2024年度建筑光伏系统施工合同示范文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑光伏系统施工合同示范文本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2专用名词1.3通用名词2.合同双方2.1承包方信息2.2业主方信息2.3第三方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.施工内容4.1施工范围4.2施工项目4.3施工标准5.技术规范5.1设计规范5.2材料规范5.3施工规范5.4质量规范6.工程量清单6.1工程量清单编制6.2工程量清单内容6.3工程量清单计价7.合同价格7.1合同总价7.2分包价格7.3价格调整8.支付方式8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4保修金9.交工与验收9.1交工条件9.2验收标准9.3验收程序9.4验收期限10.质量保证10.1质量承诺10.2质量保修10.3质量责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除程序14.其他14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语（1）“建筑光伏系统”指将光伏发电系统与建筑结构相结合，实现光伏发电与建筑一体化设计的系统。（2）“施工”指对建筑光伏系统进行的安装、调试、试运行等工作。1.2专用名词（1）“承包方”指承担建筑光伏系统施工任务的单位。（2）“业主方”指委托承包方施工的建筑光伏系统项目的业主单位。1.3通用名词（1）“工程量清单”指详细列明建筑光伏系统施工所需各项工程量和计价的清单。（2）“进度款”指承包方按照合同约定，在施工过程中根据工程进度获得的款项。2.合同双方2.1承包方信息（1）承包方名称：建筑光伏系统施工有限公司（2）承包方地址：省市区路号（3）承包方联系人：（4）承包方联系电话：138xxxx56782.2业主方信息（1）业主方名称：房地产开发有限公司（2）业主方地址：省市区路号（3）业主方联系人：（4）业主方联系电话：139xxxx56782.3第三方信息（1）设计单位：建筑设计研究院（2）监理单位：工程监理有限公司3.项目概况3.1项目名称：小区建筑光伏系统3.2项目地点：省市区小区3.3项目规模：总建筑面积万平方米，光伏发电装机容量千瓦3.4项目工期：自合同签订之日起，施工期限为个月4.施工内容4.1施工范围（1）建筑光伏系统设备采购、安装、调试、试运行（2）建筑光伏系统相关配套设施施工4.2施工项目（1）光伏组件安装（2）逆变器安装（3）电缆铺设（4）支架安装（5）接地系统安装4.3施工标准（1）按照国家相关标准和设计图纸要求进行施工（2）确保施工质量符合国家规定的质量标准5.技术规范5.1设计规范（1）按照《建筑光伏发电系统设计规范》（GB507972012）执行5.2材料规范（1）光伏组件、逆变器等设备应符合国家规定的质量标准（2）电缆、支架等材料应符合国家相关标准5.3施工规范（1）按照《建筑光伏发电系统施工及验收规范》（GB507982012）执行5.4质量规范（1）施工质量应符合《建筑光伏发电系统质量验收规范》（GB507992012）的要求6.工程量清单6.1工程量清单编制（1）工程量清单由承包方根据设计图纸和施工方案编制6.2工程量清单内容（1）光伏组件数量、逆变器数量、电缆长度、支架数量等6.3工程量清单计价（1）工程量清单计价按市场价格和承包方报价进行确定8.支付方式8.1预付款（1）合同签订后，业主方应向承包方支付合同总价款的%作为预付款。（2）预付款在合同生效后个工作日内支付。8.2进度款（1）进度款按月支付，承包方应在每月末提交上月工程量清单和进度款申请。（2）业主方应在收到承包方申请后的个工作日内支付当月进度款。8.3结算款（1）工程竣工后，承包方应在个工作日内提交竣工结算报告。（2）业主方应在收到竣工结算报告后的个工作日内完成结算审核并支付结算款。8.4保修金（1）合同总价款的%作为保修金，在工程竣工验收合格后个月退还。（2）保修金在工程验收合格后个工作日内退还。9.交工与验收9.1交工条件（1）工程按照设计图纸和合同要求完成。（2）工程通过验收，且业主方签署验收合格证明。9.2验收标准（1）符合国家规定的质量标准。（2）满足设计图纸和合同要求的功能和使用条件。9.3验收程序（1）承包方通知业主方进行验收。（2）验收小组由业主方、承包方和监理单位组成。（3）验收小组对工程进行现场检查，必要时进行抽样检测。（4）验收小组签署验收报告。9.4验收期限（1）自工程竣工之日起，业主方应在个工作日内完成验收。10.质量保证10.1质量承诺（1）承包方承诺提供的材料和施工质量符合国家规定和合同要求。10.2质量保修（1）承包方对工程提供年的质量保修。（2）在保修期内，因承包方施工质量问题造成的损失，由承包方负责修复或赔偿。10.3质量责任（1）承包方应承担因施工质量问题引起的所有责任。（2）业主方有权要求承包方对不合格工程进行整改或重新施工。11.违约责任11.1违约情形（1）承包方未按合同约定完成施工任务。（2）业主方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）违约金按合同总价款的%计算。11.3违约责任处理（1）违约方应在收到违约通知后的个工作日内采取补救措施。（2）业主方有权解除合同，并要求违约方承担全部责任。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序（1）双方应提交书面仲裁申请。（2）仲裁委员会应在收到申请后的个工作日内组成仲裁庭。（3）仲裁庭应在仲裁程序规定的期限内作出仲裁裁决。12.3争议解决机构（1）仲裁机构为仲裁委员会。13.