版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度装修包清工合同范本:设计变更与追加工程款处理本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同工期及竣工时间2.设计变更范围及原则2.1设计变更的提出及审批2.2设计变更的调整及确认2.3设计变更的实施及监督3.追加工程款的处理3.1追加工程款的提出及审批3.2追加工程款的计算方法3.3追加工程款的支付及结算4.设计变更及追加工程款的审核4.1审核机构及人员4.2审核流程及时间4.3审核结果及处理5.设计变更及追加工程款的费用承担5.1双方费用承担原则5.2费用承担比例及方式5.3费用承担的具体内容6.设计变更及追加工程款的风险承担6.1风险责任划分6.2风险预防及处理措施6.3风险赔偿及补偿7.设计变更及追加工程款的合同附件7.1设计变更图纸及资料7.2追加工程款计算书7.3其他相关附件8.合同的变更及解除8.1合同变更的条件及程序8.2合同解除的条件及程序8.3合同变更及解除的法律后果9.合同的违约责任9.1违约责任的承担方式9.2违约责任的计算方法9.3违约责任的赔偿及补偿10.合同争议的解决方式10.1争议解决的原则10.2争议解决的途径10.3争议解决的法律适用11.合同的生效及终止11.1合同生效的条件11.2合同终止的条件11.3合同终止的法律后果12.合同的其他约定12.1合同履行过程中的其他事项12.2合同履行过程中的其他约定12.3合同履行过程中的其他责任13.合同的签署及备案13.1合同签署的程序13.2合同备案的要求13.3合同备案的法律效力14.合同附件及补充条款第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息(1)甲方(装修业主)名称:____________________(2)甲方(装修业主)地址:____________________(3)甲方(装修业主)联系人:____________________(4)甲方(装修业主)联系电话:____________________(5)乙方(装修公司)名称:____________________(6)乙方(装修公司)地址:____________________(7)乙方(装修公司)联系人:____________________(8)乙方(装修公司)联系电话:____________________1.2合同签订时间及地点(1)签订时间:____年____月____日(2)签订地点:____________________1.3合同工期及竣工时间(1)合同工期:____个月(2)竣工时间:____年____月____日2.设计变更范围及原则2.1设计变更的提出及审批(1)设计变更应由甲方提出,经乙方确认后,方可实施。(2)设计变更应提交书面申请,并附上相关图纸及资料。2.2设计变更的调整及确认(1)乙方应在接到设计变更申请后____个工作日内完成调整。(2)调整后的设计应经甲方确认,并签署确认书。2.3设计变更的实施及监督(1)乙方负责设计变更的实施,确保按期完成。(2)甲方有权对设计变更的实施过程进行监督。3.追加工程款的处理3.1追加工程款的提出及审批(1)追加工程款应由乙方提出,经甲方确认后,方可实施。(2)追加工程款申请应包括工程量清单、材料清单及价格表。3.2追加工程款的计算方法(1)追加工程款按实际发生的工程量、材料及人工费用计算。(2)追加工程款计算应遵循市场行情及合同约定。3.3追加工程款的支付及结算(1)追加工程款支付方式:____(2)追加工程款结算时间:____4.设计变更及追加工程款的审核4.1审核机构及人员(1)设计变更及追加工程款审核由双方指定的专人负责。(2)审核人员应具备相关专业知识和经验。4.2审核流程及时间(1)审核流程:提出申请→审核→确认→实施→结算。(2)审核时间:____个工作日内完成。4.3审核结果及处理(1)审核结果应以书面形式通知双方。(2)如对审核结果有异议,应在____个工作日内提出。5.设计变更及追加工程款的费用承担5.1双方费用承担原则(1)设计变更及追加工程款按实际发生费用由双方承担。(2)双方承担比例按合同约定执行。5.2费用承担比例及方式(1)费用承担比例:____(2)费用承担方式:____5.3费用承担的具体内容(1)材料费用:____(2)人工费用:____(3)其他费用:____6.设计变更及追加工程款的风险承担6.1风险责任划分(1)因设计变更导致的质量问题,由乙方承担主要责任。(2)因追加工程款导致的质量问题,由双方共同承担。6.2风险预防及处理措施(1)乙方应采取有效措施预防设计变更及追加工程款导致的质量问题。(2)如发生质量问题,乙方应及时处理,并承担相应责任。6.3风险赔偿及补偿(1)乙方应按合同约定承担风险赔偿及补偿。(2)赔偿及补偿金额由双方协商确定。8.合同的变更及解除8.1合同变更的条件及程序(1)合同变更需经双方协商一致。(2)变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。8.2合同解除的条件及程序(1)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。(2)一方严重违约,经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正。(3)双方协商一致解除合同。8.3合同变更及解除的法律后果(1)合同变更不影响已履行部分的效力。(2)合同解除后,双方应按合同约定结算剩余款项。