版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年版房地产绘图协议本合同目录一览1.定义与解释1.1房地产定义1.2绘图协议定义1.3本合同术语定义2.协议双方信息2.1房地产开发商信息2.2绘图服务提供商信息3.协议目的与范围3.1协议目的3.2绘图服务范围3.3房地产项目概况4.服务内容与标准4.1绘图服务内容4.2绘图标准4.3图纸交付形式5.项目进度与时间表5.1项目进度计划5.2各阶段时间安排5.3进度调整与延期6.服务费用与支付方式6.1服务费用构成6.2支付方式6.3付款时间与条件7.图纸交付与验收7.1图纸交付时间7.2验收标准与程序7.3图纸修改与补充8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.合同终止后的处理11.1图纸归档11.2服务费用结算11.3合同终止后的保密义务12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定事项13.1本合同附件13.2本合同份数13.3本合同生效日期14.本合同签署与见证14.1签署日期14.2签署地点14.3见证人信息第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1房地产定义本合同所指的房地产,是指位于中华人民共和国境内的、依法取得土地使用权并建设完成的建筑物及其附属设施,包括住宅、商业、办公、工业等各类用途的房地产。1.2绘图协议定义1.3本合同术语定义(1)“图纸”指乙方根据甲方要求制作的各类图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、效果图等;(2)“项目”指甲方委托乙方进行图纸制作的具体房地产项目;(3)“服务期限”指本合同约定的乙方提供服务的起止日期;(4)“保密信息”指本合同双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密或其他需要保密的信息。2.协议双方信息2.1房地产开发商信息甲方名称:________法定代表人:________联系方式:________2.2绘图服务提供商信息乙方名称:________法定代表人:________联系方式:________3.协议目的与范围3.1协议目的本协议的目的是明确甲方与乙方在房地产项目图纸制作、交付、使用等事宜中的权利、义务和责任,确保项目图纸的质量和按时交付。3.2绘图服务范围(1)根据甲方提供的项目资料,制作项目平面图、立面图、剖面图、效果图等;(2)根据甲方要求,对图纸进行修改和完善;(3)按照约定的时间节点,向甲方交付完成的图纸。3.3房地产项目概况项目名称:________项目地址:________项目规模:________项目类型:________4.服务内容与标准4.1绘图服务内容(1)项目平面图,包括建筑布局、道路、绿化、设施等;(2)项目立面图,包括建筑立面、门窗、装饰等;(3)项目剖面图,包括建筑结构、楼层、设施等;(4)项目效果图,包括整体、局部、室内外景观等。4.2绘图标准乙方制作的图纸应符合国家相关标准和规范,并满足甲方的要求。4.3图纸交付形式图纸应以电子文件形式交付,包括PDF、DWG等格式,并根据甲方要求提供打印副本。5.项目进度与时间表5.1项目进度计划乙方应根据甲方提供的项目资料,制定详细的绘图进度计划,并在合同签订后5个工作日内提交甲方审核。5.2各阶段时间安排(1)图纸设计阶段:自合同签订之日起____个工作日内完成;(2)图纸修改阶段:自甲方审核并反馈之日起____个工作日内完成;(3)图纸交付阶段:自图纸修改完毕之日起____个工作日内完成。5.3进度调整与延期如因甲方提供资料不完整、变更项目需求或其他不可抗力因素导致项目进度延误,双方应协商调整时间表,并相应延长合同期限。6.服务费用与支付方式6.1服务费用构成(1)绘图设计费用;(2)图纸制作费用;(3)其他相关费用。6.2支付方式(1)合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%;(2)图纸设计阶段完成后支付合同总额的____%;(3)图纸修改阶段完成后支付合同总额的____%;(4)图纸交付阶段完成后支付合同总额的____%。6.3付款时间与条件甲方应按照约定的付款时间节点支付服务费用,并在每个付款节点前提供相应的支付凭证。8.保密条款8.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密以及其他任何保密信息,均属于本条款所指的保密内容。8.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年止。8.3违约责任任何一方违反本合同的保密条款,泄露或擅自使用对方的保密信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于停止泄露、赔偿损失等。9.违约责任与争议解决9.1违约责任任何一方违反本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地。