2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件3篇_第1页
2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件3篇_第2页
2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件3篇_第3页
2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件3篇_第4页
2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同标的物1.4合同总价与付款方式1.5合同工期与进度安排2.合同履行2.1施工场地与材料供应2.2施工人员配备与管理2.3施工质量控制与验收2.4安全生产与环境保护2.5风险管理与事故处理3.合同变更3.1合同变更的条件与程序3.2合同变更的内容与影响3.3合同变更的生效与执行4.合同解除4.1合同解除的条件4.2合同解除的程序4.3合同解除的效力4.4合同解除后的处理5.争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决费用5.4争议解决期限6.违约责任6.1违约行为与违约责任6.2违约责任的承担方式6.3违约责任的赔偿标准7.知识产权与保密7.1知识产权归属7.2保密义务与保密措施7.3保密期限8.不可抗力8.1不可抗力的定义与范围8.2不可抗力发生时的处理8.3不可抗力解除后的处理9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.合同解释11.1合同解释原则11.2合同解释争议12.合同生效日期13.合同文本13.1合同文本版本13.2合同文本语言14.合同签署与盖章14.1合同签署人信息14.2合同盖章要求第一部分:合同如下:1.合同签订1.1合同双方基本信息全称:________________法定代表人:________________注册地址:________________联系电话:________________传真:________________邮箱:________________全称:________________法定代表人:________________注册地址:________________联系电话:________________传真:________________邮箱:________________1.2合同签订日期与地点签订日期:____年____月____日签订地点:________________1.3合同标的物项目名称:________________项目地点:________________工程范围:________________1.4合同总价与付款方式合同总价:人民币____元整(大写:________________)付款方式:按照工程进度分期支付1.5合同工期与进度安排总工期:____个月进度安排:按照工程进度计划执行2.合同履行2.1施工场地与材料供应施工场地由总包方提供,分包方需按照施工图纸和规范要求进行施工。材料供应由分包方负责,总包方提供必要的协助。2.2施工人员配备与管理分包方应按照合同要求配备足够的施工人员,保证施工质量。分包方负责施工人员的日常管理,确保其遵守施工现场的各项规定。2.3施工质量控制与验收分包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。总包方负责对施工质量进行监督检查,并对分包方的施工质量进行验收。2.4安全生产与环境保护分包方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规,确保施工安全。分包方需制定安全生产和环境保护措施,并严格执行。2.5风险管理与事故处理分包方应制定风险管理计划,对可能出现的风险进行评估和控制。发生事故时,分包方应立即采取措施进行处理,并及时通知总包方。3.合同变更3.1合同变更的条件与程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确定。变更内容需符合国家相关法律法规和合同约定。3.2合同变更的内容与影响变更内容包括工程范围、工期、价格等。变更内容对合同总价和付款方式产生影响。3.3合同变更的生效与执行合同变更自双方签字盖章之日起生效。变更内容作为合同的一部分,双方应共同遵守。4.合同解除4.1合同解除的条件双方协商一致,可以解除合同。发生不可抗力事件,经双方确认无法继续履行合同时,可以解除合同。4.2合同解除的程序双方协商一致解除合同时,应签署解除合同协议。发生不可抗力事件解除合同时,需提供相关证明材料。4.3合同解除的效力合同解除后,双方应按照约定处理合同解除后的有关事宜。合同解除不影响已发生的合同权利和义务的履行。4.4合同解除后的处理分包方应按照合同约定完成已施工的工程,并保证工程质量。总包方应按照合同约定支付分包方已完成的工程款。5.争议解决5.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。5.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。5.4争议解决期限争议解决期限为合同解除之日起____个月。6.违约责任6.1违约行为与违约责任分包方未按合同约定完成工程或提供不合格产品,视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2违约责任的承担方式违约责任由违约方承担,违约金由违约方支付。