2024年房地产开发土方清运合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房地产开发土方清运合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2清运单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.土方清运范围4.1清运区域4.2清运内容5.清运标准与要求5.1清运质量标准5.2清运进度要求5.3清运安全要求6.清运设备与人员6.1设备清单6.2人员配置7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同终止日期8.合同金额与支付方式8.1清运费用总额8.2付款方式8.3付款时间9.质量保证与验收9.1质量保证期限9.2验收标准9.3验收程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件13.合同附件13.1附件一：土方清运工程量清单13.2附件二：清运设备清单13.3附件三：人员配置表14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同未尽事宜处理14.3合同签署与生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“土方清运”是指将建设项目施工过程中产生的土方、石方、建筑垃圾等固体废弃物进行挖掘、运输、堆放和处理的活动。（2）“合同”是指本合同书及其附件。（3）“双方”是指本合同的开发商和清运单位。1.2解释（1）本合同中的术语和定义，除非上下文另有说明，否则应按照本条所列的定义解释。（2）双方对本合同中的术语和定义有不同理解的，应通过友好协商解决，协商不成时，按照相关法律法规解释。2.双方基本信息2.1开发商信息（1）名称：___________（2）地址：___________（3）联系人：___________（4）联系电话：___________2.2清运单位信息（1）名称：___________（2）地址：___________（3）联系人：___________（4）联系电话：___________3.项目概况3.1项目名称：___________3.2项目地点：___________3.3项目规模：___________（包括建筑面积、占地面积等）4.土方清运范围4.1清运区域：___________（具体范围描述）4.2清运内容：___________（包括土方、石方、建筑垃圾等）5.清运标准与要求5.1清运质量标准（1）清运物必须符合国家有关环保、安全、卫生标准。（2）清运物运输过程中不得造成环境污染、交通拥堵等问题。5.2清运进度要求（1）清运工作应按照施工进度计划进行。（2）清运进度不得影响施工进度。5.3清运安全要求（1）清运过程中应采取必要的安全措施，确保施工人员和设备安全。（2）清运单位应定期对清运设备进行检查、保养，确保其正常运行。6.清运设备与人员6.1设备清单（1）挖掘机：型号___________，数量___________（2）自卸车：型号___________，数量___________（3）其他设备：___________6.2人员配置（1）项目经理：___________（2）施工人员：___________（3）其他人员：___________8.合同金额与支付方式8.1清运费用总额：人民币___________元整（大写：___________）8.2付款方式：（1）合同签订后，双方应按照本合同约定的进度支付清运费用。（2）支付比例：第一笔付款为合同总金额的___________%，在合同签订后___________日内支付；后续付款按照清运进度，每月支付合同总金额的___________%，每次付款前需提供相关清运进度证明。8.3付款时间：（1）每月付款时间为次月____日，逾期未付款的，每逾期一日，应按合同总金额的_____%向付款方支付滞纳金。（2）合同终止后，剩余款项应在合同终止后____日内支付完毕。9.质量保证与验收9.1质量保证期限：自合同签订之日起____个月9.2验收标准：（1）清运后的场地应平整、无障碍物，满足施工要求。（2）清运物处理应符合国家环保规定，不得造成二次污染。9.3验收程序：（1）验收前，清运单位应向开发商提交验收申请，并提交相关清运资料。（2）验收由双方共同进行，验收合格后，开发商应在____日内签署验收合格证明。10.违约责任10.1违约情形：（1）清运单位未按合同约定时间完成清运工作。（2）清运单位提供的清运设备不符合合同约定或存在安全隐患。（3）开发商未按合同约定时间支付清运费用。10.2违约责任：（1）清运单位未按时完成清运工作的，每延误一日，应向开发商支付合同总金额的_____%作为违约金。（2）清运单位提供的设备不符合合同约定的，应承担相应的赔偿责任。（3）开发商未按时支付清运费用的，应向清运单位支付_____%的滞纳金。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：无12.合同变更与解除12.1变更条件：任何一方提出合同变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。12.2解除条件：（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方违约，经对方催告后，未在合理期限内履行合同义务。13.