10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更程序任何一方要求变更本合同时,应以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.3合同解除条件(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;(4)法律法规规定的其他情形。11.合同终止后的处理11.1图纸归档合同终止后,乙方应将所有项目图纸进行归档,并确保甲方能够随时查阅。11.2服务费用结算合同终止后,双方应根据合同约定进行服务费用的结算。11.3合同终止后的保密义务合同终止后,双方仍应遵守本合同的保密条款,对保密信息继续保密。12.法律适用与管辖本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.其他约定事项13.1本合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.2本合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份。13.3本合同生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.本合同签署与见证14.1签署日期本合同自____年____月____日签署。14.2签署地点本合同签署地点为________。14.3见证人信息(如有见证人,此处填写见证人信息)第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所指的第三方,是指在甲方与乙方履行本合同过程中,因特定业务需求或法律、行政法规规定,需要引入的具有独立法人资格的其他组织或个人。1.2第三方范围(1)中介方:为甲方或乙方提供信息、咨询、代理等服务的第三方机构或个人;(2)咨询方:为甲方或乙方提供专业咨询意见的第三方机构或个人;(3)监理方:对项目质量、进度、安全等进行监督管理的第三方机构;(4)其他第三方:根据本合同履行需要,经甲方、乙方协商一致后确定的第三方。2.第三方介入程序2.1介入申请任何一方需引入第三方时,应提前____个工作日向对方提出书面申请,并说明第三方介入的原因、范围和预期效果。2.2介入审批对方收到介入申请后,应在____个工作日内进行审批,并书面回复申请人。2.3第三方选定经双方协商一致后,选定合适的第三方,并签订相关合作协议。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方因履行本合同而产生的法律责任,其赔偿额度不得超过本合同约定的责任限额。3.2责任限额约定(1)第三方责任限额的具体金额;(2)第三方责任的认定标准;(3)第三方责任赔偿的流程。4.第三方责权利划分4.1第三方责任(1)履行合作协议中约定的义务;(2)因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任;(3)遵守国家法律法规和行业规范。4.2第三方权利(1)按照合作协议的约定,获得相应的服务费用;(2)在履行合作协议过程中,依法维护自身合法权益;(3)获得甲方、乙方提供的相关资料和信息。4.3第三方与其他各方的关系第三方与本合同其他各方的关系如下:(1)第三方与甲方、乙方的关系为合作关系,双方应本着平等、互利的原则履行合作协议;(2)第三方应服从甲方、乙方的统一管理和协调;(3)第三方在履行合作协议过程中,不得损害甲方、乙方的合法权益。5.第三方介入后的合同履行5.1甲方、乙方与第三方的权利义务(1)甲方、乙方应按照合作协议的约定,向第三方支付相应的服务费用;(2)第三方应按照合作协议的约定,履行相应的义务,确保服务质量;(3)甲方、乙方应监督第三方履行合同义务,并对第三方的工作进行评价。5.2第三方介入后的争议解决第三方介入后的争议解决,仍按照本合同约定的争议解决方式执行。5.3第三方介入后的合同变更与解除第三方介入后的合同变更与解除,仍按照本合同约定的合同变更与解除条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方提供的项目资料详细要求:包括但不限于项目用地红线图、地形图、地质勘察报告、建筑设计方案等,需保证资料的真实性、完整性。2.乙方提交的绘图进度计划详细要求:包含各阶段时间节点、任务分解、人员安排等内容,需保证计划的合理性、可行性。3.乙方提交的图纸详细要求:符合国家相关标准和规范,满足甲方要求,以电子文件形式提交,并附打印副本。4.乙方提交的图纸修改意见详细要求:针对甲方反馈的意见,提供修改后的图纸及修改说明。5.甲方与乙方签订的保密协议详细要求:明确保密内容、保密期限、违约责任等。6.甲方与第三方签订的合作协议详细要求:明确合作内容、权利义务、责任限额等。7.争议解决协议详细要求:约定争议解决方式、地点、期限等。8.合同变更协议详细要求:明确变更内容、生效时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按约定时间支付服务费用;(2)乙方未按约定时间提交图纸;(3)第三方泄露保密信息;(4)任何一方未按约定履行合作协议。2.