




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程合同中的绿色建筑与可持续发展本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.绿色建筑与可持续发展原则3.1绿色建筑标准3.2环境保护要求3.3节能减排要求3.4水资源利用要求3.5建筑材料要求4.设计阶段4.1设计单位及资质4.2设计方案及审查4.3设计变更及审批5.施工阶段5.1施工单位及资质5.2施工组织设计5.3施工进度计划5.4施工质量控制5.5施工安全管理6.材料采购与供应6.1材料供应商及资质6.2材料质量要求6.3材料采购及验收6.4材料供应及配送7.监理单位及职责7.1监理单位及资质7.2监理职责范围7.3监理工作程序7.4监理报告及整改8.合同价格及支付方式8.1合同总价8.2计价方式8.3支付方式及期限9.合同工期及进度要求9.1合同工期9.2工期调整及审批9.3工期延误及责任10.合同履行及验收10.1合同履行条件10.2验收标准及程序10.3验收不合格及处理11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任及处理12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约处理及赔偿13.争议解决方式13.1争议解决原则13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.合同生效及附件14.1合同生效条件14.2合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:___________乙方:___________1.2合同双方地址甲方地址:___________乙方地址:___________1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:___________乙方法定代表人:___________1.4合同双方联系方式甲方联系方式:___________乙方联系方式:___________2.合同标的2.1工程名称工程名称:___________2.2工程地点工程地点:___________2.3工程规模工程规模:___________平方米2.4工程类型工程类型:___________2.5工程建设标准工程建设标准:___________3.绿色建筑与可持续发展原则3.1绿色建筑标准绿色建筑标准:___________3.2环境保护要求环境保护要求:___________3.3节能减排要求节能减排要求:___________3.4水资源利用要求水资源利用要求:___________3.5建筑材料要求建筑材料要求:___________4.设计阶段4.1设计单位及资质设计单位:___________设计单位资质:___________4.2设计方案及审查设计方案:___________设计方案审查:___________4.3设计变更及审批设计变更:___________设计变更审批:___________5.施工阶段5.1施工单位及资质施工单位:___________施工单位资质:___________5.2施工组织设计施工组织设计:___________5.3施工进度计划施工进度计划:___________5.4施工质量控制施工质量控制:___________5.5施工安全管理施工安全管理:___________6.材料采购与供应6.1材料供应商及资质材料供应商:___________材料供应商资质:___________6.2材料质量要求材料质量要求:___________6.3材料采购及验收材料采购:___________材料验收:___________6.4材料供应及配送材料供应:___________材料配送:___________8.合同价格及支付方式8.1合同总价合同总价:人民币___________元整8.2计价方式计价方式:按___________计算8.3支付方式及期限支付方式:(1)合同签订后___________日内,支付合同总价___________%;(2)工程进度达到___________时,支付合同总价___________%;(3)工程竣工验收合格后___________日内,支付合同总价___________%;(4)缺陷责任期结束,支付合同总价___________%。9.合同工期及进度要求9.1合同工期合同工期:___________日历天9.2工期调整及审批工期调整:(1)因不可抗力导致工期延误,按实际延误天数顺延;(2)因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,并支付违约金;(3)因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,并支付违约金;工期调整审批:___________9.3工期延误及责任工期延误责任:(1)工期延误超过___________日,甲方有权解除合同;(2)工期延误期间,乙方应承担相应违约责任。10.合同履行及验收10.1合同履行条件合同履行条件:(1)甲方应按合同约定提供必要的施工条件;(2)乙方应按合同约定进行施工,确保工程质量;(3)监理单位应按合同约定对施工过程进行监督。10.2验收标准及程序验收标准:___________验收程序:(1)工程完成后,乙方应组织验收;(2)甲方应在___________日内对工程进行验收;(3)验收不合格,乙方应整改至合格。