合同变更与解除13.1变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）双方协商一致，且不违反法律法规。13.2解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）合同约定的解除条件成就。13.3变更与解除程序（1）提出变更或解除请求的一方应书面通知对方。（2）对方在收到通知后的个工作日内给予答复。（3）变更或解除合同应书面确认。14.其他14.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数（1）本合同一式份，双方各执份。14.3合同附件（1）设计图纸（2）工程量清单（3）技术规范（4）其他相关文件14.4合同解释权（1）本合同的解释权归业主方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）“第三方”指在合同执行过程中，经甲乙双方同意介入合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问等。（2）第三方应具备相应的资质和执业资格，并能够独立承担相应的法律责任。15.2第三方职责（1）第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立履行其职责，并对自己的工作结果负责。（2）第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。15.3第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出合理化建议。15.4第三方与其他各方的关系（1）第三方与甲乙双方之间的关系是独立的，第三方不得因介入合同而取代甲乙双方中的任何一方。（2）第三方的工作成果和责任仅限于其职责范围，不影响甲乙双方之间的合同关系。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入程序（1）甲乙双方应书面同意第三方介入合同，并明确第三方的具体职责。（2）第三方介入合同后，应向甲乙双方提交书面确认函。16.2第三方责任限额（1）第三方在合同执行过程中的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。（2）第三方责任限额不得超过其介入合同所收取的费用。（3）第三方责任限额不适用于因故意或重大过失造成的损失。16.3第三方责任免除（1）因不可抗力导致第三方无法履行职责，甲乙双方应免除第三方的责任。（2）第三方在履行职责过程中，因甲乙双方提供的信息不准确或不完整，导致第三方无法履行职责，甲乙双方应承担相应责任。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更程序（1）第三方介入合同后，如需变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并书面确认变更内容。（2）合同变更应不影响第三方在原合同中的权利和义务。17.2合同变更的效力（1）经甲乙双方和第三方书面确认的合同变更，具有同等法律效力。（2）合同变更不影响已履行部分的合同效力。18.第三方介入的合同解除18.1合同解除条件（1）第三方严重违约，经甲乙双方书面通知后，仍未采取补救措施。（2）合同约定的其他解除条件成就。18.2合同解除程序（1）甲乙双方应书面通知第三方解除合同。（2）第三方应在收到解除通知后的个工作日内确认解除合同。18.3合同解除的效力（1）合同解除后，第三方应按照合同约定返还已收取的费用。（2）合同解除不影响已履行部分的合同效力。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式（1）第三方介入合同后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。19.2争议解决机构（1）仲裁机构为仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包含建筑光伏系统的总体布局、设备布置、电气连接、结构设计等内容，并符合国家相关设计规范和标准。说明：设计图纸是施工的重要依据，应由设计单位提供。2.工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明施工所需的各项工程量，包括材料、人工、机械等，并按照国家规定的计价方法进行计价。说明：工程量清单是合同计价和支付的基础，应由承包方编制。3.技术规范详细要求和说明：技术规范应包括施工过程中所需遵循的技术要求、质量标准、安全规定等，并应符合国家相关标准和行业规范。说明：技术规范是保证施工质量的重要依据，应由业主方或监理单位提供。4.合同专用条款详细要求和说明：合同专用条款应根据项目实际情况，由甲乙双方协商确定，包括但不限于工期、质量、付款、验收等特殊约定。说明：合同专用条款是合同的重要组成部分，应详细具体，明确各方责任。5.验收报告详细要求和说明：验收报告应详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等，并由验收小组签署。说明：验收报告是工程竣工的证明文件，应由验收小组提供。6.保修证书详细要求和说明：保修证书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容，并由承包方提供。说明：保修证书是承包方对工程质量承担保修责任的凭证。7.付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款时间、付款金额、付款方式等内容，并由甲乙双方签字确认。说明：付款凭证是合同付款的证明文件，应由财务部门提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为承包方未按合同约定的时间完成施工任务。