赔偿损失由违约方承担,包括直接损失和间接损失。6.3违约责任的赔偿标准违约金按合同总价的一定比例计算。赔偿损失按实际损失计算。7.知识产权与保密7.1知识产权归属合同标的物及施工过程中产生的知识产权归总包方所有。分包方在使用过程中不得侵犯他人知识产权。7.2保密义务与保密措施双方对合同内容、项目信息等保密事项负有保密义务。双方应采取必要措施,防止保密信息泄露。8.不可抗力8.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指因自然力量或社会因素导致的不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力的范围包括地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为等。8.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件时,双方应立即采取措施减轻损失。分包方应及时通知总包方,并提供不可抗力事件的相关证明。8.3不可抗力解除后的处理不可抗力事件解除后,双方应协商恢复施工事宜。因不可抗力导致的工期延误,经双方确认后可顺延工期。9.合同生效与终止9.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。合同签订后,双方应按照约定履行合同义务。9.2合同终止条件合同履行完毕。合同解除。合同因不可抗力而终止。9.3合同终止后的处理合同终止后,双方应结清所有款项。双方应办理合同解除或终止手续。10.合同附件10.1合同附件清单施工图纸技术规范工程量清单付款计划其他相关文件10.2合同附件内容合同附件应与合同具有同等法律效力。11.合同解释11.1合同解释原则合同解释应遵循诚实信用原则。合同解释应遵循合同目的原则。合同解释应遵循合同条款相互解释原则。11.2合同解释争议合同解释争议由双方协商解决。协商不成时,提交合同签订地人民法院裁决。12.合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同文本13.1合同文本版本本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.2合同文本语言本合同使用中文书写。14.合同签署与盖章14.1合同签署人信息分包方签署人:________________总包方签署人:________________14.2合同盖章要求合同签署人须在合同上签字或盖章。合同盖章应为合法有效的公章。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方达成合同目的或解决合同争议而介入合同关系的独立主体。第三方可以是中介方、鉴定机构、监理方、咨询机构等。15.2第三方的责任第三方在合同中的责任限于其提供的服务范围。第三方提供的服务应满足合同约定的质量、时间等要求。15.3第三方的权利第三方有权根据合同约定收取服务费用。第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.4第三方的介入程序第三方的介入需经甲乙双方同意。第三方的介入应以书面形式确定,明确第三方的服务内容、期限、费用等。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款甲方同意第三方介入后,应保证第三方的合法权益。甲方应向第三方提供必要的文件和信息。甲方应协助第三方完成其服务。16.2乙方额外条款乙方同意第三方介入后,应保证第三方的合法权益。乙方应向第三方提供必要的文件和信息。乙方应协助第三方完成其服务。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的服务性质、服务内容、合同约定等因素确定。责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额的承担第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。超出责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务合同关系。第三方对甲方承担的责任限于其服务范围。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务合同关系。第三方对乙方承担的责任限于其服务范围。18.3第三方与合同其他各方的划分第三方与合同其他各方(如监理方、咨询机构等)的关系为服务合同关系。第三方对合同其他各方承担的责任限于其服务范围。18.4第三方介入与合同履行的关系第三方介入不影响合同的履行。第三方介入后,甲乙双方仍需按照合同约定履行各自的义务。18.5第三方介入与争议解决的关系第三方介入不影响甲乙双方之间的争议解决。若因第三方介入产生争议,甲乙双方应协商解决。18.6第三方介入与合同解除的关系第三方介入不影响合同的解除。若因第三方介入导致合同目的无法实现,甲乙双方可协商解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸要求:详细标注尺寸、材料、工艺等施工要求。说明:施工图纸是施工过程中不可或缺的依据,需由专业设计人员提供。2.技术规范要求:符合国家相关标准和规范,明确施工过程中的技术要求。