9.合同的违约责任9.1违约责任的承担方式(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约金按合同约定比例计算。9.2违约责任的计算方法(1)违约损失按实际损失计算。(2)违约金按合同约定的比例或固定金额计算。9.3违约责任的赔偿及补偿(1)赔偿及补偿金额由双方协商确定。(2)协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。10.合同争议的解决方式10.1争议解决的原则(1)遵循公平、公正、合理原则。(2)尊重双方合法权益。10.2争议解决的途径(1)协商解决:双方友好协商,达成一致。(2)调解解决:双方申请第三方调解。(3)仲裁解决:双方协商一致,提交仲裁机构。10.3争议解决的法律适用(1)合同争议适用中华人民共和国法律。(2)仲裁机构或人民法院的裁决为终局裁决。11.合同的生效及终止11.1合同生效的条件(1)合同双方签字盖章。(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字。11.2合同终止的条件(1)合同履行完毕。(2)合同解除或终止。11.3合同终止的法律后果(1)合同终止后,双方应按合同约定结算剩余款项。(2)合同终止不影响已履行部分的效力。12.合同的其他约定12.1合同履行过程中的其他事项(1)双方应遵守合同约定,履行各自义务。(2)合同履行过程中产生的其他问题,由双方协商解决。12.2合同履行过程中的其他约定(1)双方应保持诚信,不得泄露对方商业秘密。(2)合同履行过程中的变更、解除等事宜,应及时通知对方。12.3合同履行过程中的其他责任(1)双方应承担因自身原因造成的损失。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担责任。13.合同的签署及备案13.1合同签署的程序(1)双方代表签字盖章。(2)合同签署后,双方应各自保存一份合同正本。13.2合同备案的要求(1)合同签署后____个工作日内,双方应向相关部门备案。(2)备案手续齐全,合同生效。13.3合同备案的法律效力(1)合同备案后,具有法律效力。(2)备案信息应真实、准确、完整。14.合同附件及补充条款14.1合同附件(1)工程量清单(2)材料清单(3)施工图纸14.2补充条款(1)合同签订后,如需增加补充条款,双方应以书面形式确认。(2)补充条款与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义(1)第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供服务的自然人、法人或其他组织。(2)第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、审计方等。15.2范围(1)第三方介入的范围包括但不限于设计变更、追加工程款、质量监督、进度控制、合同履行监督等。(2)第三方介入的具体内容应在合同中明确约定。16.甲乙双方与第三方的关系16.1合作关系(1)甲乙双方与第三方之间应建立合作关系,共同确保合同的有效履行。(2)第三方应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。16.2责权利划分(1)第三方在合同履行过程中的权利:a.根据合同约定,获取相应的工作报酬;b.享有合同履行过程中的知情权;c.享有对合同履行情况的监督权。(2)第三方在合同履行过程中的义务:a.按合同约定履行职责;b.保守甲乙双方的商业秘密;c.对合同履行过程中发现的问题及时报告甲乙双方。17.第三方的责任及责任限额17.1责任(1)第三方在合同履行过程中因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应责任。(2)第三方责任包括但不限于违约责任、侵权责任等。17.2责任限额(1)第三方责任限额按合同约定执行,合同未约定的,按法律规定执行。(2)责任限额包括但不限于:a.直接经济损失;b.间接经济损失;c.合同约定的其他损失。18.第三方介入的程序及流程18.1程序(1)甲乙双方协商一致后,邀请第三方介入。(2)第三方同意介入后,与甲乙双方签订合作协议。18.2流程(1)第三方介入前,甲乙双方应明确第三方介入的具体内容、职责及权利义务。(2)第三方介入后,应按照合同约定及合作协议履行职责。(3)第三方介入期间,甲乙双方应积极配合,共同确保合同履行。19.第三方介入的变更及解除19.1变更(1)第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。(2)变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、职责、权利义务等。19.2解除(1)第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致。(2)解除后,第三方应按照合同约定及合作协议履行解除后的义务。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决原则(1)第三方介入的争议解决应遵循公平、公正、合理原则。(2)尊重甲乙双方的合法权益。20.2争议解决途径(1)协商解决:甲乙双方与第三方协商解决争议。(2)调解解决:申请第三方调解机构进行调解。(3)仲裁解决:提交仲裁机构进行仲裁。