2024年标准模板工程劳务分包具体协议样式

2024年标准模板工程劳务分包具体协议样式本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2劳务分包方1.3工程概况2.劳务分包范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容2.3分包工程量3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.劳务分包方的义务与责任4.1施工准备4.2施工质量4.3施工安全4.4环境保护4.5材料与设备5.承包方的义务与责任5.1技术支持5.2现场管理5.3协调配合5.4工程变更5.5违约责任6.合同的履行与验收6.1施工进度6.2质量验收6.3工程移交7.合同争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的变更与终止8.1合同变更8.2合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力责任的免除11.税收条款11.1税收责任11.2税收优惠政策12.保险条款12.1保险责任12.2保险购买12.3保险有效期限13.合同的生效、解除与失效13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同失效条件14.其他条款14.1合同的解释14.2合同的补充14.3合同的转让14.4法律适用14.5争议解决法院选择第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方1.2劳务分包方1.3工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等，具体见附件一。第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程范围分包工程范围包括但不限于：施工图纸和工程量清单所列明的全部工程内容，以及甲方指定的与本项目相关的其他工程内容。2.2分包工程内容分包工程内容包括：施工图纸和工程量清单所列明的分部分项工程，以及甲方指定的与本项目相关的其他分部分项工程。2.3分包工程量分包工程量以施工图纸和工程量清单所列明的工程量为准。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价为本合同约定的全部工程内容的完成所需支付给乙方的费用总额，具体金额见附件二。3.2价格调整合同价格调整的方式、条件和程序详见附件三。3.3支付方式甲方支付给乙方的费用，采取逐月进度付款和工程验收合格后支付尾款的方式。具体支付方式见附件四。3.4支付时间甲方按照本合同约定的付款条件，在每月工程进度满足约定的条件下支付给乙方当月工程进度款；工程验收合格后七个工作日内支付尾款。第四条劳务分包方的义务与责任4.1施工准备乙方应按照甲方的要求，完成施工前的准备工作，包括但不限于：人员配置、施工材料和设备的准备、施工方案的制定等。4.2施工质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的施工质量。4.3施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工过程中的安全防护工作。4.4环境保护乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，做好施工现场的环境保护工作。4.5材料与设备乙方应按照甲方的要求，采购、使用合格的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。第五条承包方的义务与责任5.1技术支持甲方应向乙方提供本工程的施工图纸、技术要求、施工方案等必要的技术资料，并对其准确性负责。5.2现场管理甲方应对乙方施工现场进行有效管理，确保工程按照约定的进度、质量、安全等进行施工。5.3协调配合甲方应负责协调乙方的施工过程中与甲、乙双方及相关部门的关系，确保工程的顺利进行。5.4工程变更如因设计变更或其他原因导致工程量或工程内容发生变化，甲方应与乙方协商，按照本合同约定的价格调整方式进行调整。5.5违约责任甲方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。第六条合同的履行与验收6.1施工进度乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，按时完成分包工程的施工。6.2质量验收分包工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在约定的时间内组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。6.3工程移交分包工程验收合格后，乙方应将工程及相关资料移交甲方，甲方应在验收合格后七个工作日内支付尾款。第八条合同争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与终止9.1合同变更合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。9.2合同终止合同终止的条件见附件五。9.3合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应的人工、材料、设备等费用。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担相应的违约责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.3不可抗力责任的免除双方应及时通知对方不可抗力事件的发生，并提供相关证明文件。第十二条税收条款12.1税收责任乙方应按照国家有关税收的法律、法规，自行申报、缴纳相关税费。12.2税收优惠政策双方应依法享受税收优惠政策。第十三条保险条款13.1保险责任乙方应按照甲方的要求，为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。13.2保险购买乙方应将保险购买情况书面告知甲方。13.3保险有效期限保险有效期限至分包工程验收合格之日止。第十四条其他条款14.1合同的解释本合同的解释权归甲方。14.2合同的补充本合同的补充协议需双方协商一致，并以书面形式确认。14.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5争议解决法院选择本合同的争议解决法院为甲方所在地的人民法院。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概况详细列出工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等信息，作为合同执行的依据。附件二：合同总价及价格明细明细列出合同总价、各分部分项工程费用、材料费、人工费等，供双方查阅。附件三：价格调整办法附件四：支付方式及时间表明确支付方式、进度付款条件、尾款支付时间等，确保合同款项的按时支付。附件五：合同变更与终止条件详细列出合同变更与终止的条件，以便在合同执行过程中双方进行遵循。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任未按约定提供技术支持或现场管理不善，导致工程进度延误或质量不合格的，应承担相应的违约责任。未按约定支付工程进度款或尾款的，应支付逾期付款违约金。未履行合同约定的协调配合义务，导致工程无法正常进行的，应承担相应责任。2.乙方违约行为及责任施工质量不符合约定的，应承担返工、整改等费用。施工进度严重延误的，应支付逾期竣工违约金。使用不合格材料或设备的，应承担更换、整改等费用。示例说明：若甲方未按约定提供技术支持，导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，具体金额按照合同约定的违约金计算方式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。3.违约金：指一方未履