版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程延期协调协议本合同目录一览第一条协议双方信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方联系方式第二条工程延期原因及依据2.1工程延期原因概述2.2工程延期原因详细说明2.3工程延期依据及证明材料第三条工程延期期限3.1工程延期期限确定3.2工程延期期限计算方法3.3工程延期期限变更及调整第四条工程延期责任划分4.1协议双方责任划分原则4.2协议双方责任划分具体内容4.3工程延期责任承担方式第五条工程延期期间工作安排5.1工程延期期间工作计划5.2工程延期期间人员安排5.3工程延期期间资源保障第六条工程延期期间费用处理6.1工程延期期间费用计算方法6.2工程延期期间费用承担方6.3工程延期期间费用调整及支付第七条工程延期期间风险控制7.1工程延期期间风险识别7.2工程延期期间风险应对措施7.3工程延期期间风险责任承担第八条工程延期期间沟通协调8.1工程延期期间沟通协调方式8.2工程延期期间沟通协调频率8.3工程延期期间沟通协调记录第九条工程延期期间验收及交付9.1工程延期期间验收标准9.2工程延期期间验收程序9.3工程延期期间交付及验收责任第十条工程延期协议的终止及解除10.1工程延期协议终止条件10.2工程延期协议解除条件10.3工程延期协议终止及解除程序第十一条违约责任及赔偿11.1协议双方违约责任11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿计算方法第十二条争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决方式12.3争议解决程序第十三条合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效及解除程序第十四条其他约定14.1协议双方认为需要约定的其他事项14.2协议双方认为需要约定的其他条款第一部分:合同如下:第一条协议双方信息1.1协议双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2协议双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3协议双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第二条工程延期原因及依据2.1工程延期原因概述因[具体原因],导致工程延期。2.2工程延期原因详细说明详细说明工程延期的具体原因,包括但不限于:[具体原因说明]。2.3工程延期依据及证明材料提供相关证明材料,包括但不限于:[证明材料清单]。第三条工程延期期限3.1工程延期期限确定根据实际情况,工程延期期限确定为[具体延期天数]天。3.2工程延期期限计算方法延期期限自[具体日期]起算,至[具体日期]止。3.3工程延期期限变更及调整如需变更或调整延期期限,双方应协商一致并签订补充协议。第四条工程延期责任划分4.1协议双方责任划分原则责任划分遵循公平、合理、实事求是的原则。4.2协议双方责任划分具体内容具体责任划分如下:甲方责任:[甲方责任内容]乙方责任:[乙方责任内容]4.3工程延期责任承担方式责任承担方式包括但不限于:[承担方式内容]。第五条工程延期期间工作安排5.1工程延期期间工作计划制定详细的工作计划,明确延期期间的工作目标和任务。5.2工程延期期间人员安排调整人员配置,确保延期期间工作顺利进行。5.3工程延期期间资源保障确保延期期间所需资源得到充分保障。第六条工程延期期间费用处理6.1工程延期期间费用计算方法根据实际情况,采用[具体费用计算方法]计算延期期间的费用。6.2工程延期期间费用承担方延期期间费用由[承担方]承担。6.3工程延期期间费用调整及支付如需调整费用,双方应协商一致并签订补充协议。费用支付按照约定的支付方式进行。第七条工程延期期间风险控制7.1工程延期期间风险识别识别延期期间可能出现的风险,包括但不限于:[风险识别内容]。7.2工程延期期间风险应对措施针对识别出的风险,制定相应的应对措施,包括但不限于:[应对措施内容]。7.3工程延期期间风险责任承担风险责任按照[责任承担原则]进行划分。第八条工程延期期间沟通协调8.1工程延期期间沟通协调方式1.定期召开工程延期协调会议;2.通过电子邮件、短信、电话等方式进行日常沟通;3.利用项目管理软件进行信息共享和进度跟踪。8.2工程延期期间沟通协调频率沟通协调频率如下:1.每周至少召开一次协调会议;2.每日通过项目管理软件更新工程进度;3.遇到紧急情况时,可随时进行沟通。8.3工程延期期间沟通协调记录双方应详细记录沟通协调内容,包括会议纪要、电子邮件往来等,并存档备查。第九条工程延期期间验收及交付9.1工程延期期间验收标准验收标准应符合国家相关法律法规及行业标准。9.2工程延期期间验收程序验收程序如下:1.双方共同制定验收方案;2.按照验收方案进行现场验收;3.验收结果应形成书面记录。9.3工程延期期间交付及验收责任交付及验收责任如下:1.