(4)诉讼解决:依法向人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同附件21.1合同附件(1)第三方合作协议(2)第三方职责说明书(3)第三方工作计划第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括各项工程项目的名称、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是合同履行过程中计算工程款的重要依据。2.材料清单详细要求:包括所用材料的名称、规格、品牌、数量、单价、总价等。附件说明:材料清单是确保工程质量和进度的重要依据。3.施工图纸详细要求:包括设计图纸、施工图纸、变更图纸等。附件说明:施工图纸是指导施工和验收的重要依据。4.设计变更图纸及资料详细要求:包括设计变更的原因、内容、效果图、技术要求等。附件说明:设计变更图纸及资料是实施设计变更的依据。5.追加工程款计算书详细要求:包括追加工程款的原因、计算方法、费用明细等。附件说明:追加工程款计算书是追加工程款支付和结算的依据。6.合同附件详细要求:包括合同双方同意的任何补充协议、补充条款等。附件说明:合同附件是合同的重要组成部分,与合同具有同等法律效力。7.第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的具体内容、职责、权利义务等。附件说明:第三方合作协议是第三方介入的依据。8.第三方职责说明书详细要求:包括第三方在合同履行过程中的具体职责和操作规范。附件说明:第三方职责说明书是确保第三方履行职责的指导文件。9.第三方工作计划详细要求:包括第三方介入的时间安排、工作进度、预期成果等。附件说明:第三方工作计划是第三方工作的指导文件。10.质量验收报告详细要求:包括工程质量验收的结果、验收人员、验收日期等。附件说明:质量验收报告是确认工程质量的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约:a.未按时支付工程款;b.未按时提供施工图纸或材料;c.未按合同约定进行设计变更;d.未按时进行竣工验收。乙方违约:a.施工质量不符合合同约定;b.施工进度不符合合同约定;c.未按合同约定进行设计变更;d.未按合同约定进行竣工验收。2.责任认定标准甲方违约责任:a.逾期支付工程款的,应向乙方支付逾期付款违约金;b.未按时提供施工图纸或材料的,应赔偿乙方因此造成的损失;c.未按合同约定进行设计变更的,应赔偿乙方因此造成的损失;d.未按时进行竣工验收的,应承担相应的责任。乙方违约责任:a.施工质量不符合合同约定的,应返工或修复,并赔偿甲方因此造成的损失;b.施工进度不符合合同约定的,应赔偿甲方因此造成的损失;c.未按合同约定进行设计变更的,应赔偿甲方因此造成的损失;d.未按时进行竣工验收的,应承担相应的责任。3.示例说明示例一:甲方逾期支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金,金额为逾期付款金额的____%。示例二:乙方施工质量不符合合同约定,应返工或修复,并赔偿甲方因此造成的损失,金额为实际损失金额的____%。全文完。2024年度装修包清工合同范本:设计变更与追加工程款处理1本合同目录一览1.合同背景与依据1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同签订依据2.设计变更范围与内容2.1设计变更申请流程2.2设计变更审批程序2.3设计变更费用计算方式3.追加工程款处理3.1追加工程款申请流程3.2追加工程款审批程序3.3追加工程款费用计算方式4.设计变更与追加工程款审批权限4.1设计变更审批权限4.2追加工程款审批权限5.设计变更与追加工程款支付方式5.1设计变更款项支付方式5.2追加工程款支付方式6.设计变更与追加工程款结算期限6.1设计变更款项结算期限6.2追加工程款结算期限7.设计变更与追加工程款争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.违约责任与赔偿9.1设计变更与追加工程款违约责任9.2其他违约责任与赔偿10.合同附件与补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同适用法律与管辖13.1合同适用法律13.2管辖法院14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同背景与依据1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(装修业主)名称:1.1.2甲方(装修业主)地址:1.1.3甲方(装修业主)联系方式:1.2合同签订时间与地点1.2.1合同签订时间:____年____月____日1.2.2合同签订地点:____市____区____街道____号1.2.3合同签订地点联系人:____1.2.4合同签订地点联系方式:____1.3合同签订依据1.3.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.3.2依据《建筑装饰装修工程施工及验收规范》1.3.3依据《建设工程质量管理条例》2.设计变更范围与内容2.1设计变更申请流程2.1.1甲方提出设计变更申请,需提交书面文件至乙方。2.1.2乙方收到申请后,在____个工作日内进行审核。2.1.3审核通过的设计变更,由乙方向甲方出具设计变更通知书。2.2设计变更审批程序2.2.1设计变更通知书需经甲方、乙方及监理工程师共同签署。2.2.2设计变更审批需在____个工作日内完成。