业主方未按合同约定支付款项。第三方未能履行合同约定的职责。因不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准违约行为发生时，违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担继续履行合同的责任等。3.违约责任示例承包方未按合同约定的时间完成施工任务，延误工期天，应支付违约金元/天。业主方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应支付违约金元。第三方未能履行合同约定的职责，导致工程延误，应赔偿业主方因此遭受的损失。全文完。2024年度建筑光伏系统施工合同示范文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址及通讯地址2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目建设周期2.5项目总投资及分阶段投资计划3.施工范围及内容3.1施工范围界定3.2施工内容详细说明3.3施工图纸及资料3.4施工技术要求4.施工进度安排4.1施工总进度计划4.2各分部分项工程进度计划4.3施工进度调整及延误处理5.施工质量管理5.1质量标准及验收规范5.2质量保证体系5.3质量检验及验收程序5.4质量责任与处理6.安全生产管理6.1安全生产责任制度6.2安全防护设施及措施6.3安全教育及培训6.4事故处理及报告7.合同价款及支付方式7.1合同价款确定及调整7.2预付款及进度款支付7.3结算及竣工结算7.4逾期付款违约责任8.合同变更及解除8.1合同变更条件及程序8.2合同解除条件及程序8.3变更或解除合同的责任及补偿9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.不可抗力12.1不可抗力定义及范围12.2不可抗力发生后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2通知及送达13.3合同解释13.4合同份数及使用14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.2合同附件清单14.3合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：建筑有限公司乙方：光伏科技有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式甲方联系人：联系电话方联系人：赵六联系电话：139001390001.4注册地址及通讯地址甲方注册地址：省市区路号甲方通讯地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号乙方通讯地址：省市区路号2.项目概述2.1项目名称市区建筑光伏系统建设项目2.2项目地点市区街道号2.3项目规模及类型总装机容量为500千瓦，属于分布式光伏发电项目2.4项目建设周期自合同签订之日起至2024年12月31日2.5项目总投资及分阶段投资计划总投资为300万元，分阶段投资计划如下：（1）合同签订后5个工作日内支付预付款100万元；（2）项目开工前支付进度款100万元；（3）项目竣工验收合格后支付进度款100万元。3.施工范围及内容3.1施工范围界定本合同约定的施工范围包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、电气系统施工、逆变器安装及调试等。3.2施工内容详细说明（1）光伏组件安装：按照设计要求，在甲方提供的建筑屋顶上安装光伏组件，确保安装质量及稳定性；（2）支架系统安装：按照设计要求，在建筑屋顶上安装支架系统，确保支架系统的安全可靠；（3）电气系统施工：按照设计要求，完成电气系统的施工，包括电缆敷设、配电箱安装等；（4）逆变器安装及调试：按照设计要求，安装逆变器并完成调试，确保逆变器正常运行。4.施工进度安排4.1施工总进度计划（1）2024年1月1日至2024年3月31日：完成项目前期准备工作；（2）2024年4月1日至2024年6月30日：完成光伏组件安装、支架系统安装；（3）2024年7月1日至2024年9月30日：完成电气系统施工、逆变器安装及调试；（4）2024年10月1日至2024年12月31日：项目竣工验收及试运行。5.施工质量管理5.1质量标准及验收规范本合同施工质量应符合国家及行业标准，具体质量标准及验收规范详见附件。5.2质量保证体系甲方应建立完善的质量保证体系，确保施工质量。5.3质量检验及验收程序（1）施工过程中，乙方应按照合同约定及质量标准进行自检；（2）甲方应按照合同约定及质量标准进行抽检；（3）项目竣工验收时，双方应共同验收，确保工程质量。6.安全生产管理6.1安全生产责任制度双方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制度。6.2安全防护设施及措施（1）乙方应按照设计要求及施工规范，安装必要的防护设施；（2）施工过程中，乙方应采取有效措施，确保施工人员的人身安全。6.3安全教育及培训乙方应定期对施工人员进行安全教育及培训，提高安全意识。6.4事故处理及报告（1）发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；（2）事故发生后，乙方应按照规定程序，及时上报甲方及相关部门。8.合同价款及支付方式8.1合同价款确定及调整合同价款为人民币300万元整，不含税。在合同有效期内，如遇国家政策调整、材料价格波动等因素导致合同价款发生变动，双方应协商一致后进行合理调整。8.2预付款及进度款支付（1）合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方支付预付款100万元；（2）项目开工前，乙方应向甲方支付进度款100万元，用于支付部分材料采购及施工前期费用；（3）项目竣工验收合格后，乙方应向甲方支付进度款100万元；（4）项目试运行一个月后，如无质量问题，乙方应向甲方支付尾款50万元。