明确不可抗力的定义和处理方式,包括但不限于自然灾害、战争等]14.1.4合同份数:[约定合同的正本和副本份数及分发情况]第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同关系,提供咨询、监理、审计、融资、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的审批程序15.2.1甲乙双方在需要第三方介入时,应提前协商一致,并向对方提交第三方资质证明、服务内容、费用预算等相关材料。15.2.2双方同意后,甲乙双方共同签署第三方介入协议,并通知第三方介入合同关系。16.1第三方责任16.1.1第三方在本合同中承担的服务责任,应按照其提供的服务内容和合同约定执行。16.1.2第三方在履行服务过程中,若因自身原因导致服务不符合约定,应承担相应的违约责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额应在本合同中明确约定,包括但不限于赔偿限额、赔偿范围和赔偿方式。17.2.2第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、风险程度和服务费用等因素综合确定。18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定,收取服务费用,并有权获得甲乙双方提供的必要信息和数据。18.1.2第三方有权根据其专业判断,对甲乙双方提出建议或要求。19.1第三方与其他各方的划分19.1.1第三方与甲乙双方之间的关系,应独立于甲乙双方之间的合同关系。19.1.2第三方对甲乙双方之间的争议,无权直接介入,但可根据甲乙双方的要求提供专业意见。19.1.3第三方在履行服务过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。20.1第三方介入的具体条款第三方介入的具体服务内容第三方介入的服务期限第三方介入的费用及支付方式第三方介入的质量要求及验收标准第三方介入的保密义务第三方介入的违约责任21.1第三方介入协议的签订21.1.1甲乙双方应与第三方共同签订第三方介入协议,该协议作为本合同的补充部分。21.1.2第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。22.1第三方介入协议的修改22.1.1第三方介入协议的修改,需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式作出。22.1.2任何修改均不影响本合同的其他条款效力。23.1第三方介入协议的解除23.1.1第三方介入协议的解除,需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式作出。23.1.2第三方介入协议的解除,不影响本合同其他条款的效力。24.1第三方介入协议的终止24.1.1第三方介入协议的终止,应按照协议约定的终止条件或双方协商一致的方式终止。24.1.2第三方介入协议的终止,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程可行性研究报告说明:详细阐述工程建设的可行性,包括市场分析、技术可行性、经济效益分析等。2.附件二:工程初步设计文件说明:包含工程的设计方案、设备选型、施工图纸、技术参数等。3.附件三:工程量清单说明:详细列出工程所需各类材料、设备、人工等各项费用的清单。4.附件四:工程合同价款调整机制说明说明:详细说明合同价款调整的依据、条件、方式和计算公式。5.附件五:工程进度款支付计划说明:明确工程进度款支付的节点、金额、支付时间及条件。6.附件六:工程验收标准说明:详细列出工程验收的标准、程序和不合格的处理措施。7.附件七:工程保修单说明:明确工程保修范围、期限、责任承担和保修期内的服务内容。8.附件八:第三方介入协议说明:详细规定第三方介入的服务内容、期限、费用、责任和权利。9.附件九:合同变更记录说明:记录合同履行过程中发生的变更事项、变更原因、变更内容、变更时间和变更双方签字。10.附件十:争议解决相关文件说明:记录争议解决过程中的沟通记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间付款责任认定标准:违约方应按照合同约定的违约金比例支付违约金,并承担因延迟付款造成的损失。示例说明:若承包方未按合同约定时间支付进度款,则应向发包方支付每日万分之五的违约金。2.违约行为:工程延期竣工责任认定标准:违约方应按照合同约定的延期天数,每日支付一定比例的违约金,并承担因延期造成的损失。示例说明:若承包方未按合同约定时间竣工,则应向发包方支付每日万分之五的违约金,并赔偿发包方因工程延期造成的损失。3.违约行为:工程不合格责任认定标准:违约方应按照合同约定对不合格部分进行返工、修理或更换,并承担由此产生的费用。示例说明:若工程验收不合格,承包方应按照监理机构的验收报告进行整改,并承担整改费用。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿因泄露商业秘密造成的损失。