2.2.3未经审批的设计变更,乙方不得擅自实施。2.3设计变更费用计算方式2.3.1设计变更费用按实际发生的人工、材料、机械等费用计算。2.3.2设计变更费用由甲方承担,并在设计变更通知书签署后____个工作日内支付。3.追加工程款处理3.1追加工程款申请流程3.1.1甲方提出追加工程款申请,需提交书面文件至乙方。3.1.2乙方收到申请后,在____个工作日内进行审核。3.1.3审核通过的追加工程款申请,由乙方向甲方出具追加工程款通知书。3.2追加工程款审批程序3.2.1追加工程款通知书需经甲方、乙方及监理工程师共同签署。3.2.2追加工程款审批需在____个工作日内完成。3.2.3未经审批的追加工程款,乙方不得擅自实施。3.3追加工程款费用计算方式3.3.1追加工程款按实际发生的人工、材料、机械等费用计算。3.3.2追加工程款由甲方承担,并在追加工程款通知书签署后____个工作日内支付。4.设计变更与追加工程款审批权限4.1设计变更审批权限4.1.1甲方负责审批设计变更申请。4.1.2乙方负责实施设计变更。4.2追加工程款审批权限4.2.1甲方负责审批追加工程款申请。4.2.2乙方负责实施追加工程款。5.设计变更与追加工程款支付方式5.1设计变更款项支付方式5.1.1设计变更款项采用银行转账方式支付。5.1.2支付账户信息:____5.2追加工程款支付方式5.2.1追加工程款采用银行转账方式支付。5.2.2支付账户信息:____6.设计变更与追加工程款结算期限6.1设计变更款项结算期限6.1.1设计变更款项结算期限为____个工作日。6.1.2设计变更款项应在设计变更通知书签署后____个工作日内支付完毕。6.2追加工程款结算期限6.2.1追加工程款结算期限为____个工作日。6.2.2追加工程款应在追加工程款通知书签署后____个工作日内支付完毕。7.设计变更与追加工程款争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决争议。7.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1提起诉讼前,双方应先行进行____次协商。7.2.2诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方有正当理由,经乙方同意,可解除合同。8.1.2乙方有严重违约行为,甲方有权解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的装修工程全部完成,且验收合格。8.2.2双方协商一致,决定终止合同。9.违约责任与赔偿9.1设计变更与追加工程款违约责任9.1.1未经审批擅自实施设计变更或追加工程款的,应承担相应的违约责任。9.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。9.2其他违约责任与赔偿9.2.1任何一方未按约定履行合同义务,应承担相应的违约责任。9.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。10.合同附件与补充协议10.1合同附件10.1.1本合同附件包括但不限于:设计变更通知书、追加工程款通知书、施工图纸、工程量清单等。10.1.2附件与本合同具有同等法律效力。10.2补充协议10.2.1本合同附件和补充协议与本合同共同构成完整的合同文件。10.2.2任何与本合同内容不一致的补充协议,均以本合同为准。11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1双方在合同上签字或盖章后,合同生效。11.1.2合同生效日期为双方签字或盖章日期。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署。11.2.2合同变更自双方签字或盖章之日起生效。12.合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1提起诉讼前,双方应先行进行____次协商。12.2.2诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证。13.合同适用法律与管辖13.1合同适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.1.2合同签订地法律为本合同争议解决的法律依据。13.2管辖法院13.2.1合同争议由合同签订地人民法院管辖。13.2.2任何一方对管辖法院有异议的,应在收到起诉状之日起____个工作日内提出。14.其他约定事项14.1通知送达14.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送。14.1.2通知应发送至对方在合同中提供的地址或电子邮箱。14.2合同语言14.2.1本合同以中文书写,双方均应遵守。14.3合同份数14.3.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力,并能够独立承担法律责任。15.2第三方介入的条件15.2.1甲方或乙方在履行本合同过程中,认为需要第三方介入以协助解决相关问题的,可以提出介入申请。15.2.2第三方介入申请需经对方同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方介入的程序15.3.1甲方或乙方提出第三方介入申请,并说明介入原因和预期目标。15.3.2对方在____个工作日内回复是否同意第三方介入。