10.3验收不合格及处理验收不合格处理:(1)验收不合格,乙方应承担整改责任;(2)验收不合格造成的损失,乙方应赔偿甲方;(3)整改后仍不合格,甲方有权解除合同。11.合同解除及终止11.1合同解除条件合同解除条件:(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约;(3)双方协商一致。11.2合同终止条件合同终止条件:(1)合同约定的工期届满;(2)工程竣工验收合格;(3)合同解除。11.3合同解除及终止程序合同解除及终止程序:(1)一方提出解除或终止合同,应提前___________日书面通知对方;(2)合同解除或终止后,双方应进行清算。12.违约责任及处理12.1违约情形违约情形:(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方未按合同约定支付费用;(3)一方未按合同约定进行验收。12.2违约责任承担违约责任承担:(1)违约方应承担相应的违约责任;(2)违约方应支付违约金;(3)违约方应赔偿对方损失。12.3违约处理及赔偿违约处理及赔偿:(1)违约方应在___________日内采取补救措施;(2)违约方应支付违约金;(3)违约方应赔偿对方损失。13.争议解决方式13.1争议解决原则争议解决原则:(1)协商解决;(2)调解;(3)仲裁。13.2争议解决方式争议解决方式:(1)双方应通过协商解决争议;(2)协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁;(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。13.3争议解决机构争议解决机构:(1)___________仲裁委员会;(2)___________人民法院。14.合同生效及附件14.1合同生效条件合同生效条件:(1)双方签字盖章;(2)合同经有关部门批准。14.2合同附件清单合同附件清单:(1)工程图纸;(2)设计变更文件;(3)施工组织设计;(4)监理报告;(5)其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同中提及的第三方,是指除合同双方(甲方、乙方)以外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、检验或其他辅助服务的个人、法人或其他组织。15.2范围(1)工程监理;(2)工程咨询;(3)工程检测;(4)工程招标代理;(5)其他经双方认可的第三方服务。16.第三方介入的程序16.1选择甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前向对方提出,并共同协商选择合适的第三方。16.2协商双方应就第三方的资质、服务内容、费用、责任等事项进行协商,并形成书面协议。16.3聘请经双方协商一致后,甲方或乙方负责聘请第三方,并与第三方签订服务协议。17.第三方的责任与权利17.1责任(1)第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务;(2)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准;(3)第三方应承担因自身原因造成的损失责任;(4)第三方在履行职责过程中,不得泄露合同双方的商业秘密。17.2权利(1)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件;(2)第三方有权在履行职责过程中,对甲方或乙方的行为进行监督和建议;(3)第三方有权要求甲方或乙方支付服务费用。18.第三方责任限额18.1限额设定第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和合同约定进行设定。18.2限额类型(1)固定责任限额:第三方承担的最高赔偿责任为合同约定的金额;(2)按比例责任限额:第三方承担的赔偿责任按实际损失的一定比例计算。18.3限额执行(1)第三方在提供服务的合同中,应明确约定责任限额;(2)在发生损害赔偿请求时,第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿;(3)若第三方责任限额不足以覆盖实际损失,超出部分由甲方或乙方承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方(1)第三方应向甲方提供必要的服务,甲方应按约定支付服务费用;(2)第三方在提供服务过程中,应遵守甲方的相关规定;(3)第三方对甲方提供的服务质量负责。19.2第三方与乙方(1)第三方应向乙方提供必要的服务,乙方应按约定支付服务费用;(2)第三方在提供服务过程中,应遵守乙方的相关规定;(3)第三方对乙方提供的服务质量负责。19.3第三方与合同双方(1)第三方在履行职责过程中,应维护合同双方的合法权益;(2)第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地提供专业服务;(3)第三方在提供服务过程中,应尊重合同双方的协商结果。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:图纸应包含工程的整体设计、结构设计、电气设计、给排水设计等,并符合国家相关设计规范。说明:工程图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。2.设计变更文件详细要求:设计变更文件应详细说明变更原因、变更内容、变更后的图纸等。