甲方负责组织验收;2.乙方负责提供验收所需资料;3.双方共同确认验收结果。第十条工程延期协议的终止及解除10.1工程延期协议终止条件1.工程延期原因消除;2.双方协商一致决定终止协议;3.法律法规规定的其他终止情形。10.2工程延期协议解除条件1.一方违约,另一方提出解除;2.协议目的无法实现;3.法律法规规定的其他解除情形。10.3工程延期协议终止及解除程序协议终止或解除,双方应书面通知对方,并按照约定进行善后处理。第十一条违约责任及赔偿11.1协议双方违约责任协议双方应按照约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。11.2违约责任承担方式违约责任承担方式包括但不限于:1.支付违约金;2.恢复原状;3.支付赔偿金。11.3违约赔偿计算方法违约赔偿按实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失。第十二条争议解决方式12.1争议解决原则争议解决遵循友好协商、公平公正的原则。12.2争议解决方式争议解决方式包括:1.友好协商;2.仲裁;3.诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序如下:1.双方协商;2.协商不成,提交仲裁委员会仲裁;3.仲裁不成,向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同生效及解除13.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件1.协议双方协商一致;2.法律法规规定的其他解除情形。13.3合同生效及解除程序合同生效及解除,双方应书面通知对方,并按照约定进行善后处理。第十四条其他约定14.1协议双方认为需要约定的其他事项[此处可填写协议双方认为需要约定的其他事项]。14.2协议双方认为需要约定的其他条款[此处可填写协议双方认为需要约定的其他条款]。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方以外的,为履行本合同提供中介服务、咨询服务、技术支持、资金投入、设备租赁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围1.为本合同提供咨询服务,协助双方解决合同履行过程中的问题;2.为本合同提供技术支持,确保工程进度和质量;3.为本合同提供资金投入,解决资金短缺问题;4.为本合同提供设备租赁,满足工程设备需求;5.法律法规规定的其他介入情形。第二条甲乙双方责任与第三方责任划分2.1甲乙双方责任甲方和乙方应按照本合同约定履行各自的义务,确保工程按期完成。2.2第三方责任第三方应根据本合同约定提供相应的服务,并承担相应的责任。2.3责任划分说明1.第三方提供的服务质量、进度及效果由第三方自行负责;2.第三方违反本合同约定,导致甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任;3.第三方在提供服务的过中,如因自身原因导致工程延误或损失,应由第三方承担全部责任;4.甲乙双方应就第三方的责任进行协商,协商不成可提交仲裁或诉讼解决。第三条第三方责任限额3.1责任限额确定第三方责任限额根据第三方提供的服务类型、合同金额等因素确定。3.2责任限额计算方法责任限额计算方法如下:1.以合同金额为基数,按照一定的比例确定责任限额;2.考虑第三方提供的服务类型,对责任限额进行调整。第四条第三方介入的具体条款4.1第三方介入程序1.双方协商确定第三方介入;2.签订三方协议,明确第三方的权利、义务和责任;3.第三方按照三方协议履行职责。4.2第三方权利与义务1.权利:(1)根据三方协议约定,获取相应的服务费用;(2)在履行职责过程中,享有相应的知情权、建议权等;2.义务:(1)按照约定提供优质的服务;(2)确保服务的进度和质量;(3)遵守法律法规,维护甲方和乙方的合法权益。第五条第三方与其他各方的合作与协调5.1合作5.2协调第三方应积极参与甲乙双方的沟通协调,确保工程顺利进行。5.3信息共享第三方应与甲乙双方共享相关信息,包括但不限于工程进度、质量、费用等。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更1.如需变更第三方介入,双方应协商一致,签订补充协议;2.变更内容应包括但不限于第三方责任、服务范围、费用等。6.2解除1.如需解除第三方介入,双方应协商一致,签订解除协议;2.解除原因包括但不限于:第三方违约、合同目的无法实现等。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决原则第三方介入争议解决遵循友好协商、公平公正的原则。7.2争议解决方式争议解决方式包括:1.友好协商;2.仲裁;3.诉讼。7.3争议解决程序争议解决程序如下:1.双方协商;2.协商不成,提交仲裁委员会仲裁;3.仲裁不成,向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的费用与支付8.1费用确定第三方介入费用根据服务内容、工作量等因素确定。