说明:技术规范是确保施工质量的重要依据,需由专业技术人员提供。3.工程量清单要求:详细列出工程量,包括材料、人工、机械等费用。说明:工程量清单是计算工程总价和支付工程款的重要依据。4.付款计划要求:明确付款节点、金额和付款方式。说明:付款计划是确保工程顺利进行的重要保障。5.合同附件清单要求:列出所有合同附件的名称和数量。说明:合同附件清单是合同的重要组成部分,需在合同中明确列出。6.不可抗力事件证明要求:提供不可抗力事件的证明材料,如政府文件、新闻报道等。说明:不可抗力事件证明是处理不可抗力事件的重要依据。7.违约金支付证明要求:提供违约金支付的凭证。说明:违约金支付证明是证明违约金已支付的依据。8.赔偿金支付证明要求:提供赔偿金支付的凭证。说明:赔偿金支付证明是证明赔偿金已支付的依据。9.第三方介入协议要求:明确第三方的服务内容、期限、费用等。说明:第三方介入协议是第三方介入合同关系的重要文件。10.合同解除协议要求:明确合同解除的原因、程序和后果。说明:合同解除协议是合同解除的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约方未按合同约定完成工程或提供不合格产品。违约方未按合同约定支付工程款。违约方未按合同约定提供施工场地或材料。违约方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任的具体认定标准应根据合同约定和实际情况确定。3.示例说明示例一:若分包方未按合同约定完成工程,总包方有权要求分包方支付违约金,并承担由此造成的损失。示例二:若总包方未按合同约定支付工程款,分包方有权要求总包方支付违约金,并承担由此造成的损失。示例三:若第三方泄露合同机密,第三方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系方式2.合同签订2.1合同签订时间2.2合同签订地点2.3合同签订方式2.4合同签订双方代表3.合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称3.1.2工程地点3.1.3工程规模3.1.4工程工期3.2分包内容3.2.1分包范围3.2.2分包工作内容3.2.3分包工程量3.3分包方责任3.3.1质量责任3.3.2安全责任3.3.3进度责任3.3.4保修责任4.合同价款及支付4.1合同价款4.1.1合同总价4.1.2分包工程量清单4.2支付方式4.2.1预付款4.2.2进度款4.2.3结算款4.2.4保修金4.3付款时间4.4付款方式4.5违约责任5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.1.1分阶段进度计划5.1.2各阶段验收标准5.2验收5.2.1验收程序5.2.2验收标准5.2.3验收时间5.2.4验收报告6.质量保证6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1分包方违约解除9.1.2总包方违约解除9.1.3双方协商解除9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约责任范围10.2违约责任承担方式10.3违约责任赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1通知送达13.2保密条款13.3合同份数13.4合同附件14.合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:幕墙工程有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:2.合同签订2.1合同签订时间:2024年3月1日2.2合同签订地点:省市区路号大厦会议室2.3合同签订方式:书面形式2.4合同签订双方代表:(分包方)、(总包方)3.合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称:住宅小区幕墙工程3.1.2工程地点:省市区路号3.1.3工程规模:总建筑面积10万平方米,幕墙面积5万平方米3.1.4工程工期:自2024年3月1日起至2025年2月28日止3.2分包内容3.2.1分包范围:本工程幕墙的设计、制作、安装及售后服务3.2.2分包工作内容:包括但不限于幕墙材料的采购、加工、运输、安装等3.2.3分包工程量:详见附件《住宅小区幕墙工程量清单》4.合同价款及支付4.1合同价款:人民币叁佰万元整(¥300,000.00)4.2支付方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的20%4.2.2进度款:每月根据工程进度支付合同价款的30%4.2.3结算款:工程完工验收合格后30日内支付合同价款的40%4.2.4保修金:合同价款的5%,在保修期满后无质量问题无息退还5.工程进度及验收5.1工程进度计划:5.1.1分阶段进度计划:详见附件《住宅小区幕墙工程进度计划表》5.1.2各阶段验收标准:详见附件《住宅小区幕墙工程验收标准》5.2验收:5.2.1验收程序:按照国家相关标准和规范进行验收5.2.2验收标准:详见附件《住宅小区幕墙工程验收标准》5.2.3验收时间:每月底前进行一次阶段性验收,工程完工后进行最终验收5.2.4验收报告:验收合格后,双方共同签署验收报告6.