说明:设计变更文件是施工过程中可能出现的,需双方确认并签字。3.施工组织设计详细要求:施工组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件。4.监理报告详细要求:监理报告应包含监理过程、工程质量、进度控制、安全文明施工等方面的内容。说明:监理报告是第三方对施工过程进行监督的重要依据。5.材料验收报告详细要求:材料验收报告应包含材料名称、规格、数量、质量、验收结果等。说明:材料验收报告是确保材料质量的重要文件。6.工程验收报告详细要求:工程验收报告应包含工程名称、地点、验收时间、验收结果等。说明:工程验收报告是确认工程完工的重要文件。7.违约金支付凭证详细要求:违约金支付凭证应包含支付金额、支付时间、支付方式等。说明:违约金支付凭证是证明支付违约金的证据。8.其他相关文件详细要求:根据合同履行过程中的需要,可能产生其他相关文件。说明:其他相关文件应按照实际需要准备。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)未按合同约定支付费用:甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:甲方未按约定支付工程款,应支付违约金人民币___________元。(2)未按时提供施工条件:甲方应承担相应的违约责任,并支付违约金。示例:甲方未按时提供施工场地,应支付违约金人民币___________元。2.乙方违约行为及责任认定(1)未按时完成工程:乙方应承担相应的违约责任,并支付违约金。示例:乙方未按时完成工程,应支付违约金人民币___________元。(2)工程质量不符合约定:乙方应进行整改,并承担由此产生的费用。示例:乙方施工的工程质量不符合约定,应进行整改并承担整改费用人民币___________元。3.第三方违约行为及责任认定(1)未按约定提供服务:第三方应承担相应的违约责任,并支付违约金。示例:第三方未按约定提供监理服务,应支付违约金人民币___________元。(2)泄露商业秘密:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿合同双方因此遭受的损失。示例:第三方泄露了合同双方的商业秘密,应赔偿人民币___________元。全文完。2024年度建筑工程合同中的绿色建筑与可持续发展1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目进度3.绿色建筑要求3.1绿色建筑标准3.2绿色建筑设计3.3绿色建材使用3.4绿色施工要求3.5绿色运营管理4.可持续发展目标4.1能源消耗4.2水资源利用4.3固废处理4.4环境保护4.5社会责任5.项目合同价格及支付方式5.1合同总金额5.2分阶段付款5.3付款节点5.4付款条件6.设计要求6.1设计依据6.2设计深度6.3设计变更6.4设计质量7.施工要求7.1施工质量7.2施工进度7.3施工安全7.4施工环保7.5施工验收8.竣工验收8.1竣工验收条件8.2竣工验收程序8.3竣工验收标准8.4竣工验收时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除程序12.合同解除后的处理12.1竣工验收12.2工程结算12.3返还保证金12.4违约责任13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料清单13.4质量检验报告14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:建筑工程有限公司(2)乙方:房地产开发有限公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式1.4注册地址(1)甲方注册地址:省市区路号(2)乙方注册地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称住宅小区2.2项目地点省市区2.3项目规模占地面积:10000平方米,总建筑面积:20000平方米2.4项目类型住宅、商业2.5项目进度合同签订后,甲方应在3个月内完成项目立项,乙方应在6个月内完成规划设计。3.绿色建筑要求3.1绿色建筑标准本项目应按照《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)执行,达到三星级绿色建筑标准。3.2绿色建筑设计设计单位应采用绿色建筑设计,提高建筑节能、节水、节地、节材和环保性能。3.3绿色建材使用项目使用的建筑材料应满足绿色建筑标准,优先选用节能、环保、可循环利用的材料。3.4绿色施工要求施工过程中,应采取绿色施工措施,降低施工对环境的影响,提高施工效率。3.5绿色运营管理项目运营过程中,应制定绿色运营管理方案,提高资源利用效率,降低运营成本。4.可持续发展目标4.1能源消耗项目应采取节能措施,降低建筑能耗,力争实现建筑能耗降低20%。4.2水资源利用项目应采用节水措施,提高水资源利用率,力争实现用水量降低15%。4.3固废处理项目施工和运营过程中产生的固废,应分类收集、处理和利用,实现固废资源化。4.4环境保护项目施工和运营过程中,应采取环保措施,降低对周边环境的影响。4.5社会责任项目应关注周边居民生活质量,积极履行社会责任,提高社会效益。5.项目合同价格及支付方式5.1合同总金额项目合同总金额为人民币伍仟万元整(¥500,000,000.00)。