合同附件13.1附件一：土方清运工程量清单13.2附件二：清运设备清单13.3附件三：人员配置表14.其他约定事项14.1合同生效条件：本合同经双方签字（或盖章）后生效。14.2合同未尽事宜处理：合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念（1）“第三方”是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托的，对合同履行提供协助、咨询、监督或其他服务的独立实体。（2）第三方可以是监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方的责权利15.2.1责任（1）第三方应按照甲乙双方的要求，对合同履行情况进行监督和评估，确保合同条款得到正确执行。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致监督不力或评估不准确，应对由此产生的后果承担相应责任。15.2.2权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供合同履行相关信息，包括但不限于施工进度、质量、费用等。（2）第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议，并要求甲乙双方采取措施纠正。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分（1）甲方应向第三方提供合同履行所需的必要资料和便利条件。（2）第三方在履行职责过程中，如发现甲方违约，应及时通知甲方，并要求甲方采取措施纠正。15.3.2第三方与乙方的划分（1）乙方应向第三方提供合同履行所需的必要资料和便利条件。（2）第三方在履行职责过程中，如发现乙方违约，应及时通知乙方，并要求乙方采取措施纠正。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件（1）甲乙双方在合同履行过程中，如认为有必要引入第三方，应书面通知对方。（2）第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义（1）“责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定（1）责任限额应在第三方协议中明确约定，原则上不应超过合同总金额的_____%。（2）责任限额可根据第三方提供的服务类型、专业能力和风险评估等因素进行适当调整。18.第三方介入后的合同变更18.1变更程序（1）第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。18.2变更内容（1）变更内容应包括但不限于第三方介入的具体职责、权利、义务和责任限额等。19.第三方介入的终止19.1终止条件（1）合同履行完毕。（2）甲乙双方协商一致同意终止第三方介入。（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。19.2终止程序（1）甲乙双方应书面通知第三方终止介入。（2）第三方应在接到通知后____日内完成相关工作的移交和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：土方清运工程量清单详细要求：包括土方、石方、建筑垃圾等清运物量的详细记录，单位面积或总体积的估算。说明：此清单作为计算清运费用和验收清运工作量的依据。2.附件二：清运设备清单详细要求：列出所有用于土方清运的设备名称、型号、数量、规格和性能参数。说明：此清单用于验证清运单位提供的设备是否满足合同要求。3.附件三：人员配置表详细要求：列出清运单位参与项目的所有人员名单，包括职位、职责和资质证明。说明：此表格用于确认清运单位的施工人员是否符合合同要求。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体职责、权利、义务、责任限额以及介入期限。说明：此协议是第三方介入合同履行过程中的重要文件，需三方签字确认。5.附件五：验收报告详细要求：包括清运工作的完成情况、质量评估、存在问题及改进建议。说明：此报告是验收清运工作完成后，由第三方出具的专业评估。6.附件六：付款凭证详细要求：列出每次付款的金额、日期、付款方式及付款依据。说明：此凭证是甲乙双方支付和接收清运费用的记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：清运单位未按合同约定时间完成清运工作。清运单位提供的清运设备不符合合同约定或存在安全隐患。开发商未按合同约定时间支付清运费用。第三方在履行职责过程中，因自身原因导致监督不力或评估不准确。2.责任认定标准：违约行为发生时，由受害方提出违约行为报告，并提供相关证据。甲乙双方和第三方共同认定违约行为是否成立。根据违约行为的严重程度和影响，确定违约责任。3.违约责任示例：清运单位未按时完成清运工作，导致施工进度延误，甲方有权要求乙方支付_____%的违约金。清运单位提供的设备存在安全隐患，导致施工人员受伤，乙方应承担相应的赔偿责任。开发商未按时支付清运费用，乙方有权要求甲方支付_____%的滞纳金。第三方因监督不力导致验收不合格，第三方应承担相应的责任。全文完。2024年房地产开发土方清运合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.工程内容4.1土方清运工程4.2工程量及计量方法5.