质量保证6.1质量标准:符合国家相关标准和规范要求6.2质量检查:分包方应定期对工程质量进行检查,确保工程质量符合合同要求6.3质量问题处理:发现质量问题后,分包方应立即采取措施进行整改,并及时通知总包方7.安全生产7.1安全生产责任:分包方负责施工现场的安全生产,确保施工安全7.2安全生产措施:详见附件《住宅小区幕墙工程施工安全措施》7.3安全事故处理:发生安全事故后,分包方应立即采取应急措施,并及时报告总包方和相关部门8.争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议,如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无8.3争议解决程序:在争议发生后的30日内,双方应指定代表进行协商,协商不成则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1合同解除条件:9.1.1分包方违约解除:分包方未能按合同约定完成工程,经总包方书面通知后仍未在规定期限内整改的;9.1.2总包方违约解除:总包方未能按合同约定支付工程款,经分包方书面通知后仍未在规定期限内支付的;9.1.3双方协商解除:因不可抗力或其他双方认为合理的理由,经双方协商一致解除合同的。9.2合同解除程序:9.2.1任何一方要求解除合同时,应提前30日以书面形式通知对方;9.2.2在合同解除前,双方应就合同解除后的事宜进行协商,并达成书面协议。9.3合同解除后的处理:9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算;9.3.2分包方应将已完成的工程交付总包方,总包方应按合同约定支付已完成工程部分的款项;9.3.3合同解除后,双方应相互返还已支付的款项及物品。10.违约责任10.1违约责任范围:包括但不限于合同违约金、实际损失赔偿等。10.2违约责任承担方式:违约方应根据违约情况,承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任赔偿:违约方应按照法律规定和合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失。11.不可抗力11.1不可抗力定义:指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。11.2不可抗力处理:11.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;11.2.2不可抗力事件发生导致合同无法履行的,双方应协商解除合同或变更合同条款;11.2.3不可抗力事件发生期间,双方应尽力减少损失,并采取措施恢复合同履行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方代表签字盖章,且合同签订后7个工作日内预付款到账。12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的工程完工且验收合格;12.2.2合同解除;12.2.3其他法律、法规规定的合同终止情形。12.3合同终止后的处理:12.3.1双方应按照合同约定进行结算;12.3.2分包方应将已完成的工程交付总包方,总包方应按合同约定支付已完成工程部分的款项;12.3.3合同终止后,双方应相互返还已支付的款项及物品。13.其他约定13.1通知送达:双方之间的通知应以书面形式进行,通过约定的联系方式送达。13.2保密条款:双方对本合同内容及其履行过程中知悉的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同签订日期:2024年3月1日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同关系的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入的目的2.1提高合同履行的效率和质量;2.2增强合同履行的透明度;2.3协助解决合同履行过程中出现的争议。3.第三方介入的条件3.1甲乙双方一致同意;3.2第三方具备相应的资质和条件;3.3第三方的介入不违反法律法规和合同约定。4.第三方的责权利4.1责任:第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行相应的职责,对因其行为导致的损失承担相应的责任。4.2权利:第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;4.3利益:第三方在合同履行过程中,享有合同规定的利益。5.第三方介入的程序5.1甲乙双方书面同意第三方介入;5.2第三方提交资质证明和相关文件;5.3双方签订第三方介入协议;5.4第三方正式介入合同关系。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,原则上不超过其收取服务费用的三倍;6.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分:7.1.1第三方对甲方承担的责任,甲方不得向乙方追偿;7.1.2第三方对乙方承担的责任,乙方不得向甲方追偿。7.2第三方与乙方的划分:7.2.1第三方对乙方承担的责任,乙方不得向甲方追偿;7.2.2第三方对甲方承担的责任,甲方不得向乙方追偿。7.3第三方与甲乙双方的共同责任:7.3.1甲乙双方对第三方的责任,应按照合同约定和法律法规的要求,共同承担。8.