5.2分阶段付款(1)合同签订后,乙方支付合同总金额的10%作为预付款;(2)主体结构封顶后,乙方支付合同总金额的30%;(3)工程竣工验收合格后,乙方支付合同总金额的50%;(4)项目运营满一年后,乙方支付合同总金额的10%。5.3付款节点(1)预付款:合同签订后30日内;(2)主体结构封顶款:主体结构封顶后30日内;(3)竣工验收合格款:竣工验收合格后30日内;(4)运营满一年款:项目运营满一年后30日内。5.4付款条件(1)付款凭证齐全;(2)甲方提供的相关证明文件齐全;(3)乙方确认款项已到账。6.设计要求6.1设计依据设计单位应依据《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)等相关法规和标准进行设计。6.2设计深度设计深度应满足施工图设计要求,确保施工过程中各项绿色建筑要求得到有效实施。6.3设计变更设计变更应经双方协商一致,并以书面形式确定。6.4设计质量设计单位应保证设计质量,确保设计符合绿色建筑标准和可持续发展的要求。8.竣工验收8.1竣工验收条件(1)工程按照合同约定完成,质量符合设计要求和规范标准;(2)所有工程量清单内的工程内容已全部完成;(3)工程资料齐全,符合档案管理要求;(4)工程款支付完毕,无未了事项。8.2竣工验收程序(1)甲方组织成立竣工验收委员会;(2)乙方提交竣工验收申请;(3)竣工验收委员会对工程进行现场查验;(4)竣工验收委员会对工程资料进行审查;(5)竣工验收委员会召开竣工验收会议,形成验收报告;(6)甲方根据验收报告办理工程验收手续。8.3竣工验收标准(1)工程质量达到国家标准;(2)工程功能满足设计要求;(3)工程安全符合国家标准;(4)环境保护措施到位;(5)绿色建筑指标达到合同约定。8.4竣工验收时间竣工验收时间应在工程完工后60日内进行。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方未按合同约定完成绿色建筑要求;(3)甲方未按合同约定支付工程款;(4)甲方未按合同约定提供必要的施工条件;(5)任何一方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;(2)违约金按合同约定计算,最高不超过合同总金额的10%;(3)违约方应承担因违约产生的全部费用。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会。10.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同生效、变更和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,经协商无法达成和解;(3)出现不可抗力因素,影响合同履行。11.4合同解除程序合同解除应提前30日通知对方,并签订解除协议。12.合同解除后的处理12.1竣工验收合同解除后,已完成工程应进行竣工验收。12.2工程结算双方应按照合同约定进行工程结算。12.3返还保证金合同解除后,乙方应将已收预付款和保证金全额退还甲方。12.4违约责任合同解除后,违约方仍应承担相应的违约责任。13.合同附件13.1设计文件包括但不限于:建筑设计方案、施工图设计、绿色建筑设计方案等。13.2施工图纸包括但不限于:结构施工图、设备施工图、电气施工图等。13.3材料清单包括但不限于:主要材料、辅助材料、设备清单等。13.4质量检验报告包括但不限于:原材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等。14.其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商;(2)本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力;(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中的第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入的任何个人、企业或其他组织。1.2第三方介入的目的是为了协助甲乙双方完成合同约定的各项任务,包括但不限于:设计、施工、监理、检测、咨询、融资等。1.3第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。2.第三方介入的批准2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,任何一方需引入第三方,应提前向对方书面报告,并经对方同意后方可引入。2.2第三方的引入不得影响合同的正常履行,不得损害甲乙双方的合法权益。3.第三方的责任和权利3.1第三方应根据合同约定,履行其职责,确保工作质量符合合同要求。3.2第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。3.3第三方的权利和义务应在合同中明确约定。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度,由甲乙双方在合同中约定。4.2第三方的责任限额应包括但不限于:(1)因第三方原因造成的工程延误;(2)因第三方原因造成的工程损失;(3)因第三方原因造成的环境污染;(4)因第三方原因造成的其他损失。4.3第三方的责任限额应在合同中明确,并作为合同的一部分。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,第三方对甲乙双方承担直接责任;(2)第三方对甲乙双方提供的服务,应满足合同约定的质量、进度和标准。