8.2支付方式第三方介入费用按约定的支付方式进行,包括但不限于分期支付、按月支付等。8.3支付时间支付时间根据服务进度和质量确定,双方应签订支付时间表。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.协议双方营业执照副本复印件要求:提供加盖公章的营业执照副本复印件,以证明双方主体资格合法。2.协议双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,包括身份证、护照等有效证件的复印件。3.工程延期原因及依据证明材料要求:提供工程延期原因的相关证明材料,如合同、会议纪要、通知等。4.工程延期期限计算依据要求:提供计算工程延期期限的依据,如相关法律法规、行业标准等。5.工程延期期间工作计划及人员安排要求:提供详细的工作计划及人员安排,包括任务分工、时间节点等。6.工程延期期间费用计算方法及明细要求:提供费用计算方法及明细,包括人工费、材料费、设备租赁费等。7.工程延期期间风险控制措施要求:提供风险控制措施,包括风险识别、评估、应对措施等。8.沟通协调记录及会议纪要要求:提供沟通协调记录及会议纪要,包括会议时间、地点、参与人员、讨论内容等。9.验收标准及验收方案要求:提供验收标准及验收方案,包括验收程序、验收标准、验收人员等。10.第三方介入协议及三方协议要求:提供第三方介入协议及三方协议,明确第三方的权利、义务和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定未按时提供工程所需材料或设备,导致工程延期:甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因延期造成的损失。未能按时支付工程款:甲方应承担违约责任,支付违约金,并按照约定的支付方式进行支付。2.乙方违约行为及责任认定工程质量不符合约定标准:乙方应承担违约责任,进行返工或修复,并赔偿甲方因此造成的损失。未能按时完成工程进度:乙方应承担违约责任,支付违约金,并按照约定的进度进行调整。3.第三方违约行为及责任认定第三方未能按约定提供服务质量或进度:第三方应承担违约责任,赔偿甲方或乙方因服务质量或进度问题造成的损失。第三方违反保密协议:第三方应承担违约责任,停止泄露保密信息,并赔偿因此造成的损失。示例说明:甲方未能按合同约定在规定时间内提供所需材料,导致工程延期一个月。根据合同约定,甲方应支付乙方违约金10000元,并承担因延期造成的损失。全文完。2024年工程延期协调协议1本合同目录一览1.协议背景与目的1.1项目概况1.2延期原因分析1.3协议签订目的2.延期期限2.1延期起始时间2.2延期终止时间2.3延期总天数3.延期责任划分3.1发包人责任3.2承包人责任3.3第三方责任4.延期补偿措施4.1资金补偿4.2逾期违约金4.3其他补偿措施5.工程进度调整5.1修订工程进度计划5.2重新安排工程节点5.3确保工程按期完成6.工程质量保证6.1工程质量标准6.2质量检查与验收6.3质量问题处理7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:工程延期原因分析报告11.2附件二:工程进度计划11.3附件三:工程质量保证措施12.合同签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点13.合同生效13.1合同生效时间13.2合同生效条件14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释权14.3合同修订与补充第一部分:合同如下:1.协议背景与目的1.1项目概况1.1.1项目名称:________1.1.2项目地点:________1.1.3项目规模:________1.1.4项目合同工期:________1.2延期原因分析1.2.1天气原因:________1.2.2设计变更:________1.2.3材料供应:________1.2.4施工协调:________1.3协议签订目的1.3.1确保工程按期完成1.3.2明确双方责任1.3.3保障项目顺利进行2.延期期限2.1延期起始时间:________2.2延期终止时间:________2.3延期总天数:________3.延期责任划分3.1发包人责任3.1.1提供设计变更通知3.1.2确保材料供应及时3.1.3协调施工过程中出现的纠纷3.2承包人责任3.2.1按照合同要求完成工程3.2.2配合发包人进行设计变更3.2.3加强施工过程中的质量控制3.3第三方责任3.3.1提供的设计图纸存在缺陷3.3.2材料供应商延误交货3.3.3施工现场第三方施工干扰4.延期补偿措施4.1资金补偿4.1.1发包人按照合同约定支付延期费用4.1.2延期费用计算方式:________4.2逾期违约金4.2.1承包人按日支付逾期违约金4.2.2违约金计算方式:________4.3其他补偿措施4.3.1发包人提供必要的施工支持4.3.2承包人优化施工方案,提高施工效率5.