15.3.3双方同意后,甲方或乙方与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.1.2甲方应承担因第三方介入而产生的合理费用。16.2乙方责任16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应承担因第三方介入而产生的合理费用。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,独立、公正地履行职责。17.1.2第三方对其提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务不合格,应承担相应的责任。17.1.3第三方在履行职责过程中,不得泄露任何涉及甲乙双方的商业秘密。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。17.2.2第三方有权要求甲方和乙方按照协议支付服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是合作协议关系,第三方对甲方负责。18.1.2甲方对第三方的服务不满意,可向乙方提出投诉,乙方应及时调查处理。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间是合作协议关系,第三方对乙方负责。18.2.2乙方对第三方的服务不满意,可向甲方提出投诉,甲方应及时调查处理。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,但不得低于法定责任限额。19.2如第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方损失的,应按照合作协议的约定承担相应的赔偿责任。19.3如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方共同损失的,应按照合作协议的约定承担相应的赔偿责任。20.第三方的更换20.1如第三方在履行职责过程中出现严重违约行为,甲乙双方均有权要求更换第三方。20.2更换第三方需经双方同意,并签订新的合作协议。20.3新的第三方应具备与原第三方相当的资质和业务能力,并能够独立承担法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更通知书详细要求:应包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸、变更费用估算等。说明:设计变更通知书是设计变更的正式文件,由乙方出具,经甲方、乙方及监理工程师共同签署。2.追加工程款通知书详细要求:应包括追加工程的原因、追加工程的内容、追加工程费用估算等。说明:追加工程款通知书是追加工程款的正式文件,由乙方出具,经甲方、乙方及监理工程师共同签署。3.施工图纸详细要求:应包括施工图、大样图、节点详图等,清晰标注施工尺寸、材料、工艺等。说明:施工图纸是施工的依据,由乙方提供,经甲方、乙方及监理工程师共同审核。4.工程量清单详细要求:应包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程量计算的依据,由乙方提供,经甲方、乙方及监理工程师共同审核。5.合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章页等。说明:合同签订文件是合同生效的证明,双方各执一份。6.设计变更协议详细要求:应包括设计变更的内容、费用、实施时间等。说明:设计变更协议是设计变更的补充协议,由甲乙双方签订。7.追加工程协议详细要求:应包括追加工程的内容、费用、实施时间等。说明:追加工程协议是追加工程的补充协议,由甲乙双方签订。8.付款凭证详细要求:包括银行转账记录、支票等。说明:付款凭证是付款的证明,由乙方提供。9.施工验收报告详细要求:包括施工完成情况、质量检验结果等。说明:施工验收报告是施工完成的证明,由监理工程师出具。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决的方式、结果等。说明:争议解决文件是争议解决的证明,由双方或第三方出具。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为1.1.1未按时支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付每月万分之五的违约金。1.1.2未按时提供施工图纸责任认定:甲方应承担由此造成的工期延误和额外费用,并赔偿乙方损失。示例:若甲方未按时提供施工图纸,导致乙方工期延误,甲方应赔偿乙方延误工期造成的损失。2.乙方违约行为2.1.1工程质量不合格责任认定:乙方应无偿返工,直至达到合同约定的质量标准,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方施工的工程不符合质量要求,甲方有权要求乙方进行返工,直至合格。2.1.2工期延误责任认定:乙方应承担由此造成的工期延误和额外费用,并赔偿甲方损失。示例:若乙方未能按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付每日千分之五的违约金。3.第三方违约行为3.1.1服务质量不合格责任认定:第三方应按照合作协议的约定承担相应的责任,并赔偿甲乙双方损失。示例:若第三方提供的服务不符合约定标准,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。