大型水电站施工合同

大型水电站施工合同合同编号：__________单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于甲方为大型水电站项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：大型水电站施工工程1.2工程地点：______________________1.3工程规模：______________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装等。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：______________________元整（小写）：______________________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交施工预算，甲方应在收到施工预算后十个工作日内予以确认或提出修改意见。2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：______________________%。2.4乙方完成工程后，应按照合同约定进行工程结算。三、合同工期3.1合同总工期为____个月。3.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。3.3乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应承担工程质量问题的修复及整改责任。五、违约责任5.1乙方若未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.2甲方若未按照合同约定支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付金额的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应按照甲方要求，对施工过程中的相关资料进行保存和归档。7.2乙方应承担施工过程中产生的安全责任，确保施工现场的安全。7.3乙方应遵守国家有关环保法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染。7.4双方应遵守合同保密条款，不得泄露合同内容及相关保密信息。八、合同的签订、生效与解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除本合同。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.施工预算2.工程设计图纸3.施工方案4.施工组织设计5.工程质量标准6.安全防护措施7.环境保护措施8.保密协议9.施工进度计划10.支付申请表二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程进度款，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定，视为违约。4.乙方未按照合同约定进行施工，导致工程延期，视为违约。5.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指大型水电站项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和经验的施工单位。3.合同总价款：指双方约定的合同全部价款。4.工程进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的款项。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加人力、物力投入，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定。3.支付款项纠纷：双方应按照合同约定及时支付工程进度款。4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成则向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.施工安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取有效措施防止事故扩大。