示例说明:若第三方在履行服务过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,则应承担法律责任,并赔偿损失。5.违约行为:未履行保密义务责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿因未履行保密义务造成的损失。示例说明:若第三方在履行服务过程中未履行保密义务,导致甲乙双方利益受损,则应承担法律责任,并赔偿损失。全文完。2024年度新能源发电站工程合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行期限2.项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目地点3.项目规模与范围3.1发电站规模3.2发电设备类型3.3工程范围4.投资估算与资金来源4.1投资估算4.2资金来源4.3融资方案5.工程设计5.1设计单位5.2设计内容5.3设计标准6.工程施工6.1施工单位6.2施工进度计划6.3施工质量标准6.4施工安全措施7.设备采购与供应7.1设备供应商7.2设备类型与规格7.3设备交货期限8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.运营管理9.1运营单位9.2运营模式9.3运营成本10.电力消纳与并网10.1电力消纳10.2电力并网10.3电力价格11.项目资金管理11.1资金使用计划11.2资金支付方式11.3资金审计12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方:新能源有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同签订日期2024年3月15日1.3合同生效日期合同签订之日起生效1.4合同履行期限自合同生效之日起至2026年3月15日止2.项目背景与目标2.1项目背景为响应国家能源发展战略,甲方决定在地区建设一座新能源发电站,旨在提高地区能源利用效率,促进可再生能源的发展。2.2项目目标本项目预计装机容量为100MW,年发电量约为1亿千瓦时,达到节能减排和绿色发展的目标。2.3项目地点地区县镇村3.项目规模与范围3.1发电站规模装机容量100MW,包括风力发电和太阳能发电。3.2发电设备类型风力发电设备:型号风力发电机,单机容量2MW;太阳能发电设备:型号太阳能电池板,单机容量20KW。3.3工程范围包括发电站主体工程、配套设施、输电线路及接入系统等。4.投资估算与资金来源4.1投资估算项目总投资约5亿元人民币,包括设备购置、建筑工程、安装调试等费用。4.2资金来源甲方自筹资金,并申请银行贷款。4.3融资方案甲方将与银行协商,确保项目资金及时到位。5.工程设计5.1设计单位工程设计研究院5.2设计内容包括但不限于总体设计、电气设计、结构设计、设备选型等。5.3设计标准符合国家相关标准和规范。6.工程施工6.1施工单位建筑工程有限公司6.2施工进度计划项目施工周期为24个月,具体进度计划详见附件。6.3施工质量标准按照国家相关工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级。6.4施工安全措施施工单位需制定详细的安全施工方案,确保施工安全。8.项目验收8.1验收标准项目验收应按照国家相关电力工程验收规范和标准进行,包括但不限于设备性能、工程质量、安全性能、环保要求等方面。8.2验收程序验收程序包括自检、预验收和正式验收三个阶段。自检由施工单位完成,预验收由甲方组织,正式验收由甲方委托有资质的第三方检测机构进行。8.3验收责任施工单位负责项目的自检工作,确保项目达到验收标准;甲方负责组织预验收和正式验收,并承担验收过程中的相关费用。9.运营管理9.1运营单位能源管理有限公司9.2运营模式采用现代化管理模式,实行专业化、规范化的运营管理。9.3运营成本运营成本包括但不限于人员工资、设备维护、电力消耗、保险费等。10.电力消纳与并网10.1电力消纳甲方将确保发电站所发的电力全部消纳,并与电网公司签订电力购售合同。10.2电力并网发电站并网应符合国家电网公司的规定和标准,并取得电网公司的并网许可。10.3电力价格电力价格按照国家规定的电价标准执行,并根据市场情况调整。11.项目资金管理11.1资金使用计划甲方应编制详细的资金使用计划,包括各阶段资金投入和使用进度。11.2资金支付方式资金支付采用银行转账方式,按照合同约定的时间和比例进行支付。11.3资金审计甲方应委托具有资质的会计师事务所对项目资金进行审计,确保资金使用的合规性。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。13.违约责任13.1违约行为包括但不限于未按时支付款项、未按合同约定完成工程、未按期并网等。13.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为的性质、程度及损失情况确定。14.合同解除与终止14.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。