2024年期园林绿化工程承包协议范本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年期园林绿化工程承包协议范本一本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1承包商的资质2.2工程设计2.3施工组织与管理2.4工程材料与设备2.5工程质量与进度3.业主义务3.1业主的配合3.2业主的监督与检查3.3工程款的支付3.4工程变更4.工程价格与支付4.1工程总价4.2工程款的支付方式4.3工程进度款的支付4.4工程质量保证金5.工程质量与保修5.1工程质量标准5.2工程验收5.3保修期限与范围5.4保修责任6.工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理7.违约责任7.1承包商的违约7.2业主的违约8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的处理程序9.合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件10.合同的效力10.1合同的成立与生效10.2合同的变更与解除10.3合同的终止与失效11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议的解决方式14.其他条款14.1合同的修改与补充14.2合同的解除与终止14.3合同的效力与期限第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据甲方提供的工程名称，乙方负责进行园林绿化工程的设计与施工。1.2工程地点：具体工程地点由甲方提供，乙方根据工程地点进行施工。1.3工程规模：根据甲方提供的工程规模，乙方负责进行园林绿化工程的设计与施工。1.4工程内容：乙方负责进行园林绿化工程的设计、施工、种植物资的采购及种植、养护工作，直至工程通过验收。第二条承包商义务2.1承包商的资质：乙方须具备国家规定的园林绿化工程专业承包资质，并无不良记录。2.2工程设计：乙方根据甲方提供的工程概述、工程地点、工程规模和甲方提出的其他要求，进行园林绿化工程的设计，并提交设计方案给甲方审批。2.3施工组织与管理：乙方应按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。2.4工程材料与设备：乙方应按照设计方案和合同约定，采购符合国家质量标准的园林绿化工程材料和设备。2.5工程质量与进度：乙方应保证工程质量符合设计方案和合同约定，确保工程按期完成。第三条业主义务3.1业主的配合：甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施，并协助乙方办理相关手续。3.2业主的监督与检查：甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。3.3工程款的支付：甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付工程款。3.4工程变更：如因甲方需求变更导致工程内容、工程量、工程进度等发生变化，双方应协商确定变更后的工程价款及相关事宜。第四条工程价格与支付4.1工程总价：双方根据工程设计方案、工程量清单和市场行情，协商确定工程总价。4.2工程款的支付方式：双方约定采用按工程进度分阶段支付的方式。4.3工程进度款的支付：甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付工程进度款。4.4工程质量保证金：乙方在工程验收合格后，甲方按照合同约定扣除质量保证金。第五条工程质量与保修5.1工程质量标准：乙方应保证工程质量符合设计方案、施工规范和国家相关标准。5.2工程验收：工程完成后，双方按照合同约定进行工程验收。5.3保修期限与范围：乙方对工程提供的材料、设备及施工质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，最长不超过两年。5.4保修责任：乙方在保修期内，对出现的质量问题负责修复，并承担由此产生的费用。如非乙方原因导致的质量问题，双方协商解决。第六条工期延误6.1工期延误的原因：因不可抗力、甲方原因、乙方原因等导致工程延误。6.2工期延误的处理：双方根据实际情况协商顺延工期，并根据顺延的工期调整工程进度款支付节点。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1承包商的违约：乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面不符合合同要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期违约金等。8.2业主的违约：甲方如违反合同约定，导致工程无法正常进行或工程质量不符合设计方案和合同要求，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期违约金等。第九条争议解决9.1争议的解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的处理程序：双方在争议发生后，应立即停止争议事项的实施，并按照合同约定和相关法律法规，提交争议解决机构进行处理。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同。10.2合同终止的条件：合同约定的工程验收合格，乙方完成工程保修责任，本合同即告终止。第十一条合同的效力11.1合同的成立与生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起成立，并自合同生效之日起生效。11.2合同的变更与解除：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更或解除，应以书面形式签订补充协议，经双方签字（或盖章）后生效。11.3合同的终止与失效：本合同在履行完毕、解除或被依法撤销后失效。第十二条保密条款12.1保密信息的定义：本合同履行过程中，双方接触到的一切商业秘密、技术秘密、经营信息等。12.2保密信息的保护期限：双方对保密信息的保护期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。12.3保密信息的泄露后果：如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定是否顺延工期、调整工程价款或其他相关事项。第十四条其他条款14.1合同的修改与补充：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的解除与终止：任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。14.3合同的效力与期限：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格、乙方完成工程保修责任之日止。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计方案详细要求和说明：乙方应根据甲方提供的工程概述、工程地点、工程规模和甲方提出的其他要求，提交符合设计规范的园林绿化工程设计方案，包括但不限于平面布局图、效果图、施工图等。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：乙方应根据设计方案，编制详细的工程量清单，包括工程所需的各种材料、设备、劳动力等数量和规格。3.附件三：材料和设备采购清单详细要求和说明：乙方应提交工程所需材料和设备的采购清单，包括品牌、型号、数量、质量标准等信息。4.附件四：施工组织与管理方案详细要求和说明：乙方应提交施工组织与管理方案，包括施工进度计划、施工人员配置、安全管理措施等。5.附件五：工程验收标准详细要求和说明：双方应共同制定工程验收标准，包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的要求。6.附件六：保修条款详细要求和说明：乙方应提交保修条款，明确保修期限、保修范围、保修责任等内容。7.附件七：不可抗力证明文件详细要求和说明：如发生不可抗力事件，受影响方应提供相关证明文件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照设计方案和施工规范进行施工，导致工程质量不符合合同约定。违约责任：乙方应承担修复费用，并支付逾期违约金。示例说明：若乙方使用的材料低于合同约定的质量标准，导致工程质量问题，乙方应承担修复责任和逾期违约金。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程。违约责任：乙方应支付逾期违约金，并根据实际情况顺延工期。示例说明：若乙方因管理不善导致工程进度延误，乙方应承担逾期违约金，并按照实际情况顺延工期。3.甲方未按照合同约定支付工程款。违约责任：甲方应支付逾期违约金，并按照合同约定支付工程款。示例说明：若甲方未按时支付工程进度款，甲方应承担逾期违约金，并按照合同约定支付工程进度款。4.甲方未提供合同约定的施工条件或干涉乙方正常施工。违约责任：甲方应承担违约责任，并支付逾期违约金。示例说明：若甲方未提供合同约定的施工场地，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任，并支付逾期违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在本合同中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分履行，双方应协商决定是否顺延工期、调整工程价款或其他相关事项。2.违约：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。应用：在本合同中，如一方违约，对方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期违约金等。3.保修：指乙方对工程提供的材料、设备及施工质量承担保修责任。应用：在本合同中，乙方应保证