责任认定标准(1)甲方未按约定时间支付服务费用,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的____%计算;(2)乙方未按约定时间提交图纸,应向甲方支付违约金,违约金按延误时间及项目总金额的____%计算;(3)第三方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于停止泄露、赔偿损失等;(4)任何一方未按约定履行合作协议,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明(1)甲方未按约定时间支付服务费用,逾期支付____天,应向乙方支付违约金____元;(2)乙方未按约定时间提交图纸,延误____天,应向甲方支付违约金____元;(3)第三方泄露保密信息,造成甲方损失____元,第三方应赔偿甲方____元;(4)任何一方未按约定履行合作协议,给对方造成损失____元,应承担相应的违约责任。全文完。2024年版房地产绘图协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1房地产开发商2.2绘图服务商3.服务内容3.1绘图范围3.2绘图标准3.3绘图期限4.费用及支付4.1绘图费用4.2支付方式4.3付款时间5.知识产权5.1知识产权归属5.2使用权限6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.保密条款7.1保密内容7.2保密义务7.3违约责任8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同终止条件8.3合同续签9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用11.1适用法律11.2司法管辖12.合同附件12.1附件一:绘图清单12.2附件二:费用明细表13.其他约定13.1通知方式13.2合同变更13.3合同解除14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“房地产”指合同双方约定的具体房地产项目。1.1.2“绘图”指根据房地产项目提供的设计图纸、现场测量数据和双方约定的要求,制作出符合相关标准和规范的房地产绘图。1.1.3“合同双方”指本合同中的房地产开发商和绘图服务商。1.1.4“知识产权”指依法取得的著作权、专利权、商标权等相关权利。1.2解释1.2.1本合同中的所有用语,除非上下文另有明确说明,否则均应具有本条款所赋予的含义。1.2.2本合同中的任何术语,如果根据上下文无法确定其含义,应参照相关法律法规进行解释。2.合同双方2.1房地产开发商2.1.1名称:[房地产开发商名称]2.1.2地址:[房地产开发商地址]2.1.3法定代表人:[房地产开发商法定代表人姓名]2.1.4联系方式:[房地产开发商联系方式]2.2绘图服务商2.2.1名称:[绘图服务商名称]2.2.2地址:[绘图服务商地址]2.2.3法定代表人:[绘图服务商法定代表人姓名]2.2.4联系方式:[绘图服务商联系方式]3.服务内容3.1绘图范围3.1.1绘图服务商应根据房地产开发商提供的设计图纸、现场测量数据和双方约定的要求,完成房地产项目的平面图、立面图、剖面图、效果图等绘图。3.1.2绘图范围包括但不限于:建筑结构、景观设计、配套设施等。3.2绘图标准3.2.1绘图应遵循国家相关标准、规范和行业惯例。3.2.2绘图应清晰、准确、完整,符合房地产项目的实际情况。3.3绘图期限3.3.1绘图服务商应在接到房地产开发商提供的全部资料后,[具体天数]内完成绘图。3.3.2如因特殊情况导致绘图期限延长,双方应协商解决。4.费用及支付4.1绘图费用4.1.1绘图费用总额为人民币[具体金额]元。4.1.2绘图费用包括但不限于:绘图设计费、材料费、人工费等。4.2支付方式4.2.1支付方式为人民币现金或银行转账。4.3付款时间4.3.1绘图服务商完成绘图后,房地产开发商应在[具体天数]内支付绘图费用总额的[具体比例],余款在合同约定的交付时间前支付完毕。5.知识产权5.1知识产权归属5.1.1本合同项下的绘图成果,其知识产权归房地产开发商所有。5.2使用权限5.2.1房地产开发商获得在房地产项目宣传、销售、使用等活动中使用本合同项下绘图的权限。6.质量保证6.1质量标准6.1.1绘图质量应符合国家相关标准和规范。6.1.2绘图应清晰、准确、完整,符合房地产项目的实际情况。6.2质量检验6.2.1绘图完成后,房地产开发商有权对绘图进行检验。6.2.2绘图服务商应积极配合房地产开发商的质量检验工作。6.3质量责任6.3.1如因绘图质量问题导致房地产开发商遭受损失,绘图服务商应承担相应的赔偿责任。8.合同期限8.1合同生效日期8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件8.2.1合同期满自动终止。8.2.2双方协商一致解除合同。8.2.3因一方违约导致合同无法继续履行。8.3合同续签8.3.1本合同期满前,如双方无异议,可协商一致续签本合同。9.违约责任9.1违约情形9.1.1绘图服务商未按约定时间完成绘图。9.1.2绘图质量不符合合同约定的标准。9.1.3房地产开发商未按约定支付费用。9.1.4一方违反保密条款。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金金额为未履行部分费用的[具体比例]。