3.1.2泄露商业秘密责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿甲乙双方损失。示例:若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,第三方应赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度装修包清工合同范本:设计变更与追加工程款处理2本合同目录一览1.设计变更概述1.1设计变更的提出1.2设计变更的审核1.3设计变更的确认2.设计变更的审批流程2.1客户提出设计变更申请2.2设计师进行方案调整2.3客户确认设计方案2.4设计变更文件的制作3.设计变更的生效条件3.1设计变更文件签署3.2设计变更费用确认3.3施工单位接收设计变更文件4.设计变更的费用计算4.1设计变更费用的构成4.2设计变更费用的计算方法4.3设计变更费用支付方式5.追加工程款的处理5.1追加工程款的原因5.2追加工程款的计算5.3追加工程款的支付6.设计变更与追加工程款的相关规定6.1设计变更与追加工程款的适用范围6.2设计变更与追加工程款的处理原则6.3设计变更与追加工程款的处理期限7.设计变更与追加工程款的责任划分7.1客户责任7.2设计师责任7.3施工单位责任8.设计变更与追加工程款的风险承担8.1客户风险8.2设计师风险8.3施工单位风险9.设计变更与追加工程款的争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.设计变更与追加工程款的法律适用10.1合同签订地的法律适用10.2合同签订地的法律解释10.3合同签订地的法律变更11.设计变更与追加工程款的其他约定11.1设计变更与追加工程款的保密条款11.2设计变更与追加工程款的解除条款11.3设计变更与追加工程款的违约责任12.设计变更与追加工程款合同附件12.1设计变更文件12.2追加工程款计算表12.3其他相关文件13.设计变更与追加工程款合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效程序14.设计变更与追加工程款合同的解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止的程序第一部分:合同如下:1.设计变更概述1.1设计变更的提出本合同中,设计变更的提出需由客户向设计师提出书面申请,内容包括变更原因、变更内容、变更后的设计方案等。1.2设计变更的审核设计师收到客户的设计变更申请后,应在3个工作日内对变更内容进行审核,审核内容包括变更的合理性、可行性、对工程进度的影响等。1.3设计变更的确认设计师审核完毕后,应将审核结果及修改后的设计方案反馈给客户,客户应在5个工作日内确认设计方案。2.设计变更的审批流程2.1客户提出设计变更申请客户提出设计变更申请时,应提供变更原因、变更内容、变更后的设计方案等相关资料。2.2设计师进行方案调整设计师根据客户提出的设计变更申请,对设计方案进行相应调整,并在3个工作日内完成调整方案。2.3客户确认设计方案设计师将调整后的设计方案提交给客户,客户应在5个工作日内确认设计方案。3.设计变更的生效条件3.1设计变更文件签署设计变更确认后,双方应签署设计变更文件,作为合同附件。3.2设计变更费用确认设计变更费用经双方确认后,应纳入合同总价中。3.3施工单位接收设计变更文件施工单位应在收到设计变更文件后2个工作日内,确认接收设计变更内容。4.设计变更的费用计算4.1设计变更费用的构成设计变更费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。4.2设计变更费用的计算方法设计变更费用按实际发本计算,并按照合同约定的计价方式确定。4.3设计变更费用支付方式设计变更费用应在设计变更文件签署后5个工作日内,由客户向施工单位支付。5.追加工程款的处理5.1追加工程款的原因追加工程款的原因包括但不限于设计变更、工程量增加、材料价格变动等。5.2追加工程款的计算追加工程款按实际发本计算,并按照合同约定的计价方式确定。5.3追加工程款的支付追加工程款应在追加工程款确认后5个工作日内,由客户向施工单位支付。6.设计变更与追加工程款的相关规定6.1设计变更与追加工程款的适用范围本条款适用于合同执行期间因设计变更或追加工程款产生的费用调整。6.2设计变更与追加工程款的处理原则设计变更与追加工程款的处理应遵循公平、合理、诚实信用的原则。6.3设计变更与追加工程款的处理期限设计变更与追加工程款的处理应在收到相关申请后15个工作日内完成。7.设计变更与追加工程款的责任划分7.1客户责任客户应按照合同约定,在规定的时间内完成设计变更申请和追加工程款确认。7.2设计师责任设计师应按照合同约定,及时完成设计变更审核和方案调整。7.3施工单位责任施工单位应按照合同约定,及时接收设计变更文件并按照变更内容进行施工。8.设计变更与追加工程款的风险承担8.1客户风险客户应承担因设计变更或追加工程款导致的项目延期、成本增加等风险。8.2设计师风险设计师应承担因设计方案不合理或未按期完成审核导致的风险。8.3施工单位风险施工单位应承担因施工过程中未按设计变更要求执行导致的风险。9.设计变更与追加工程款的争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。如协商不成,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序争议提交法院后,双方应积极配合法院审理,按照法定程序进行。