工程进度调整5.1修订工程进度计划5.1.1根据延期原因调整进度计划5.1.2明确新的工程节点5.2重新安排工程节点5.2.1优化施工方案,缩短施工时间5.2.2确保工程按调整后的进度计划进行5.3确保工程按期完成5.3.1加强项目管理,确保工程顺利进行5.3.2定期召开进度协调会议,解决施工过程中遇到的问题6.工程质量保证6.1工程质量标准6.1.1符合国家及行业相关质量标准6.1.2达到合同约定的质量要求6.2质量检查与验收6.2.1施工过程中定期进行质量检查6.2.2验收标准及程序6.3质量问题处理6.3.1发现质量问题及时上报6.3.2制定整改措施,确保问题得到有效解决7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.1.1承包人负责施工现场的安全生产7.1.2发包人负责协调施工现场周边的安全生产7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产规章制度7.2.2定期进行安全生产培训7.3环境保护要求7.3.1严格遵守国家及地方环境保护法规7.3.2做好施工现场的环境保护工作8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决8.2争议解决程序8.2.1双方应在收到争议通知之日起30日内进行书面协商8.2.2如协商无果,任何一方均可向法院提起诉讼8.2.3诉讼期间,合同除争议事项外应继续履行8.3争议解决机构8.3.1如双方协商一致,可约定仲裁机构进行仲裁8.3.2仲裁程序应遵循《中华人民共和国仲裁法》及相关规定9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密9.1.2有关工程的技术资料、图纸、设计方案等9.2保密期限9.2.1保密期限自协议签订之日起至工程竣工验收合格后五年9.3违约责任9.3.1违反保密条款,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2发包人支付首期工程款10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工程完成10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.3合同解除条件10.3.1发包人未按合同约定支付工程款10.3.2承包人严重违反合同约定10.3.3双方约定的其他解除条件11.合同附件11.1附件一:工程延期原因分析报告11.1.1详细列出延期原因及分析11.1.2提供相关证明材料11.2附件二:工程进度计划11.2.1列出详细工程进度安排11.2.2包含关键节点及时间要求11.3附件三:工程质量保证措施11.3.1列出工程质量保证措施11.3.2包含质量检查与验收标准12.合同签署12.1签署主体12.1.1发包方全称:________12.1.2承包方全称:________12.2签署时间:________12.3签署地点:________13.合同生效13.1合同生效时间13.1.1自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效条件13.2.1双方签署合同13.2.2发包人支付首期工程款14.其他约定14.1合同未尽事宜14.1.1双方应按照诚实信用原则,协商解决合同执行过程中出现的新问题14.2合同解释权14.2.1合同的解释以本合同为准14.3合同修订与补充14.3.1合同的修订与补充应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或其他辅助服务的独立主体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或合作伙伴。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定,提供高质量的服务,并对因自身原因造成的服务瑕疵承担相应的责任。15.2.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有相应的知识产权。15.2.3利益:第三方在合同履行过程中应维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入的方式15.3.1甲乙双方可共同邀请第三方介入,或由一方提出并经另一方同意后邀请第三方介入。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够顺利开展工作。16.1.2甲方应监督第三方的工作进度和质量,确保符合合同要求。16.1.3甲方应按照合同约定支付第三方报酬。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够顺利开展工作。16.2.2乙方应监督第三方的工作进度和质量,确保符合合同要求。16.2.3乙方应按照合同约定支付第三方报酬。