5.2第三方与施工方的关系:(1)若第三方为施工方,则其与甲方和乙方的关系为合同关系,承担施工责任;(2)若第三方为监理方,则其与甲方和乙方的关系为监督和咨询关系,对施工方进行监督和提供咨询服务。5.3第三方与其他相关方的关系:(1)第三方与政府相关部门的关系,应遵守相关法律法规;(2)第三方与供应商、分包商等其他相关方的关系,应根据合同约定处理。6.第三方介入的合同签订6.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议或单独的合同,明确双方的权利和义务。6.2补充协议或单独的合同应作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。6.3补充协议或单独的合同签订后,应及时通知对方,并履行相应的备案手续。7.第三方介入的监督和协调7.1甲乙双方应设立专门的监督和协调机构,负责对第三方介入的过程进行监督和协调。7.2监督和协调机构应定期向甲乙双方报告工作进展,确保第三方介入的顺利进行。7.3若第三方介入过程中出现争议,监督和协调机构应及时协调解决。8.第三方介入的终止8.1若第三方介入过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权终止与第三方的合同关系。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算和清算。8.3第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行本合同约定的其他义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含建筑设计方案、施工图设计、绿色建筑设计方案等,需符合《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)等相关法规和标准。说明:设计文件需经过甲乙双方及第三方(如有)的审核和批准。2.施工图纸详细要求:包括结构施工图、设备施工图、电气施工图等,需详细标注尺寸、材料和技术要求。说明:施工图纸是施工方进行施工的依据,需保证准确性和可操作性。3.材料清单详细要求:列出主要材料、辅助材料、设备清单,包括材料规格、品牌、数量、价格等信息。说明:材料清单是材料采购和施工管理的依据,需确保材料的合规性和质量。4.质量检验报告详细要求:包括原材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等,需详细记录检验结果和结论。说明:质量检验报告是评估工程质量的重要依据,需确保检验的公正性和准确性。5.施工进度报告详细要求:记录施工过程中的关键节点和实际进度,包括施工计划、实际完成情况、延误原因等。说明:施工进度报告是监控施工进度的工具,需确保报告的及时性和准确性。6.费用结算报告详细要求:包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等费用明细,需保证费用结算的透明性和公正性。说明:费用结算报告是确保工程费用合理使用的依据,需确保报告的准确性和完整性。7.环境保护报告详细要求:记录施工过程中的环保措施和实际效果,包括污染排放、固废处理、噪声控制等。说明:环境保护报告是评估施工过程对环境影响的依据,需确保报告的客观性和准确性。8.竣工验收报告详细要求:记录竣工验收的结论和意见,包括工程质量、功能、安全等方面的评估。说明:竣工验收报告是确认工程完成和交付使用的依据,需确保报告的全面性和权威性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约方未按合同约定的时间完成工程;违约方未按合同约定完成绿色建筑要求;违约方未按合同约定支付工程款;违约方未按合同约定提供必要的施工条件;违约方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约行为的性质和严重程度;违约行为对合同履行的影响;违约方的责任能力。3.违约责任认定示例违约方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延误,违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;违约方未按合同约定完成绿色建筑要求,导致工程不符合绿色建筑标准,违约方应承担违约责任,进行整改直至符合标准;违约方未按合同约定支付工程款,守约方有权要求违约方支付逾期付款利息,并承担违约责任;违约方未按合同约定提供必要的施工条件,导致工程进度延误,违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。全文完。