14.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同解除与终止程序合同解除或终止应提前通知对方,并按照合同约定办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形1.工程设计过程中,需要第三方提供专业咨询或评估;2.施工过程中,需要第三方进行质量、进度、安全的监理;3.设备采购和供应过程中,需要第三方进行招标、评估或检测;4.争议解决过程中,需要第三方作为仲裁机构或调解机构;5.其他经甲乙双方协商一致,需要第三方介入的情形。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、服务内容和合同约定确定。15.3.2在第三方介入本合同履行过程中,如因第三方原因导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其合同约定的责任限额。15.3.3第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在合同签订前由甲乙双方与第三方协商确定。16.第三方责任界定16.1第三方责任第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,对其提供的服务质量、进度和安全性负责。16.2第三方权利1.第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以确保其履行合同义务;3.第三方有权对甲乙双方违反合同约定的情况提出异议或采取必要的补救措施。16.3第三方与其他各方的关系16.3.1第三方与甲乙双方的关系为服务与被服务的关系,第三方对甲乙双方不承担连带责任。16.3.2第三方在履行合同过程中,应独立行使职责,不受甲乙双方干预。16.3.3第三方与甲乙双方在合同履行过程中产生的争议,应按照合同约定的争议解决方式解决。17.第三方变更与退出17.1第三方变更在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并与新的第三方重新签订相关协议。17.2第三方退出第三方在合同履行过程中,如因自身原因或合同约定的情况出现,可提前退出合同。退出前,第三方应完成其合同约定的义务,并按照合同约定办理退出手续。17.3第三方退出责任第三方退出合同后,如因退出原因导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。18.第三方保密义务18.1第三方在合同履行过程中,应对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。18.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密和个人隐私。18.3第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场分析、技术方案、经济效益分析等。说明:此报告为项目决策依据,需在合同签订前提交。2.项目设计文件详细要求:包括总体设计、电气设计、结构设计、设备选型等。说明:设计文件需符合国家相关标准和规范,由设计单位提供。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计需经甲方审核批准,作为施工过程中的指导文件。4.设备采购合同详细要求:包括设备类型、规格、数量、价格、交货期限等。说明:设备采购合同需符合国家相关法律法规,确保设备质量。5.电力购售合同详细要求:包括电力价格、电量、并网时间等。说明:电力购售合同需符合国家电力市场交易规则,确保电力消纳。6.项目资金使用计划详细要求:包括资金来源、使用计划、支付方式等。说明:资金使用计划需经甲方审核批准,确保资金合理使用。7.第三方评估报告详细要求:包括评估内容、评估方法、评估结论等。说明:第三方评估报告需由具有资质的机构提供,作为项目决策依据。8.项目验收报告详细要求:包括验收内容、验收程序、验收结论等。说明:项目验收报告需由第三方检测机构提供,作为项目验收依据。9.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议需经甲乙双方协商一致,确保争议得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:根据合同约定的支付时间和比例,甲方应承担逾期付款的违约金。示例说明:若合同约定每月支付工程款100万元,甲方逾期支付一个月,则应支付违约金10万元。2.违约行为:乙方未按期完成工程责任认定标准:根据合同约定的工程进度计划,乙方应承担工期延误的违约责任。示例说明:若合同约定施工周期为24个月,乙方延误工期3个月,则应承担工期延误的违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担服务质量、进度和安全性等方面的违约责任。