2024年新款：通讯设施建设及维修工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新款：通讯设施建设及维修工程合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.合同范围及工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程时间2.4工程进度3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付条件3.3支付方式3.4价款调整4.工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证5.工期及进度5.1工程进度计划5.2工期延误5.3提前完成奖励6.维修服务及保修6.1维修服务范围6.2保修期限6.3保修条款7.合同的履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同解除8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任判定8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁效力10.法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.其他条款13.1不可抗力13.2合同转让13.3附件14.签字盖章14.1合同甲方签字14.2合同乙方签字14.3签字盖章效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：中华人民共和国通讯设施建设有限公司乙方：中华人民共和国通讯设施维修有限公司1.2合同标的本合同标的为2024年新款通讯设施的建设及维修工程。1.3合同关键词定义（1）通讯设施：指本合同建设及维修的固定通讯基站、移动通讯基站、光缆线路等通讯基础设施。（2）建设工程：指按照本合同约定，乙方负责的新款通讯设施的建设工作。（3）维修工程：指按照本合同约定，乙方负责的新款通讯设施的维修和保养工作。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述乙方应根据甲方的要求，完成新款通讯设施的建设及维修工程。2.2工程地点新款通讯设施的建设及维修工程地点位于中华人民共和国省范围内。2.3工程时间2.3.1建设工程：自合同签订之日起至2024年12月31日止。2.3.2维修工程：自2025年1月1日起至2029年12月31日止。2.4工程进度乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并按照计划完成工程。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同的建设工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），维修工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2支付条件甲方应在乙方完成建设及维修工程的前提下，按照合同约定的付款节点进行支付。3.3支付方式甲方支付价款的方式为银行转账。3.4价款调整合同总价款不因不可抗力等因素而调整。如因工程变更等原因导致合同总价款发生变动的，双方应另行签订补充协议。第四条工程质量与标准4.1质量要求乙方应按照国家标准和行业规范，保证新款通讯设施的建设及维修工程质量。4.2验收标准新款通讯设施的建设及维修工程验收标准应符合国家及行业相关标准。4.3质量保证乙方应对建设及维修工程的质量承担永久性责任。如因质量问题导致工程损坏或经济损失的，乙方应负责修复或赔偿。第五条工期及进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并按照计划完成工程。5.2工期延误如乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照逾期交付工程部分价款的1%向甲方支付违约金。5.3提前完成奖励如乙方提前完成工程，甲方不再支付提前完成奖励。第六条维修服务及保修6.1维修服务范围乙方应提供的维修服务范围包括新款通讯设施的所有设备及配套设施。6.2保修期限新款通讯设施的保修期限为5年，自工程验收合格之日起计算。6.3保修条款乙方应对保修期内的新款通讯设施提供免费的维修和保养服务。如因乙方原因导致设备损坏的，乙方应负责维修或更换。第七条合同的履行与变更7.1合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。7.2合同变更如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。7.3合同解除如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1违约行为双方违反本合同的约定，应视为违约。8.2违约责任判定违约责任的判定应以合同约定为准。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点仲裁地点为中华人民共和国省。9.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应按照本合同第八条和第九条的约定解决。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同签订过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止后5年。11.3违约保密条款如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方办理完毕结算手续；（2）双方同意终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除合同解除后，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。13.3附件本合同的附件包括合同图纸、技术规范、工程量清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1合同甲方签字甲方授权代表签字：____________日期：____年__月__日14.2合同乙方签字乙方授权代表签字：____________日期：____年__月__日14.3签字盖章效力双方签字盖章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人和其他组织。