2024年某城市道路照明工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某城市道路照明工程设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语解释2.合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4变更付款4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款5.工程质量与标准5.1工程质量标准5.2验收标准5.3保修期限6.合同的履行与协调6.1合同履行地点6.2合同履行方式6.3沟通协调机制7.违约责任与赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额计算8.不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果8.3不可抗力处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁费用承担10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3违反保密条款的后果12.合同的转让与分包12.1合同转让条件12.2分包管理责任12.3分包合同审核13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3诉讼地点与机构14.其他条款14.1合同的生效与终止14.2附件与附录14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为某城市道路照明工程的设计与施工。1.3合同术语解释（1）设计阶段：指从合同签订之日至设计文件提交之日。（2）施工阶段：指从设计文件批准之日至工程竣工交付之日。（3）保修期限：自工程竣工交付之日起两年。第二条合同范围与内容2.1设计范围乙方负责完成某城市道路照明工程的设计，包括照明系统、供电系统、控制系统等方面的设计工作。2.2施工范围乙方负责某城市道路照明工程的施工，包括照明设备安装、电缆铺设、控制系统安装等工作。2.3材料供应范围乙方负责提供本工程所需的全部材料，包括照明设备、电缆、控制设备等。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中设计费为【】元，施工费为【】元，材料费为【】元。3.2支付方式甲方支付乙方合同款项，采用进度付款和竣工验收合格后支付剩余款项的方式。3.3进度付款甲方按照乙方实际完成工程进度的百分比支付进度款项。具体支付比例和时间，双方另行商定。3.4变更付款如合同执行过程中发生变更，甲方应按照变更后的工程量和单价，支付乙方相应的款项。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后【】个工作日内完成设计文件，并提交给甲方审批。4.2施工期限乙方应在设计文件批准之日起【】个工作日内完成施工。4.3延期条款如乙方因故不能按期完成设计或施工，应提前【】个工作日向甲方申请延期，并征得甲方同意。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2验收标准工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交验收申请。甲方应在【】个工作日内组织验收。5.3保修期限自工程竣工交付之日起，乙方对工程提供两年质保期。第六条合同的履行与协调6.1合同履行地点本合同在【】市（省、自治区、直辖市）履行。6.2合同履行方式乙方应按照甲方要求，采用合理的方式履行合同。6.3沟通协调机制甲乙双方应建立有效的沟通协调机制，确保工程的顺利进行。具体如下：（1）甲方设立项目协调小组，负责工程进度、质量、安全等方面的协调工作。（2）乙方设立项目执行小组，负责工程的设计、施工、材料供应等工作。（3）甲乙双方定期召开项目协调会议，解决工程实施过程中的问题。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）乙方未按照合同约定的时间完成设计或施工的，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的千分之二的违约金。（2）乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工，并承担返工费用。（3）甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付应付款项的千分之二的逾期利息。8.2违约责任违约方应承担因违约产生的直接经济损失和甲方因此遭受的其他损失。8.3赔偿金额计算赔偿金额根据甲方实际损失和违约方的违约程度确定。具体计算方式，双方另行商定。第九条不可抗力9.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化等。9.2不可抗力后果因不可抗力事件导致乙方无法履行或部分履行合同的，乙方不承担违约责任。9.3不可抗力处理甲乙双方应立即协商，采取合理措施减轻不可抗力事件的影响。如不可抗力事件持续时间超过【】个月，双方可协商解除合同。第十条争议解决10.1争议解决方式甲乙双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如甲乙双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为【】市（省、自治区、直辖市），仲裁机构为【】。10.3仲裁费用承担仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件甲乙双方同意，合同的变更应书面签订，并经双方盖章确认。11.2合同解除条件（1）甲乙双方协商一致解除合同。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行。（3）一方明确表示不履行合同主要义务。11.3变更与解除的程序甲乙双方应按照合同约定的程序，办理合同变更或解除手续。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密义务与期限乙方应对甲方提供的保密信息保密，保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违反保密条款的后果乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息所造成甲方损失的赔偿金额的两倍。