示例说明:若第三方提供的设备存在质量问题,导致工程延误,则第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定履行保密义务责任认定标准:根据合同约定,甲乙双方应承担泄露商业秘密、技术秘密和个人隐私的违约责任。示例说明:若甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度新能源发电站工程合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1发电站名称及地点1.2投资方名称及地址1.3承建方名称及地址1.4监理单位名称及地址1.5设计单位名称及地址2.项目概况2.1项目类型2.2项目规模2.3项目总投资2.4项目工期2.5项目质量要求3.合同价款3.1工程量清单及计价方式3.2合同总价3.3付款方式及期限3.4预付款比例3.5验收付款条件4.工程进度4.1工程划分及阶段4.2阶段性验收及付款条件4.3总工期及延误责任5.质量保证5.1质量标准5.2质量检验及验收程序5.3质量保修及索赔6.工程安全6.1安全责任及措施6.2安全教育与培训6.3事故处理及责任追究7.环境保护7.1环保要求及措施7.2环境监测及整改7.3环保责任及追究8.人员配置及管理8.1人员配备要求8.2管理制度及流程8.3人员培训及考核9.技术支持与咨询服务9.1技术支持方式9.2咨询服务内容及期限9.3技术支持费用及支付方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构及程序10.3争议解决费用及承担11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序及条件11.3合同终止条件及程序12.违约责任12.1违约情形及认定12.2违约责任及追究12.3违约赔偿标准13.不可抗力及风险承担13.1不可抗力范围13.2不可抗力发生时的处理及责任13.3风险承担及防范14.合同附件及补充条款14.1附件一:工程量清单14.2附件二:质量检验标准14.3附件三:人员配备表14.4补充条款第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1发电站名称及地点:新能源发电站,位于省市县镇1.2投资方名称及地址:能源投资集团有限公司,地址:省市区路号1.3承建方名称及地址:建筑集团有限公司,地址:省市区路号1.4监理单位名称及地址:工程建设监理有限公司,地址:省市区路号1.5设计单位名称及地址:工程设计研究院,地址:省市区路号2.项目概况2.1项目类型:风力发电站2.2项目规模:装机容量100MW2.3项目总投资:人民币10亿元2.4项目工期:自合同签订之日起36个月2.5项目质量要求:达到国家一级风力发电站质量标准3.合同价款3.1工程量清单及计价方式:采用固定总价合同,以工程量清单为准3.2合同总价:人民币10亿元3.3付款方式及期限:分阶段支付,具体付款节点及金额详见附件一3.4预付款比例:合同总价的10%,在合同签订后5个工作日内支付3.5验收付款条件:各阶段工程验收合格,符合合同约定条件后支付相应款项4.工程进度4.1工程划分及阶段:分为土建工程、设备安装工程、电气工程三个阶段4.2阶段性验收及付款条件:各阶段工程完成后,经监理单位验收合格后5个工作日内支付该阶段款项4.3总工期及延误责任:总工期为36个月,如因承建方原因导致工期延误,每延误一天,承建方需向投资方支付合同总价的0.1%作为违约金5.质量保证5.1质量标准:达到国家一级风力发电站质量标准5.2质量检验及验收程序:按照国家及行业标准进行检验,验收程序详见附件二5.3质量保修及索赔:自工程竣工验收合格之日起,承建方对工程质量承担2年保修责任,如发生质量问题,承建方应在接到通知后24小时内进行处理,并承担由此产生的费用6.工程安全6.1安全责任及措施:承建方负责工程安全,制定并实施安全生产措施,确保工程安全施工6.2安全教育与培训:定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识6.3事故处理及责任追究:发生安全事故,按照国家及地方相关法律法规进行处理,追究相关责任7.环境保护7.1环保要求及措施:遵守国家及地方环保法规,采取有效措施减少工程对环境的影响7.2环境监测及整改:定期进行环境监测,发现问题及时整改7.3环保责任及追究:违反环保法规,承担相应法律责任8.人员配置及管理8.1人员配备要求:承建方应按合同要求配备充足的技术、管理、施工人员,确保工程顺利进行8.2管理制度及流程:承建方应建立完善的管理制度,包括但不限于施工组织设计、进度管理、质量管理、安全管理等8.3人员培训及考核:承建方应对施工人员进行专业技能培训,定期进行考核,确保人员素质满足工程要求9.