2024年度建筑工程合同中的绿色建筑与可持续发展2本合同目录一览1.1项目概述1.2合同双方1.3项目背景与目标1.4绿色建筑与可持续发展原则2.1项目范围2.2设计要求2.3施工要求2.4质量要求3.1绿色建筑设计要求3.1.1节能设计3.1.2环保材料3.1.3节水设计3.1.4光伏发电系统3.1.5风能利用4.1施工阶段绿色建筑实施4.1.1施工现场环保措施4.1.2施工废弃物处理4.1.3施工噪音控制4.1.4施工扬尘控制5.1可持续发展目标5.2能源管理5.3水资源管理5.4环境保护6.1质量保证6.1.1设计质量保证6.1.2施工质量保证6.1.3竣工验收质量保证7.1合同工期7.2进度控制7.3逾期交付责任8.1合同价格8.2付款方式8.3付款时间9.1风险责任9.2保险责任9.3不可抗力10.1违约责任10.2合同解除10.3争议解决11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.1合同附件12.2合同附件一:绿色建筑设计方案12.3合同附件二:绿色建筑施工方案13.1合同签署13.2合同执行13.3合同归档14.1合同附件三:绿色建筑评估报告14.2合同附件四:可持续发展评估报告第一部分:合同如下:1.1项目概述1.1.1项目名称:2024年度建筑工程1.1.2项目地点:[具体地点]1.1.3项目业主:[业主名称]1.1.4项目承包商:[承包商名称]1.2合同双方1.2.1甲方(业主):[业主名称]1.2.2乙方(承包商):[承包商名称]1.3项目背景与目标1.3.1项目背景:为响应国家绿色建筑与可持续发展战略,甲方决定建设一幢绿色建筑。1.3.2项目目标:实现建筑物的节能减排,提高资源利用效率,减少对环境的影响。1.4绿色建筑与可持续发展原则1.4.1符合国家及地方绿色建筑相关标准与规范。1.4.2优先选用环保材料和可再生能源。1.4.3优化建筑设计,提高能源使用效率。1.4.4采取有效措施减少建筑对环境的影响。2.1项目范围2.1.1建筑面积:[具体面积]2.1.2结构类型:[结构类型]2.1.3建设内容:包括主体结构、装饰装修、设备安装等。2.2设计要求2.2.1设计单位:[设计单位名称]2.2.2设计标准:符合国家及地方绿色建筑相关标准与规范。2.2.3设计成果:包括施工图、设计说明书等。2.3施工要求2.3.1施工单位:[施工单位名称]2.3.2施工标准:符合国家及地方绿色建筑相关标准与规范。2.3.3施工过程:严格执行设计文件,确保工程质量。2.4质量要求2.4.1质量标准:符合国家及地方绿色建筑相关标准与规范。2.4.2质量控制:设立专门的质量控制部门,对施工过程进行全程监督。3.1绿色建筑设计要求3.1.1节能设计3.1.1.1建筑朝向:南向为主,东西向为辅。3.1.1.2窗户设计:采用高隔热、低辐射玻璃。3.1.1.3墙体保温:采用高效保温材料。3.1.2环保材料3.1.2.1优先选用环保材料,如:竹材、木材、石材等。3.1.2.2减少有害物质的使用,如:甲醛、苯等。3.1.3节水设计3.1.3.1采用节水型卫生洁具。3.1.3.2设置雨水收集系统,用于绿化和冲厕。3.1.4光伏发电系统3.1.4.1设置太阳能光伏发电系统,满足部分电力需求。3.1.4.2发电系统设计合理,保证发电效率。3.1.5风能利用3.1.5.1建筑设计中考虑风能利用,如:风道设计。3.1.5.2风能利用率不低于[具体百分比]。4.1施工阶段绿色建筑实施4.1.1施工现场环保措施4.1.1.1施工现场设立垃圾分类回收点。4.1.1.2施工现场采取降噪、防尘措施。4.1.2施工废弃物处理4.1.2.1施工废弃物分类处理,做到资源化利用。4.1.2.2废弃物处理符合国家及地方环保规定。4.1.3施工噪音控制4.1.3.1限制施工噪音,确保周边居民生活环境。4.1.4施工扬尘控制4.1.4.1施工现场采取防尘措施,如:喷淋系统、围挡等。4.1.4.2严格控制扬尘,确保空气质量。5.1可持续发展目标5.1.1能源管理:降低建筑能耗,提高能源使用效率。5.1.2水资源管理:合理利用水资源,减少浪费。5.1.3环境保护:采取措施减少建筑对环境的影响。8.1合同价格8.1.1合同总价:[具体金额]8.1.2计价方式:按设计图纸所示工程量计算,采用综合单价合同。8.1.3付款比例:合同签订后支付10%预付款,进度款支付至合同价的80%,竣工结算后支付10%,质保金10%在质保期满后无质量问题无息退还。8.2付款方式8.2.1甲方应在合同约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。8.2.2乙方应在收到款项后出具相应的发票和收据。8.3付款时间8.3.1预付款支付:合同签订后5个工作日内。8.3.2进度款支付:每月末前5个工作日内支付上个月完成的工程量对应的进度款。8.3.3竣工结算支付:工程竣工验收合格后30个工作日内支付。8.3.4质保金支付:质保期满后30个工作日内支付。9.1风险责任9.1.1甲方承担因政策调整、设计变更等原因导致工程费用增加的风险。9.1.2乙方承担因施工原因导致的工程质量不合格、进度延误等风险。9.1.3双方共同承担不可抗力事件导致的风险。9.2保险责任9.2.1甲方应为其财产投保财产保险,包括但不限于建筑安装工程一切险、第三者责任险等。9.2.2乙方应为其施工人员投保意外伤害保险。9.3不可抗力9.3.1不可抗力事件包括地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、政府行为等社会事件。9.3.2发生不可抗力事件时,双方应协商解决合同执行问题。10.1违约责任10.1.1甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的[具体百分比]。10.1.2乙方未按约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同价的[具体百分比]。10.1.3双方违约责任的其他情形,按照合同约定或法律规定执行。10.2合同解除10.2.1双方协商一致,可以解除合同。10.3争议解决10.3.1双方应友好协商解决合同争议。10.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同的任何变更,必须经双方书面同意并签订补充协议。11.3合同终止11.