第三方介入协议的修改8.1第三方介入协议的修改,需经甲乙双方一致同意,并书面确认;8.2修改后的第三方介入协议,仍需符合法律法规和合同约定。9.第三方介入协议的解除9.1第三方介入协议的解除,需经甲乙双方一致同意;9.2第三方介入协议解除后,甲乙双方应按照合同约定和法律法规的要求,妥善处理相关事宜。10.第三方介入协议的争议解决10.1第三方介入协议的争议解决,应按照合同约定和法律法规的要求,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决;10.2争议解决过程中,第三方应积极配合,提供必要的证据和资料。11.第三方介入协议的生效11.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效;11.2第三方介入协议的生效,不影响原合同的有效性和履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《住宅小区幕墙工程量清单》详细要求:列明幕墙工程的各项材料、工艺、数量、单价及总价。说明:该清单为合同附件,是合同价款的依据。2.《住宅小区幕墙工程进度计划表》详细要求:按照工程阶段划分,详细列出各阶段的时间节点、预期完成的工作内容。说明:该计划表为合同附件,是工程进度控制的依据。3.《住宅小区幕墙工程验收标准》详细要求:根据国家相关标准和规范,明确工程质量的验收标准。说明:该验收标准为合同附件,是工程验收的依据。4.《住宅小区幕墙工程施工安全措施》详细要求:根据国家相关法律法规和行业标准,制定施工过程中的安全措施。说明:该安全措施为合同附件,是确保施工安全的依据。5.《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的目的、责任、权利、义务等。说明:该协议为合同附件,是第三方介入的依据。6.《合同履行过程中的沟通记录》详细要求:记录甲乙双方在合同履行过程中的沟通内容、时间、地点、参与人员等。说明:该记录为合同附件,是合同履行过程中沟通的证据。7.《工程变更记录》详细要求:记录工程变更的原因、内容、时间、参与人员等。说明:该记录为合同附件,是工程变更的依据。8.《工程结算报告》详细要求:详细列明工程结算的依据、内容、金额等。说明:该报告为合同附件,是工程结算的依据。9.《工程保修单》详细要求:明确保修期限、保修内容、保修责任等。说明:该保修单为合同附件,是工程保修的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未能按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定和工程进度计划,确定分包方未能完成工程的具体原因和程度。示例:若分包方未能按期完成工程,造成工期延误,则应根据合同约定支付违约金,并承担相应的损失赔偿。2.违约行为:总包方未能按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定和付款计划,确定总包方未能支付工程款的具体原因和金额。示例:若总包方未能按期支付工程款,则应根据合同约定支付违约金,并承担相应的利息损失。3.违约行为:第三方未能履行协议约定的职责责任认定标准:根据第三方介入协议,确定第三方未能履行职责的具体原因和程度。示例:若第三方未能按照约定进行工程质量检测,则应根据协议约定承担相应的责任。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密条款责任认定标准:根据合同约定和法律法规,确定违约方的责任。示例:若任何一方泄露了合同中的商业秘密,则应根据合同约定和法律法规承担相应的法律责任。全文完。2024幕墙工程劳务分包合同范本:合同签订与合同解除条件2本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同标的及工程概况1.3合同签订时间及地点1.4合同生效条件1.5合同签署方式2.合同解除条件2.1合同解除的一般规定2.2因不可抗力解除合同2.3因违约解除合同2.4因合同无法履行解除合同2.5合同解除的程序2.6合同解除后的处理3.合同解除的生效时间4.合同解除的效力5.合同解除的赔偿5.1违约赔偿5.2不可抗力导致的赔偿5.3其他原因导致的赔偿6.合同解除的争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同解除的生效文件8.合同解除的备案手续9.合同解除的公告10.合同解除的公告期限11.合同解除后的资料归档12.合同解除后的权利义务12.1合同解除后的权利12.2合同解除后的义务13.合同解除后的合同终止14.合同解除后的合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同签订1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系方式1.1.2总承包方名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系方式1.2合同标的及工程概况1.2.1工程名称1.2.2工程地点1.2.3工程规模及主要结构1.2.4工程建设标准及质量要求1.3合同签订时间及地点1.3.1签订时间:____年____月____日1.3.2签订地点:____市____区____路____号1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2主管部门审批1.4.3预付款支付1.5合同签署方式1.5.1双方签字盖章1.5.2电子签章2.