工程进度5.1工期安排5.2进度控制措施6.工程质量6.1质量标准6.2质量检测与验收7.合同价款7.1工程合同价款7.2付款方式及时间8.保证金8.1保证金金额8.2保证金退还条件9.材料与设备9.1材料供应及要求9.2设备租赁及使用10.工程变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.保险11.1工程保险11.2人员保险12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“发包方”指在本合同中委托承包方进行土方清运工程的业主单位。1.1.2“承包方”指在本合同中承担土方清运工程任务的施工单位。1.1.3“工程”指发包方委托承包方进行的土方清运工程。1.1.4“合同价款”指双方约定的工程总费用。1.1.5“工期”指完成工程所需的期限。1.1.6“违约”指任何一方违反本合同约定的行为。1.2解释1.2.1本合同中的术语、定义和解释均以本合同文本为准。1.2.2如对本合同中术语、定义有歧义或争议，双方应友好协商解决。2.合同双方2.1发包方信息2.1.1发包方名称：________2.1.2发包方地址：________2.1.3发包方联系人：________2.1.4发包方联系电话：________2.2承包方信息2.2.1承包方名称：________2.2.2承包方地址：________2.2.3承包方联系人：________2.2.4承包方联系电话：________3.项目概况3.1项目名称：________3.2项目地点：________3.3项目规模：________4.工程内容4.1土方清运工程4.1.1工程范围：________4.1.2工程量：________4.1.3计量方法：________5.工程进度5.1工期安排：________5.2进度控制措施：________6.工程质量6.1质量标准：________6.2质量检测与验收：________7.合同价款7.1工程合同价款：________7.2付款方式及时间：________8.保证金8.1保证金金额：承包方应向发包方支付保证金人民币________元，作为履行合同义务的担保。8.2保证金退还条件：8.2.1合同履行完毕，无违约行为；8.2.2发包方确认工程达到合同约定的质量标准；8.2.3承包方按照合同约定退还保证金。9.材料与设备9.1材料供应及要求：9.1.1承包方负责提供工程所需的全部材料，并保证材料符合质量标准；9.1.2材料采购清单及规格要求详见附件________。9.2设备租赁及使用：9.2.1承包方负责租赁或购买工程所需的施工设备；9.2.2设备租赁合同及使用规定详见附件________。10.工程变更10.1变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因，需要调整工程内容或工程量的，属于本合同约定的工程变更范围。10.2变更程序：10.2.1发包方或承包方提出变更请求，应书面通知对方；10.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致意见后，签订变更协议；10.2.3变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。10.3变更费用：10.3.1变更费用按照实际发生计算；10.3.2变更费用由提出变更方承担，或按双方协商结果分摊。11.保险11.1工程保险：承包方应为其施工人员、施工设备等投保相应的工程保险，保险金额不低于________元。11.2人员保险：承包方应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于________元。12.违约责任12.1违约情形：12.1.1承包方未按合同约定的时间、质量要求完成工程；12.1.2承包方未按合同约定支付工程款；12.1.3发包方未按合同约定提供施工条件；12.1.4发包方未按合同约定支付保证金；12.2违约责任承担：12.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；12.2.2违约方应按照合同约定支付违约金；12.2.3发包方有权解除合同，并要求承包方承担全部或部分工程款。13.争议解决13.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；13.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效与终止14.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件：14.2.1合同约定的工程完成；14.2.2双方协商一致解除合同；14.2.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，由双方协商一致，邀请或委托的具有相应资质和能力的第三方机构或个人参与合同实施、监督、评估等环节。1.2.1工程监理：对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。1.2.2工程造价咨询：对工程预算、结算、变更等进行咨询和审核。1.2.3质量检测：对工程材料、施工质量等进行检测。1.2.4争议调解：在合同履行过程中出现的争议，由第三方进行调解。2.第三方介入的程序2.1双方应就第三方介入事宜达成一致，并签订书面协议。2.2第三方协议应明确第三方的权利、义务、责任以及费用承担等内容。