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。12.1合同附件12.1.1合同附件一:绿色建筑设计方案12.1.2合同附件二:绿色建筑施工方案12.1.3合同附件三:合同签订双方的身份证明文件12.1.4合同附件四:合同签订双方的开户银行及账号信息12.2合同附件一:绿色建筑设计方案12.2.1设计原则12.2.2设计内容12.2.3设计图纸12.3合同附件二:绿色建筑施工方案12.3.1施工组织设计12.3.2施工工艺12.3.3施工进度计划12.4合同附件三:合同签订双方的身份证明文件12.4.1甲方身份证明文件12.4.2乙方身份证明文件12.5合同附件四:合同签订双方的开户银行及账号信息12.5.1甲方开户银行及账号信息12.5.2乙方开户银行及账号信息13.1合同签署13.1.1合同签署日期:[具体日期]13.1.2合同签署地点:[具体地点]13.1.3合同签署双方代表签字盖章。13.2合同执行13.2.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。13.2.2任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。13.3合同归档13.3.1合同签署后,双方应将合同及相关文件归档保存。14.1合同附件三:绿色建筑评估报告14.1.1评估机构:[评估机构名称]14.1.2评估日期:[具体日期]14.1.3评估结果:[评估结果描述]14.2合同附件四:可持续发展评估报告14.2.1评估机构:[评估机构名称]14.2.2评估日期:[具体日期]14.2.3评估结果:[评估结果描述]第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、承包商推荐的分包商等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议或服务合同。15.2.2第三方的介入应有助于合同目标的实现,提高工程质量,保障工程进度,降低风险。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或服务合同中约定,并在合同中明确。15.3.2若第三方责任限额低于因其违约行为给甲乙双方造成的损失,第三方应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议或服务合同的规定,参与合同相关事务的决策和管理。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照合作协议或服务合同的规定,履行其职责,确保工程质量,保障工程进度,降低风险。15.5.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲方、乙方的关系基于合作协议或服务合同,第三方应尊重甲乙双方的权益。15.6.2第三方与甲方、乙方之间的信息交流应通过正式渠道进行,确保信息的安全和准确。15.7第三方介入的具体条款15.7.1监理单位15.7.1.1监理单位负责对工程进度、质量、安全进行监督,确保工程按合同约定进行。15.7.1.2监理单位应定期向甲乙双方提交监理报告,报告内容包括工程进度、质量、安全等方面的情况。15.7.2检测机构15.7.2.1检测机构负责对工程材料、施工过程进行检测,确保工程符合质量标准。15.7.2.2检测机构应向甲乙双方提供检测报告,报告内容包括检测项目、检测结果等。15.7.3咨询顾问15.7.3.1咨询顾问负责提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同执行过程中的问题。15.7.3.2咨询顾问应定期向甲乙双方提交咨询报告,报告内容包括咨询内容、咨询建议等。15.7.4保险公司15.7.4.1保险公司负责为工程提供保险服务,包括建筑工程一切险、意外伤害险等。15.7.4.2保险公司应在保险事故发生后,按照保险合同的规定进行赔付。15.7.5承包商推荐的分包商15.7.5.1分包商由承包商推荐,负责工程中特定分项工程的施工。15.7.5.2分包商的施工质量、进度、安全等由承包商负责监督和管理。15.8第三方介入的额外条
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 350MW超临界CFB机组燃烧系统建模与控制优化
- 5-1跨境电商基础(项目5-任务1读懂店铺数据)
- 酒店收银工作总结2
- 医院食堂承包合同简单
- 丸剂药品购买合同范例
- 暑期实践策划方案
- 固定工资合同范本
- 南阳市唐河县2024-2025学年小升初数学高频考点检测卷含解析
- 鄂尔多斯生态环境职业学院《健美操教学与实践(4)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 2024-2025学年浦北县三年级数学第二学期期末学业水平测试模拟试题含解析
- 塑胶模具进度表
- ISO∕IEC 42001-2023《信息技术-人工智能-管理体系》之17:“8 运行”解读和应用指导材料(雷泽佳编制-2024A0)
- 产后出血预防与处理
- 智能化仓储冷库项目可行性研究报告
- 通达信公式函数说明大全
- 2024年辅警招聘考试试题库含完整答案(各地真题)
- 柏子养心丸神经保护机制
- 《工程建设标准强制性条文电力工程部分2023年版》
- 第17课《昆明的雨》课件(共35张)
- 2024低温液化气体气瓶充装站安全技术条件
- 医院内控评价工作报告
评论
0/150
提交评论