9.3违约处理9.3.1一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任。9.3.2双方应友好协商解决违约事宜,协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交[具体仲裁委员会名称]仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议提交仲裁机构后,双方应按照仲裁机构的程序进行仲裁。10.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。11.法律适用11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2司法管辖11.2.1合同履行过程中发生的争议,如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同附件12.1附件一:绘图清单12.1.1附件一详细列明了绘图服务商应完成的绘图项目及具体要求。12.2附件二:费用明细表12.2.1附件二列明了绘图费用的构成及各项费用的具体金额。13.其他约定13.1通知方式13.1.1双方之间的通知应以书面形式进行,通过约定的联系方式发送。13.2合同变更13.2.1本合同的任何变更,均需双方书面同意,并签署书面文件。13.3合同解除13.3.1合同解除需书面通知对方,并说明解除理由。14.合同签署14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点14.2.1本合同在[具体地点]签署。14.3签署人员14.3.1房地产开发商代表:[姓名];绘图服务商代表:[姓名]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指本合同签订后,经甲乙双方一致同意,介入本合同履行过程中的个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应根据本合同的约定和甲乙双方的要求,履行相应的职责和义务。15.2.2第三方应保证其提供的服务或商品符合相关法律法规和行业标准。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方与甲乙双方之间的争议,应按第三方与甲乙双方签订的合同约定解决。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙双方一致同意第三方介入本合同,需书面通知对方,并取得对方的书面同意。16.2第三方的资质要求16.2.1第三方介入前,甲乙双方有权要求第三方提供相关资质证明文件。16.3第三方的责任限额16.3.1第三方在本合同项下的责任限额,由甲乙双方在第三方介入时协商确定,并在合同中明确。16.3.2第三方的责任限额包括但不限于第三方提供服务或商品所产生的直接损失和间接损失。16.4第三方的保密义务16.4.1第三方对本合同内容以及甲乙双方的其他商业秘密负有保密义务。16.4.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。17.第三方介入的合同条款变更17.1合同变更的生效17.1.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,对合同条款进行必要的变更,并书面通知第三方。17.1.2变更后的合同条款对甲乙双方和第三方均有约束力。17.2合同变更的争议解决17.2.1合同变更过程中发生的争议,按本合同第10条“争议解决”的约定处理。18.第三方介入的合同解除18.1合同解除的条件a)第三方违反合同约定,造成甲乙双方重大损失;b)第三方无法履行合同义务;c)第三方被依法吊销资质证书或被撤销执业许可。18.2合同解除的程序18.2.1甲乙双方应书面通知第三方解除合同,并说明解除理由。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:绘图清单详细要求和说明:1.1列明绘图服务商应完成的绘图项目,包括平面图、立面图、剖面图、效果图等。1.2每项绘图项目的具体要求和标准。1.3绘图项目的优先级和完成时间。2.附件二:费用明细表详细要求和说明:2.1列明绘图费用的构成,包括设计费、材料费、人工费等。2.2每项费用的具体金额和计算方式。2.3费用支付的时间和方式。3.附件三:第三方资质证明文件详细要求和说明:3.1第三方介入时,需提供其相关资质证明文件,如营业执照、资质证书等。3.2资质证明文件应真实、有效,符合国家相关法律法规的要求。4.附件四:保密协议详细要求和说明:4.1约定第三方对本合同内容以及甲乙双方的其他商业秘密的保密义务。4.2保密期限和保密范围。4.3违反保密义务的责任。5.附件五:合同变更协议详细要求和说明:5.1约定合同变更的程序和条件。5.2变更后的合同条款对甲乙双方和第三方均有约束力。6.附件六:合同解除协议详细要求和说明:6.1约定合同解除的条件和程序。6.2解除合同后的善后处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1绘图服务商未按约定时间完成绘图。1.2绘图质量不符合合同约定的标准。1.3房地产开发商未按约定支付费用。