8.3结算及竣工结算（1）结算依据：本合同、施工图纸、工程量清单、变更签证等；（2）结算时间：项目竣工验收合格后30个工作日内；（3）竣工结算：项目竣工后，双方应进行竣工结算，确认最终结算金额。8.4逾期付款违约责任（1）甲方逾期支付款项，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方逾期支付款项，应向甲方支付每日千分之二的违约金。9.合同变更及解除9.1合同变更条件及程序（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章；（3）合同变更不影响原合同的其他条款。9.2合同解除条件及程序（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（3）双方协商一致解除合同。9.3变更或解除合同的责任及补偿（1）因不可抗力导致合同解除，双方互不承担责任；（2）因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任；（3）合同解除后，双方应按照实际履行情况进行补偿。10.违约责任10.1违约情形及认定（1）未按合同约定履行义务；（2）未按合同约定支付款项；（3）未按合同约定完成工程；（4）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担方式（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）采取补救措施；（4）解除合同。10.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。11.争议解决11.1争议解决方式（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。11.2争议解决机构双方协商确定的争议解决机构。11.3争议解决程序（1）提交争议解决机构；（2）按照争议解决机构的规定进行程序；（3）争议解决机构作出裁决或判决。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）法律、法规规定的其他终止条件。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照实际履行情况进行处理。13.不可抗力13.1不可抗力定义及范围不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的因素。13.2不可抗力发生后的处理（1）发生不可抗力，双方应及时通知对方；（2）不可抗力发生，合同期限可相应顺延；（3）不可抗力解除后，双方应尽快恢复履行合同。14.其他约定14.1合同附件（1）施工图纸；（2）工程量清单；（3）变更签证；（4）其他相关文件。14.2通知及送达（1）通知应以书面形式进行；（2）通知送达地点为双方约定的通讯地址；（3）通知送达日期以邮戳为准。14.3合同解释本合同未尽事宜，按国家相关法律法规及行业惯例执行。14.4合同份数及使用本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、认证等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的介入范围（1）项目监理：对施工过程进行监督和管理，确保工程质量、进度和安全；（2）技术咨询：提供专业技术咨询，协助解决施工中的技术问题；（3）检测认证：对施工材料、设备、工艺等进行检测和认证，确保其符合国家标准；（4）项目管理：协助甲方进行项目整体管理，包括进度、成本、质量等。16.甲乙双方引入第三方的要求16.1引入程序甲乙双方需在合同签订前或合同履行过程中，协商一致引入第三方，并签订相关协议。16.2协议内容（1）第三方服务内容；（2）服务期限；（3）服务费用；（4）双方的权利义务；（5）违约责任。17.第三方的责任及权利17.1第三方的责任（1）第三方应按照协议约定，提供专业、高效的服务；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（4）因第三方原因导致的服务质量问题，第三方应承担相应的责任。17.2第三方的权利（1）第三方有权获得约定的服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持；（3）第三方有权对甲乙双方违反协议的行为提出异议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）甲方应向第三方提供项目相关信息，包括施工图纸、工程量清单等；（2）甲方应配合第三方进行现场检查、检测和验收；（3）甲方应按照协议约定支付第三方服务费用。18.2第三方与乙方的划分（1）乙方应按照甲方要求，将第三方引入施工现场，并为其提供必要的便利条件；（2）乙方应按照第三方的要求，进行施工过程中的配合和协调；（3）乙方应按照协议约定，对第三方提供的服务进行验收，并支付相应的费用。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在引入第三方协议中约定，原则上不超过协议服务费用的20%。19.2责任限额的适用范围责任限额适用于因第三方原因导致的工程质量、进度和安全问题，以及第三方违反协议约定造成甲乙双方损失的情况。19.3超过责任限额的处理如第三方责任导致甲乙双方损失超过责任限额，甲乙双方应按照协议约定，另行协商解决超出部分的赔偿问题。20.第三方介入的变更与解除20.1变更甲乙双方经协商一致，可对第三方介入的协议内容进行变更。20.2解除（1）如第三方违反协议约定