9.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起3个月内,逾期未解决的,视为双方放弃争议。10.设计变更与追加工程款的法律适用10.1合同签订地的法律适用本合同适用合同签订地的相关法律法规。10.2合同签订地的法律解释合同签订地的法律法规如有歧义,以最高法院的解释为准。10.3合同签订地的法律变更如合同签订地的法律法规发生变更,双方应友好协商,确保合同的有效性和可执行性。11.设计变更与追加工程款的其他约定11.1设计变更与追加工程款的保密条款双方对本合同内容、设计变更与追加工程款的具体信息负有保密义务。11.2设计变更与追加工程款的解除条款如一方违反合同约定,另一方有权解除本合同,并要求赔偿损失。11.3设计变更与追加工程款的违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.设计变更与追加工程款合同附件12.1设计变更文件设计变更文件应包括变更原因、变更内容、变更后的设计方案、费用明细等。12.2追加工程款计算表追加工程款计算表应详细列出追加工程款的原因、计算依据、费用明细等。12.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于设计变更申请、审核意见、支付凭证等。13.设计变更与追加工程款合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为双方签署日期。13.3合同生效程序合同签署后,双方应妥善保管合同文本,并按照合同约定履行各自义务。14.设计变更与追加工程款合同的解除与终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等。14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同到期等。14.3合同解除与终止的程序合同解除或终止时,双方应友好协商,妥善处理合同解除或终止后的善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等,其具体身份和职责将在本条款中明确。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同的公平、公正执行,提高工程质量,保障各方权益。16.第三方介入的引入方式16.1第三方的选择第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订书面协议。16.2第三方的资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行职责。17.第三方介入的职责范围17.1监理方监理方负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督,确保工程按合同约定进行。17.2中介方中介方负责协调甲乙双方的关系,提供咨询服务,协助解决合同履行中的争议。17.3评估方17.4咨询方咨询方负责对工程的技术、管理、市场等方面提供专业咨询。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请,并签订第三方介入协议。18.2第三方介入的批准第三方在收到介入申请后,应进行审查,并在5个工作日内给予答复。18.3第三方介入的实施第三方介入后,应按照协议约定履行职责,并及时向甲乙双方报告工作进展。19.第三方介入的责任限额19.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,原则上不超过合同总价的10%。19.2第三方责任限额的调整如因特殊情况需要调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.第三方介入的费用承担20.1第三方费用的构成第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。20.2第三方费用的支付方式第三方费用应在第三方介入协议中约定支付方式,通常为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年企业IT支持服务外包合同3篇
- 2024年标准桥架安装工程承包合同样本一
- 烘培学徒培训合同范例
- 2024年度新型煤炭资源买卖居间服务合同范本3篇
- 小说代写合同范例
- 2024年版建筑施工设备租赁合同书
- 2024年二手车交易双方保密协议3篇
- 2024年校园用品定制采购协议书版B版
- 2024年家纺用品项目合作计划书
- 2024年建筑轻质隔音墙承包合同样本版B版
- 水利信息化通信系统单元工程质量验收评定表、检查记录
- 《信息安全技术 数据安全风险评估方法》
- 亡灵节课件教学课件
- (一模)宁波市2024学年第一学期高考模拟考试 地理试卷(含答案)
- 2023年珠海万山区招聘职员笔试真题
- 劳动用工风险课件
- 语文园地六 三年级语文上册同步课件(统编版)
- 【分层训练】四年级上册英语课时练习Unit1 My classroomPart B自我检测人教PEP(含答案)
- 金地导向仪GL300用户手册
- 化学与人类学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 北京市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)2
评论
0/150
提交评论