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的设定17.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度及合同约定确定。17.1.2第三方责任限额应明确写入第三方协议中。17.2第三方责任限额的执行17.2.1在第三方造成损失的情况下,甲乙双方应根据第三方协议中的责任限额进行赔偿。17.2.2若第三方责任超出合同约定的限额,甲乙双方应另行协商解决超出部分的赔偿问题。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方负责,甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。18.1.2甲方有权要求第三方提供相应的服务,并对第三方的工作成果进行验收。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方负责,乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。18.2.2乙方有权要求第三方提供相应的服务,并对第三方的工作成果进行验收。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方与甲乙双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。18.3.2第三方在合同履行过程中应维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1合同约定的工程完成19.1.2第三方完成合同约定的服务19.1.3双方协商一致解除第三方协议19.2第三方介入的终止程序19.2.1双方应书面通知第三方终止介入19.2.2第三方应在收到终止通知之日起完成剩余工作19.2.3第三方应按照合同约定退还甲方已支付的报酬余额第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因分析报告要求:详细列出延期原因、影响程度及分析结果。说明:此报告应由第三方专家团队编制,并由甲方和乙方共同审核确认。2.附件二:工程进度计划要求:列出详细的工程进度安排,包括关键节点、时间要求及责任部门。说明:此计划应由甲方和乙方共同制定,并经第三方审核后执行。3.附件三:工程质量保证措施要求:列出工程质量保证措施,包括质量检查、验收标准及整改流程。说明:此措施应由甲方和乙方共同制定,并经第三方审核后执行。4.附件四:第三方协议要求:明确第三方服务的性质、范围、费用及责任限额。说明:此协议应由甲乙双方与第三方共同签订,并经双方审核确认。5.附件五:争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序及机构。说明:此协议应由甲乙双方共同签订,并经双方审核确认。6.附件六:保密协议要求:明确保密内容、期限及违约责任。说明:此协议应由甲乙双方与第三方共同签订,并经双方审核确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按合同约定支付工程款。未按时提供设计变更通知。未按合同约定提供材料供应。未按时进行工程质量检查与验收。乙方违约行为:未按合同约定完成工程。未能配合甲方进行设计变更。工程质量不符合合同约定。未能按照合同约定进行施工。第三方违约行为:未按合同约定提供专业服务。服务质量不符合合同约定。泄露商业秘密。2.责任认定标准:甲方违约责任:未按合同约定支付工程款,应支付逾期违约金。未按时提供设计变更通知,应承担由此造成的延期责任。未按合同约定提供材料供应,应承担由此造成的损失。未按时进行工程质量检查与验收,应承担由此造成的不良后果。乙方违约责任:未按合同约定完成工程,应支付逾期违约金。未能配合甲方进行设计变更,应承担由此造成的损失。工程质量不符合合同约定,应进行整改,并承担整改费用。未能按照合同约定进行施工,应承担由此造成的不良后果。第三方违约责任:未按合同约定提供专业服务,应退还部分或全部服务费用。服务质量不符合合同约定,应进行整改,并承担整改费用。泄露商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方停工。乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此造成的停工损失。乙方在施工过程中发现质量问题,经第三方验收确认。乙方应按照合同约定进行整改,并承担整改费用。第三方在提供设计服务过程中泄露甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。全文完。2024年工程延期协调协议2本合同目录一览1.协议签订背景及目的1.1工程概况1.2延期原因分析1.3协议签订目的2.延期期限2.1延期开始时间2.2延期结束时间2.3延期期限计算方式3.延期原因及责任划分3.1延期原因认定标准3.2延期原因及责任划分原则3.3各方责任具体内容4.工程进度调整4.1工程进度调整方案4.2工程进度调整实施步骤4.3工程进度调整所需时间及费用5.