技术支持与咨询服务9.1技术支持方式:设计单位提供技术支持,包括设计变更、技术指导等9.2咨询服务内容及期限:提供项目相关咨询服务,服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格9.3技术支持费用及支付方式:技术支持费用包含在合同总价中,支付方式与合同价款支付方式一致10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构及程序:仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁10.3争议解决费用及承担:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效11.2合同变更程序及条件:任何一方提出变更,需书面通知对方,经双方协商一致后方可变更11.3合同终止条件及程序:合同因下列原因终止:1)合同约定的工期完成;2)双方协商一致;3)不可抗力;4)法律法规规定11.4合同解除:任何一方违约,另一方有权解除合同,并追究违约责任12.违约责任12.1违约情形及认定:包括但不限于工期延误、质量不合格、安全事故、环保违规等12.2违约责任及追究:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿标准:按照合同约定及法律法规规定执行13.不可抗力及风险承担13.1不可抗力范围:自然灾害、政府行为、社会异常事件等13.2不可抗力发生时的处理及责任:双方应协商解决,如协商不成,根据不可抗力影响程度及合同约定分担责任13.3风险承担及防范:承建方应采取措施防范风险,如发生风险,按合同约定承担责任14.合同附件及补充条款14.1附件一:工程量清单14.2附件二:质量检验标准14.3附件三:人员配备表14.4补充条款:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、技术咨询服务机构、设备供应商、工程保险机构等。15.2第三方介入目的:为提高工程质量、确保工程进度、优化资源配置等目的,甲乙双方可邀请第三方介入本合同项下的相关事务。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应书面协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入范围、职责、权利和义务等。16.2第三方介入后,应按照本合同约定及双方协商一致的要求,履行其职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方因履行本合同项下职责而产生的任何损失或责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并确保第三方责任限额不低于其承担的合同责任。17.2第三方责任限额的调整:如因不可抗力等因素导致第三方责任限额不足以覆盖其责任,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分:第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和意见,甲方有权要求第三方对报告和意见负责。18.2第三方与乙方的责任划分:第三方应按照乙方的要求,协助乙方完成工程相关任务,并对因自身原因导致乙方损失承担责任。18.3第三方与监理单位的责任划分:第三方在监理单位的监督下履行职责,监理单位有权对第三方的行为进行监督和指导。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用由甲乙双方协商确定,并计入合同总价或单独支付。19.2第三方介入期限:第三方介入期限由甲乙双方在合同中约定,并可根据实际情况进行调整。19.3第三方介入变更:如需变更第三方介入内容,甲乙双方应书面通知对方,并协商一致后方可实施。20.第三方责任追究20.1第三方违约:第三方违反本合同约定或造成甲方、乙方损失,甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。20.2第三方责任追究程序:第三方违约后,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。21.第三方介入的保密条款21.1第三方保密义务:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 餐食配送合同范例
- 2024年度影视剧广告植入服务合同3篇
- 2024年数字产品销售合同
- 2024年医疗工作者聘用协议9篇
- 2024年度长沙二手房买卖合同中的房屋交易备案程序3篇
- 2024年度新材料研发工程师劳动合同协议3篇
- 网店经营授权合同范例
- 体育知识产权保护-第2篇-洞察分析
- 快递网点转让合同
- 2024年房产行业保密协议定制版3篇
- 红色澳门回归纪念日PPT模板课件
- 2022年扶贫评估村级引导人员培训方案
- 人教版五年级上册数学(新插图) 小数除法单元复习提升 教学课件
- 集团公司“三重一大”决策工作实施办法
- 《计算机组成原理》全册详解优秀课件
- 五官科眼耳鼻咽喉科医疗常用器械的认识
- 企业清产核资报表
- 2023年山东商务职业学院招考聘用36人笔试历年高频考点试题含答案附详解
- 平凡之路歌词全文
- 2024年全国硕士研究生考试《英语二》模拟试卷一
- 医疗安全不良事件
评论
0/150
提交评论