2.3第三方协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因其过错导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额由双方在第三方协议中约定，一般应不超过合同价款的_________%。4.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明4.1发包方：4.1.1发包方应负责选择合适的第三方，并与其签订书面协议。4.1.2发包方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够履行合同约定的职责。4.1.3发包方应将第三方协议作为本合同的补充部分，并通知承包方。4.2承包方：4.2.1承包方应积极配合第三方的工作，并为其提供必要的条件和支持。4.2.2承包方应按照第三方协议的要求，履行合同约定的义务。4.2.3承包方应就第三方的工作质量、进度等提出意见和建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与发包方的关系：5.1.1第三方受发包方委托，对合同履行情况进行监督管理。5.1.2第三方应向发包方报告工作进展情况，并对发包方负责。5.2第三方与承包方的关系：5.2.2第三方应就工程进度、质量、安全等方面对承包方提出合理的要求和建议。5.3第三方与施工人员的关系：5.3.1第三方应对施工人员的工作质量、安全等方面进行监督和管理。5.3.2第三方应确保施工人员遵守合同约定和安全生产规定。6.第三方的权利和义务6.1第三方的权利：6.1.1第三方有权要求发包方和承包方提供必要的资料和条件。6.1.2第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和评估。6.1.3第三方有权要求承包方整改不合格的工程。6.2第三方的义务：6.2.1第三方应按照合同约定和委托协议的要求，履行监督管理职责。6.2.2第三方应保证其工作质量，对因自身原因造成的损失承担相应责任。6.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方协议详细要求：协议应包含第三方介入的目的、范围、权利义务、费用、责任限额等内容。说明：第三方协议是本合同的补充文件，对第三方介入的具体事宜进行详细规定。2.工程量清单详细要求：清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、计量单位、合同价款等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，确保工程量计算的准确性和合同的执行。3.材料设备清单详细要求：清单应包括材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商、质量要求等。说明：材料设备清单是确保工程材料设备质量的重要文件，对材料设备的质量控制有重要作用。4.工程进度计划详细要求：计划应详细列出工程各阶段的起止时间、主要工程内容、预期完成量等。说明：工程进度计划是监控工程进度的重要工具，有助于确保工程按期完成。5.质量检测报告详细要求：报告应包括检测时间、地点、检测项目、检测结果、结论等。说明：质量检测报告是证明工程质量是否符合合同要求的重要文件。6.工程变更记录详细要求：记录应包括变更原因、变更内容、变更费用、变更审批等。说明：工程变更记录是记录工程变更的重要文件，对变更的合理性和费用有明确说明。7.争议解决协议详细要求：协议应包括争议解决的方式、程序、期限、费用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据，有助于维护双方的合法权益。8.保险单据详细要求：单据应包括保险合同、保险单、保险费用支付凭证等。说明：保险单据是证明工程保险已购买的凭证，对工程风险保障有重要作用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包方未按合同约定的时间、质量要求完成工程；1.2承包方未按合同约定支付工程款；1.3发包方未按合同约定提供施工条件；1.4发包方未按合同约定支付保证金；1.5第三方未能履行其职责，导致工程进度延误或质量不合格；1.6第三方泄露合同双方的商业秘密。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应以事实为依据，以合同约定为准。2.2违约责任认定应考虑违约行为对合同履行的影响程度、违约方的过错程度等因素。3.违约责任示例说明3.1承包方未按合同约定的时间完成工程，导致工程进度延误，应承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失，包括但不限于工期延误赔偿金、停工损失等。3.2发包方未按合同约定支付工程款，承包方有权暂停工程，并要求发包方支付工程款及相应利息。3.3第三方未能履行监理职责，导致工程质量不合格，应承担违约责任，赔偿承包方因此遭受的损失，包括但不限于返工费用、修复费用等。全文完。2024年房地产开发土方清运合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同签订地点2.双方基本信息2.1开发商信息2.2清运服务提供商信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.