1.4第三方违反保密义务。1.5一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准责任认定标准如下:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金金额为未履行部分费用的[具体比例]。2.3赔偿损失包括但不限于直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明示例一:绘图服务商未按约定时间完成绘图,导致房地产开发商项目进度延误。绘图服务商应支付违约金,并赔偿因延误产生的损失。示例二:第三方违反保密义务,泄露了甲乙双方的商业秘密。第三方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024年版房地产绘图协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表2.项目概述2.1项目名称2.2项目位置2.3项目规模2.4项目用途3.绘图内容与要求3.1绘图范围3.2绘图深度3.3绘图标准3.4绘图工具与材料4.服务期限4.1绘图开始时间4.2绘图完成时间4.3服务期限延长的条件及程序5.费用及支付方式5.1绘图费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间节点6.质量保证6.1绘图质量标准6.2质量检查与验收6.3质量保证期7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金计算标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2解除通知10.3解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2终止通知11.3终止后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止日期13.其他约定13.1通知方式13.2合同附件13.3合同修改13.4合同份数14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑设计研究院1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956781.4合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:赵六2.项目概述2.1项目名称住宅小区2.2项目位置省市区路2.3项目规模占地面积:50000平方米总建筑面积:100000平方米2.4项目用途住宅、商业、办公3.绘图内容与要求3.1绘图范围包括但不限于总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、设备设施布置图等。3.2绘图深度符合国家现行规范及甲方要求。3.3绘图标准执行GB/T500012010《建筑设计防火规范》等相关国家标准。3.4绘图工具与材料采用AutoCAD、SketchUp等绘图软件,使用A3图纸,绘图材料为优质绘图纸。4.服务期限4.1绘图开始时间2024年3月1日4.2绘图完成时间2024年5月31日4.3服务期限延长的条件及程序如因不可抗力或其他甲方原因导致服务期限延误,乙方应在延误发生后3个工作日内书面通知甲方,经双方协商一致后,可延长服务期限。5.费用及支付方式5.1绘图费用总额人民币壹拾万元整(¥100,000.00)5.2费用构成包括但不限于绘图设计费、资料整理费、图纸打印费等。5.3支付方式甲方应在合同签订后3个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款;在乙方提交初步设计图纸后支付30%;在乙方提交最终设计图纸并经甲方验收合格后支付剩余40%。5.4付款时间节点预付款:合同签订后3个工作日内初步设计图纸支付:提交初步设计图纸后最终设计图纸支付:提交最终设计图纸并验收合格后6.质量保证6.1绘图质量标准符合国家现行规范及甲方要求,确保图纸准确无误。6.2质量检查与验收甲方对乙方提交的图纸进行验收,验收合格后方可使用。6.3质量保证期自乙方提交最终设计图纸之日起,质量保证期为12个月。7.保密条款7.1保密信息范围包括但不限于项目名称、位置、规模、设计图纸、技术资料等。7.2保密义务双方均应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。7.3违约责任如一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按时提交图纸或提交的图纸不符合合同约定质量标准的;8.1.2甲方未按时支付费用的;8.1.3任何一方未履行合同约定的保密义务的;8.1.4因一方原因导致合同无法继续履行或提前解除的。8.2违约责任承担方式8.2.1乙方未按时提交图纸或图纸不符合约定,甲方有权要求乙方在约定时间内补正或重做,并赔偿由此给甲方造成的损失;8.2.2甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算,累计不超过合同总金额的10%;8.2.3违反保密义务,赔偿对方因保密信息泄露造成的直接经济损失;8.2.4因一方原因导致合同无法继续履行或提前解除,违约方应赔偿对方因此遭受的全部实际损失。