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让条件甲乙双方同意，合同不得转让给第三方。13.2分包管理责任乙方不得将合同整体或部分分包给第三方，如确需分包，须经甲方同意，并承担分包方的管理工作。13.3分包合同审核乙方向分包方签订的合同，应提交甲方审核。第十四条其他条款14.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止条件如下：（1）合同约定的工程竣工交付。（2）合同解除或变更。14.2附件与附录本合同附件包括设计文件、施工方案、材料清单等。14.3合同修改与补充本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方介入是指第三方根据法律规定、合同约定或甲乙双方的同意，参与到本合同的履行过程中，对合同的执行进行监督、协调或决策。第二条第三方介入的情形2.1法律规定第三方介入的情形，如政府监管部门对工程进行验收、审计等。2.2合同约定第三方介入的情形，如甲乙双方同意由中介方进行项目协调、监理等。2.3甲乙双方同意的其他第三方介入情形。第三条第三方介入的职责3.1第三方应根据甲乙双方的约定或法律规定，履行其监督、协调或决策职责。3.2第三方应保持中立立场，公正、客观地处理合同履行过程中出现的问题。3.3第三方应及时向甲乙双方报告介入过程中的重要事项和决策结果。第四条第三方介入的权益4.1第三方根据法律规定或合同约定，有权获得合同约定的报酬。4.2第三方在履行介入职责过程中，其合法权益受到保护。4.3第三方应遵守合同约定的保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方对甲乙双方的责任限额，按照合同约定或法律规定执行。5.2第三方在履行介入职责过程中，因故意或过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.3第三方对甲乙双方的责任限额，不应超过其报酬金额的两倍。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方是独立的主体，彼此之间不存在任何法律关系。6.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同履行，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。6.3第三方在介入过程中，与其他各方保持沟通、协调，共同推进工程的顺利进行。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的情形，包括合同履行完毕、合同解除、第三方报酬支付完毕等。7.2第三方介入终止后，第三方应将相关文件、资料完整移交给甲乙双方。7.3第三方介入终止后，甲乙双方应对第三方的工作进行评价，并按约定支付报酬。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中出现的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入争议的仲裁，按照合同约定的仲裁条款执行。8.3第三方介入争议的诉讼，按照合同约定的管辖法院执行。第九条第三方介入的附加条款9.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的相关条款，包括但不限于第三方介入的范围、职责、权益、责任限额等。9.2甲乙双方应确保第三方的介入不会影响合同的正常履行，避免因第三方介入导致合同执行延误或变更。9.3甲乙双方应监督第三方履行介入职责，确保第三方按照合同约定或法律规定行事。第十条第三方介入的说明10.1本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲方和乙方之外的个体或组织根据法律规定、合同约定或甲乙双方同意，参与到合同履行过程中，对合同的执行进行监督、协调或决策。10.2第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行，维护甲乙双方的合法权益，提高合同执行的效率和质量。10.3本合同关于第三方介入的条款，旨在明确第三方的概念、责权利及与其他各方的关系，界定第三方的责任限额，确保合同履行过程中的公平、公正、公开。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件照明系统设计方案供电系统设计方案控制系统设计方案设计说明书设计图纸2.施工方案照明设备安装方案电缆铺设方案控制系统安装方案施工进度计划施工安全措施3.材料清单照明设备清单电缆材料清单控制系统材料清单其他辅助材料清单4.合同履行过程中的相关沟通记录设计阶段沟通记录施工阶段沟通记录进度付款沟通记录违约行为沟通记录5.验收报告设计阶段验收报告施工阶段验收报告保修期限验收报告6.支付凭证设计阶段支付凭证施工阶段支付凭证违约金支付凭证7.变更记录设计变更记录施工变更记录合同变更记录说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间完成设计或施工的，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的千分之二的违约金。示例说明：如果乙方延迟完成设计或施工，导致工程延期交付，甲方可以根据合同条款要求乙方支付相应的违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工，并承担返工费用。示例说明：如果乙方完成工程的质量和标准不符合合同约定，甲方可以要求乙方进行返工，并承担由此产生的额外费用。3.甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付应付款项的千分之二的逾期利息。示例说明：如果甲方未能按时支付合同款项，甲方需要向乙方支付逾期利息作为违约金。4.如乙方因故不能按期完成设计或施工，应提前【】个工作日向甲方申请延期，并征得甲方同意。示例说明：如果乙方因不可抗力事件导致无法按期完成设计或施工，乙方需要提前向甲方申请延期，并取得甲方的同意。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化等。示例说明：如果合同执行过程中发生不可抗力事件，导致乙方无法履行合同义务，乙方可以依据合同条款申请延期或解除合同。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成设计或施工，甲方可以认定乙