土方清运范围4.1清运区域4.2清运内容4.3清运标准5.清运方式与要求5.1清运方式5.2清运设备5.3清运时间安排5.4清运过程中的注意事项6.质量要求与验收6.1清运质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量保证期7.费用与支付7.1清运费用构成7.2费用支付方式7.3付款期限7.4逾期付款的违约责任8.合同期限8.1合同生效期限8.2合同终止条件8.3合同续签9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金的计算与支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后的处理14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同于2024年X月X日订立。1.2合同生效条件：双方在合同上签字盖章后，自合同生效之日起生效。1.3合同签订地点：合同签订地点为双方约定的地址。2.双方基本信息2.1开发商信息：名称：房地产开发有限公司；法定代表人：；注册地址：市区路号；联系电话：X。2.2清运服务提供商信息：名称：清运服务有限公司；法定代表人：；注册地址：市区路号；联系电话：X。3.项目概况3.1项目名称：住宅小区建设项目。3.2项目地点：市区路号。3.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米。3.4项目进度：项目已进入土方清运阶段。4.土方清运范围4.1清运区域：包括项目范围内的所有土方区域。4.2清运内容：包括建筑垃圾、生活垃圾、废土等。4.3清运标准：按照国家相关标准和规范进行清运。5.清运方式与要求5.1清运方式：采用机械清运和人工清运相结合的方式。5.2清运设备：配备挖掘机、自卸车、装载机等清运设备。5.3清运时间安排：自合同生效之日起，天内完成土方清运工作。5.4清运过程中的注意事项：保持施工现场的整洁，确保施工安全，不得影响周边环境。6.质量要求与验收6.1清运质量标准：清运后的场地应达到平整、无杂物、无垃圾等要求。6.2验收程序：由开发商组织验收，清运服务提供商配合。6.3验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。6.4质量保证期：清运后的场地质量保证期为个月。8.合同期限8.1合同生效期限：自合同生效之日起至2024年X月X日止。8.2合同终止条件：合同期满或双方协商一致解除合同。8.3合同续签：如需续签，双方应在合同期满前X个月协商确定续签事宜。9.保密条款9.1保密内容：包括但不限于项目信息、商业秘密、技术资料等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后X年。9.3违约责任：如违反保密条款，违约方应承担相应的法律责任。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时完成清运任务、清运质量不符合标准、逾期付款等。10.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为合同总金额的%。10.3违约金的计算与支付：违约金应在违约行为发生后X日内支付。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。11.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因。12.2合同解除程序：解除合同前，双方应书面通知对方，并说明解除原因。12.3合同解除后的处理：双方应按照合同约定处理已发生事项，包括但不限于费用结算、场地清理等。13.合同变更13.1合同变更条件：包括但不限于项目规模变更、清运要求变更等。13.2合同变更程序：变更合同前，双方应书面通知对方，并达成一致意见。13.3合同变更后的处理：变更后的合同条款作为原合同的补充，具有同等法律效力。14.合同终止14.1合同终止条件：合同期满、双方协商一致解除合同或因其他原因导致合同终止。14.2合同终止程序：合同终止前，双方应书面通知对方，并说明终止原因。14.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理已发生事项，包括但不限于费用结算、场地清理等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入方式：第三方介入合同事项，应经甲乙双方书面同意，并以书面形式明确第三方的职责、权限和责任。15.3第三方介入程序：15.3.1甲乙双方应共同确定第三方的介入事宜，并就第三方的工作内容、工作标准、费用及支付方式等达成一致。15.3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任和义务。15.3.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够履行其职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失或损害的，其责任限额不得超过甲乙双方约定的金额，具体数额由甲乙双方在第三方协议中约定。16.2第三方责任承担：16.2.1第三方在履行合同过程中违反合同约定或因自身原因造成损失或损害的，应承担相应的法律责任。16.2.2第三方责任由第三方自行承担，甲乙双方不承担连带责任。17