工程质量及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3质量问题处理及责任追究6.资金支付及调整6.1资金支付方式6.2资金支付进度安排6.3资金支付调整方案7.风险分担及补偿7.1风险分担原则7.2风险补偿方式7.3风险补偿具体措施8.违约责任及处理8.1违约情形认定标准8.2违约责任承担方式8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.协议生效及终止10.1协议生效条件10.2协议终止条件10.3协议解除及终止程序11.协议附件11.1工程延期原因及责任认定表11.2工程进度调整表11.3工程质量验收报告11.4资金支付调整表11.5风险分担及补偿表12.其他约定12.1协议解释及适用法律12.2协议签署及生效日期12.3协议附件及补充协议13.协议签署及盖章13.1协议签署人员及职务13.2协议盖章及生效日期14.协议份数及分发14.1协议份数14.2协议分发对象及方式第一部分:合同如下:1.协议签订背景及目的1.1工程概况工程名称:工程项目工程地点:省市区工程规模:建筑面积万平方米工程合同工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.2延期原因分析1.2.1天气原因:2024年3月期间,连续出现强降雨天气,导致部分工程无法正常进行。1.2.2设计变更:因设计优化,导致工程量增加,影响工期。1.2.3供应商原因:部分材料供应商未能按时供货,影响工程进度。1.3协议签订目的1.3.1明确各方在工程延期过程中的责任和义务。1.3.2确保工程质量和进度不受影响。1.3.3保障各方的合法权益。2.延期期限2.1延期开始时间延期开始时间为2024年3月1日。2.2延期结束时间延期结束时间为2024年8月31日。2.3延期期限计算方式延期期限按实际影响工期的天数计算。3.延期原因及责任划分3.1延期原因认定标准3.1.1天气原因:由当地气象部门提供气象证明。3.1.2设计变更:由设计单位提供设计变更通知单。3.1.3供应商原因:由供应商提供相关证明材料。3.2延期原因及责任划分原则3.2.1各方应按照实际情况,合理划分责任。3.2.2因不可抗力导致延期,责任由发包方承担。3.2.3因设计变更或供应商原因导致延期,责任由相应方承担。3.3各方责任具体内容3.3.1发包方:负责协调解决不可抗力因素导致的延期问题。3.3.2承包方:负责因设计变更或供应商原因导致的延期问题。4.工程进度调整4.1工程进度调整方案4.1.1对延期期间已完成工程量进行统计。4.1.2根据延期情况,调整后续工程进度计划。4.1.3确保调整后的工程进度计划符合合同要求。4.2工程进度调整实施步骤4.2.1承包方提出调整方案,经发包方同意后实施。4.2.2双方共同监督调整方案的实施情况。4.2.3及时解决实施过程中出现的问题。4.3工程进度调整所需时间及费用4.3.1调整所需时间为5个工作日。4.3.2调整所需费用由各方承担。5.工程质量及验收5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准。5.1.2工程质量验收应由发包方组织,承包方参与。5.2工程验收程序5.2.1发包方在工程完成后,通知承包方进行验收。5.2.2承包方应在接到通知后5个工作日内完成验收。5.2.3验收不合格的工程,由承包方负责整改。5.3质量问题处理及责任追究5.3.1质量问题由承包方负责整改,直至合格。5.3.2因质量问题导致工程延期,责任由承包方承担。6.资金支付及调整6.1资金支付方式6.1.1资金支付采用分期支付方式。6.1.2每期支付金额根据工程进度及质量情况确定。6.2资金支付进度安排6.2.12024年1月至3月,支付合同总价的20%。6.2.22024年4月至6月,支付合同总价的30%。6.2.32024年7月至9月,支付合同总价的30%。6.2.42024年10月至12月,支付合同总价的20%。6.3资金支付调整方案6.3.1因工程延期,资金支付进度相应调整。6.3.2调整后的资金支付进度由双方协商确定。7.风险分担及补偿7.1风险分担原则7.1.1各方应按照实际情况,合理分担风险。7.1.2因不可抗力导致损失,责任由发包方承担。7.1.3因设计变更或供应商原因导致损失,责任由相应方承担。7.2风险补偿方式7.2.1对因不可抗力导致的损失,由发包方进行补偿。7.2.2对因设计变更或供应商原因导致的损失,由相应方进行补偿。7.3风险补偿具体措施7.3.1发包方负责赔偿因不可抗力导致的损失。7.3.2设计变更或供应商原因导致的损失,由相应方负责赔偿。8.违约责任及处理8.1违约情形认定标准8.1.1承包方未按约定时间完成工程进度,视为违约。8.1.2发包方未按约定时间支付工程款,视为违约。8.1.3双方未按约定履行其他合同义务,均视为违约。8.2违约责任承担方式8.2.1承包方违约,应支付违约金,并赔偿发包方损失。8.2.2发包方违约,应支付违约金,并赔偿承包方损失。