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的合同履行损失承担责任。15.3第三方权益第三方享有合同约定的权益，并应承担相应的义务。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方。如双方无法达成一致，可委托有资质的中介机构进行选择。16.2第三方委托甲方和乙方有权委托第三方完成本合同约定的部分或全部工作。委托方应与第三方签订委托合同，明确双方的权利和义务。16.3第三方协调甲方和乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。16.4第三方支付甲方和乙方应按照委托合同的约定，向第三方支付相应的费用。16.5第三方责任限额如第三方因履行合同造成损失的，第三方应承担相应的责任。甲方和乙方有权向第三方追偿。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系，应符合合同约定和法律法规规定。17.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系，应符合合同约定和法律法规规定。17.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的关系，应符合合同约定和法律法规规定。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约行为第三方违反合同约定，应视为违约。18.2第三方违约责任判定违约责任的判定应以合同约定为准。18.3第三方违约赔偿第三方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。第十九条第三方争议解决19.1第三方争议解决方式第三方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.2第三方仲裁地点仲裁地点为中华人民共和国省。19.3第三方仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第二十条第三方法律适用及争议解决20.1第三方法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。20.2第三方争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应按照本合同第十八条和第十九条的约定解决。第二十一条第三方保密条款21.1第三方保密内容第三方在合同签订过程中所获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。21.2第三方保密期限第三方保密期限为合同终止后5年。21.3第三方违约保密条款如第三方违反保密条款，泄露甲乙双方的保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第二十二条第三方合同的生效、终止与解除22.1第三方合同生效条件第三方合同自双方签字盖章之日起生效。22.2第三方合同终止条件第三方合同终止条件如下：（1）合同约定的工作内容完成；（2）双方同意终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。22.3第三方合同解除第三方合同解除后，第三方应按照合同约定承担相应的违约责任。第二十三条其他条款23.1第三方不可抗力第三方不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。23.2第三方合同转让未经甲乙双方同意，第三方不得将合同的权利和义务转让给第三方。23.3第三方附件第三方合同的附件包括合同图纸、技术规范、工程量清单等。附件与第三方合同具有同等法律效力。第二十四条第三方签字盖章24.1第三方甲方签字第三方授权代表签字：____________日期：____年__月__日24.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同图纸包含新建通讯设施的平面图、立面图、剖面图等详细图纸。包含维修工程所需的维修部位图、零件更换图等详细图纸。2.附件二：技术规范详细列出新建通讯设施的技术要求、性能指标、设备选型等。详细列出维修工程的技术要求、维修标准、材料要求等。3.附件三：工程量清单列出新建通讯设施的工程量清单，包括工程名称、工程量、单位工程造价等。列出维修工程的工程量清单，包括维修项目、工程量、单位工程造价等。4.附件四：工程进度计划详细列出新建通讯设施的工程进度计划，包括各阶段的工作内容、工作时间等。详细列出维修工程的工程进度计划，包括各阶段的工作内容、工作时间等。5.附件五：保修条款详细列出保修范围、保修期限、保修条件等。列出保修期内第三方维修服务的具体内容和服务承诺。6.附件六：委托合同模板提供第三方委托合同的模板，明确双方的权利和义务。7.附件七：支付凭证包括工程进度付款凭证、保修期内维修付款凭证等。8.附件八：验收报告包括新建通讯设施的验收报告，详细记录验收过程和结果。包括维修工程的验收报告，详细记录验收过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按照合同约定支付价款：甲方应支付迟延支付价款的利息，并承担违约责任。未按照合同约定提供施工场地：甲方应承担因此导致工程延误的责任，并支付乙方因此产生的额外费用。2.乙方违约行为及责任认定未按照合同约定完成工程：乙方应承担因此导致工程延误的责任，并支付甲方因此产生的额外费用。工程质量不符合约定：乙方应负责修复或更换不符合质量要求的工程部分，并承担因此产生的费用。3.第三方违约行为及责任认定未按照委托合同约定完成工作：第三方应承担因此导致工程延误的责任，并支付甲方和乙方因此产生的额外费用。第三方提供的材料或设备不符合质量要求：第三方应负责更换或修复不符合质量要求的材料或设备，并承担因此产生的费用。示例说明：若甲方未按合同约定时间支付进度款，导致乙方无法按计划购买材料和雇佣工人，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，并有权要求甲方支付因工程延误产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同法指调整合同双方权利义务关系的法律规范，包括合同的签订、履行、变更、解除等。2.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或部分履行。3.违约金指违约方因违反合同约定应支付给守约方的赔偿金，作为对违约行为的经济补偿。4.保修期指新产