合同解除条件2.1合同解除的一般规定2.1.1合同解除应当书面通知对方2.1.2合同解除应当遵循诚实信用原则2.2因不可抗力解除合同2.2.1不可抗力事件的范围2.2.2不可抗力事件发生后的通知义务2.3因违约解除合同2.3.1违约行为的认定2.3.2违约解除的申请及程序2.4因合同无法履行解除合同2.4.1合同无法履行的情形2.4.2无法履行合同后的处理2.5合同解除的程序2.5.1提出解除合同2.5.2对解除合同的答复2.5.3解除合同的生效2.6合同解除后的处理2.6.1合同解除后的费用结算2.6.2合同解除后的工程验收2.6.3合同解除后的资料移交3.合同解除的生效时间3.1合同解除生效的时间为解除合同通知送达对方之日起3.2合同解除生效后,双方应立即停止履行合同义务4.合同解除的效力4.1合同解除后,原合同条款失效4.2合同解除后,双方应根据合同解除后的处理规定履行相关义务5.合同解除的赔偿5.1违约赔偿5.1.1违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失5.1.2违约赔偿的具体计算方法5.2不可抗力导致的赔偿5.2.1因不可抗力导致的损失,双方应根据实际情况合理分担5.2.2不可抗力损失的具体计算方法5.3其他原因导致的赔偿5.3.1因其他原因导致的损失,双方应根据合同约定或法律规定承担赔偿责任5.3.2其他损失的具体计算方法6.合同解除的争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方协商6.1.2仲裁6.1.3诉讼6.2争议解决机构6.2.1仲裁委员会6.2.2人民法院6.3争议解决程序6.3.1协商解决程序6.3.2仲裁解决程序6.3.3诉讼解决程序7.合同解除的生效文件7.1合同解除通知书7.2合同解除协议书7.3合同解除备案证明8.合同解除的备案手续8.1合同解除后,双方应按照相关法律法规的要求,在规定的时间内向合同签订地的人民政府或其授权部门备案。8.2.1合同解除通知书8.2.2合同解除协议书8.2.3合同解除备案申请表8.2.4相关证明材料8.3备案机构应在收到备案材料后五个工作日内完成备案手续。9.合同解除的公告9.1合同解除后,双方应通过适当的方式公告合同解除情况,包括但不限于:9.1.1在工程现场张贴公告9.1.2在相关行业媒体发布公告9.1.3通过邮件、短信等方式通知相关方9.2公告期限不得少于七个自然日。10.合同解除的公告期限10.1公告期限从合同解除公告之日起计算。10.2公告期满后,合同解除视为对各方生效。11.合同解除后的资料归档11.1合同解除后,双方应将合同解除的相关文件、资料进行整理归档。11.2归档材料应包括但不限于:11.2.1合同解除通知书11.2.2合同解除协议书11.2.3费用结算单据11.2.4工程验收报告11.2.5其他相关文件11.3归档材料应妥善保管,以便日后查阅。12.合同解除后的权利义务12.1合同解除后,双方的权利义务终止。12.2分包方应按照合同约定或法律规定,将工程现场清理完毕,并移交给总承包方或其指定的第三方。12.3总承包方应按照合同约定或法律规定,支付分包方已完成的工程款项。13.合同解除后的合同终止13.1合同解除后,原合同终止,双方不再承担合同项下的权利义务。13.2合同解除不影响双方在合同解除前已发生的权利义务的履行。14.合同解除后的合同终止程序14.1.1双方确认合同解除及终止的事实14.1.2双方签署合同解除及终止确认书14.1.3双方各自履行合同解除后的义务14.1.4双方将合同解除及终止确认书及相关材料提交备案机构备案14.1.5双方办理合同终止手续,包括但不限于解除合同关系、终止相关合作等第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1本合同中所述的第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为合同履行提供中介服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。2.第三方的介入范围2.1.1工程项目的咨询和评估2.1.2工程项目的监理和监督2.1.3工程项目的检测和验收2.1.4工程项目的纠纷调解和仲裁3.第三方的选定3.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,并书面通知对方。3.2第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务。4.第三方的责权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定和相关规定,独立、客观、公正地履行职责。4.1.2第三方应对其提供的专业服务承担相应的法律责任。4.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身过错造成损失,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。4.2.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查。4.2.3第三方有权根据合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论