8.3违约处理程序8.3.1双方协商解决违约问题。8.3.2协商不成,提交约定的仲裁机构仲裁。8.3.3仲裁机构作出的仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同争议应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构9.2.1省市仲裁委员会。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请。9.3.2仲裁委员会受理后,应在15日内组成仲裁庭。9.3.3仲裁庭应在受理申请后60日内作出裁决。10.协议生效及终止10.1协议生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2协议经双方协商一致。10.2协议终止条件10.2.1协议约定的延期期限届满。10.2.2双方协商一致解除协议。10.2.3因不可抗力导致协议无法履行。10.3协议解除及终止程序10.3.1双方协商一致解除协议,应签署解除协议。10.3.2因不可抗力导致协议无法履行,应提交相关证明材料。11.协议附件11.1工程延期原因及责任认定表11.2工程进度调整表11.3工程质量验收报告11.4资金支付调整表11.5风险分担及补偿表12.其他约定12.1协议解释及适用法律12.1.1本协议的解释和执行适用中华人民共和国法律。12.1.2本协议未尽事宜,可由双方另行协商解决。12.2协议签署及生效日期12.2.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.3协议份数及分发12.3.1本协议一式四份,双方各执两份。13.协议签署及盖章13.1协议签署人员及职务13.1.1发包方代表:X,职务:X13.1.2承包方代表:X,职务:X13.2协议盖章及生效日期13.2.1发包方盖章:X13.2.2承包方盖章:X13.2.3协议生效日期:2024年4月1日14.协议份数及分发14.1协议份数14.1.1本协议一式四份,每份具有同等法律效力。14.2协议分发对象及方式14.2.1发包方:X公司14.2.2承包方:X施工有限公司14.2.3分发方式:双方代表现场签署并各自保存一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或法律规定的,介入合同履行过程中的第三方主体。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、仲裁机构、律师事务所等。2.第三方介入条件2.1.1合同约定;2.1.2甲乙双方共同申请或同意;2.1.3法律规定。3.第三方介入程序3.1第三方介入程序如下:3.1.1甲乙双方协商确定第三方;3.1.2第三方接受委托,与甲乙双方签订委托协议;3.1.3第三方介入合同履行过程,履行其职责。4.第三方责任4.1第三方在合同履行过程中的责任如下:4.1.1监理单位:对工程进度、质量、安全进行监督检查,提出监理报告;4.1.2检测机构:对工程材料、产品进行检测,出具检测报告;4.1.3仲裁机构:在争议解决过程中,对争议事项进行仲裁;4.1.4律师事务所:提供法律咨询、起草法律文件等服务。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额如下:5.1.1监理单位:对因监理失职导致的质量问题,承担相应责任,最高不超过监理服务费的倍;5.1.2检测机构:对检测报告的真实性负责,若检测报告存在错误,承担相应责任,最高不超过检测服务费的倍;5.1.3仲裁机构:对仲裁裁决负责,若仲裁裁决存在错误,承担相应责任,最高不超过仲裁费
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2022-2023学年山东省青岛一中高一(上)第二次月考语文试卷
- 财产保险公司车辆保险知识讲解培训模板课件
- FIDIC 合同条件中涉及费用管理的条48课件讲解
- 辽宁教育局教培收费合同范本
- 利息剥离合同
- 合同书上能不能出现口语
- 合同审校标准
- 7.2.3.1施工阶段的合同管理进度管理-学习情境七FIDIC施工合同条37课
- 培训课件导管室医院感染管理制度复习
- 肺结核教育课件
- 少年读史记系列(全5册)PPT模板
- 五年级上册道德与法治课件-第8课第四课时 影响深远的汉字人教部编版
- 2023年中国龙江森林工业集团招聘笔试题库及答案解析
- 外语类试卷国家公共英语(三级)笔试模拟试卷91
- LY/T 2389-2014轻型木结构建筑覆面板用定向刨花板
- GB/T 8890-2015热交换器用铜合金无缝管
- GB/T 3488.2-2018硬质合金显微组织的金相测定第2部分:WC晶粒尺寸的测量
- GB/T 23604-2009钛及钛合金产品力学性能试验取样方法
- 《早期护理干预对膝关节置换术后患者张力性水泡的影响分析报告》3300字
- 《STM32嵌入式技术》课程标准
- 虚拟电厂(共30张PPT)(共29张PPT)
评论
0/150
提交评论