8.3违约金计算标准违约金按实际损失的一定比例计算,具体比例由双方在合同中约定。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会的仲裁规则执行。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行;10.1.2一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;10.1.3双方协商一致解除合同。10.2解除通知一方提出解除合同,应书面通知对方,并自通知到达对方之日起解除合同。10.3解除后果合同解除后,双方应按照约定办理结算手续,并相互返还已经支付的费用和物品。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期2024年3月1日11.3合同终止日期本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。12.其他约定12.1通知方式双方之间的通知应以书面形式发送至对方指定的地址,或通过双方认可的电子通讯方式发送。12.2合同附件本合同附件包括但不限于:项目委托书、图纸、费用清单等。12.3合同修改对本合同的任何修改,必须以书面形式并由双方签字盖章后生效。12.4合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。13.合同附件清单13.1项目委托书13.2项目概况及要求13.3费用清单13.4本合同14.合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效,特此证明。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):________________________乙方代表(签字):________________________签订日期:________________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行、提高服务质量、确保项目顺利进行。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于提供专业服务、进行质量检测、提供咨询服务等。16.甲乙双方的权利与义务16.1甲方的权利与义务甲方有权要求第三方按照合同约定提供专业服务,并对第三方的工作进行监督;甲方应向第三方支付相应的服务费用。16.2乙方的权利与义务乙方有义务将第三方的介入情况通知甲方,并确保第三方按照合同约定提供专业服务;乙方应协助第三方开展工作。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任第三方应按照合同约定提供专业服务,确保服务质量符合国家标准和甲方要求。如因第三方原因导致服务质量不合格,第三方应承担相应的责任。17.2第三方的权利第三方有权要求甲方支付相应的服务费用,并在提供专业服务过程中享有甲方提供的必要便利条件。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额指第三方因履行合同过程中出现过错导致甲方遭受损失,第三方应承担的最高赔偿限额。18.2责任限额确定责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据项目规模、服务内容等因素确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系为服务合同关系,甲方作为服务接受方,享有合同约定的权利,承担相应的义务。19.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系为委托合同关系,乙方作为委托方,享有合同约定的权利,承担相应的义务。19.3第三方与合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 糖尿病足伤口的治疗
- 2024年标准玻璃制品买卖协议范本一
- 劳动合同关于周末休息的条款
- 劳动合同不合格补充证明
- 昆法典合同法第六十条
- 防护用品合同范本
- 法院特别委托书授权模板
- 2025年遂宁普通货运从业资格证考试
- 【大学课件】现代管理心理与领导公关论
- 2025年玉溪货运上岗证模拟考试试题
- 2024-2025学年北师大版数学八年级上册期末综合测试卷
- 企业年会的活动策划方案
- 校外教育机构安全管理规章
- 2025年中考数学考点分类专题归纳之二次函数
- 北师大版数学三年级上册期末考试试卷带答案
- 2024年宝剑项目可行性研究报告
- 2.2 更好发挥政府的作用 (课件) 2024-2025学年高中政治 必修2 经济与社会
- 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本(2022年版)
- 学校食堂食品验收制度
- 工作中传帮带具体措施
- 2024秋期国家开放大学专科《EXCEL在财务中的应用》一平台在线形考(形考作业一至四)试题及答案
评论
0/150
提交评论