2024版混凝土路面建设劳务施工合同2篇_第1页
2024版混凝土路面建设劳务施工合同2篇_第2页
2024版混凝土路面建设劳务施工合同2篇_第3页
2024版混凝土路面建设劳务施工合同2篇_第4页
2024版混凝土路面建设劳务施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版混凝土路面建设劳务施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.工程劳务内容3.1劳务施工范围3.2劳务施工内容3.3劳务施工要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3支付时间4.4付款条件5.材料供应及管理5.1材料供应5.2材料验收5.3材料使用5.4材料保管6.施工组织设计6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工现场管理6.4安全生产7.工程验收及交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果7.4工程交付8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1法律适用12.2合同份数12.3合同附件13.合同签订13.1签订日期13.2签订地点13.3签订代表14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市道路建设有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市道路混凝土路面建设工程2.2工程地点市区道路2.3工程规模全长公里,路面宽度米,路面厚度厘米2.4工程工期合同签订之日起至2024年12月31日2.5工程质量标准符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/12017的要求3.工程劳务内容3.1劳务施工范围混凝土路面施工,包括基层、面层、侧石等3.2劳务施工内容混凝土浇筑、模板支设、钢筋绑扎、路面养护等3.3劳务施工要求严格按照设计图纸和施工规范执行,确保工程质量4.合同价款及支付方式4.1合同价款本合同总价款为人民币叁仟万元整(¥30000000.00)4.2支付方式分阶段支付,具体支付节点如下:(1)合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%(2)路基完工验收合格后支付合同总价款的30%(3)路面施工完工验收合格后支付合同总价款的40%(4)工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%(5)保修期满后支付合同总价款的10%4.3支付时间甲方应在约定支付时间前3个工作日内将款项支付至乙方指定账户4.4付款条件乙方提交符合合同要求的工程进度报告、验收报告等相关资料,经甲方审核无误后,甲方应在约定支付时间前支付相应款项5.材料供应及管理5.1材料供应甲方负责提供混凝土、钢筋、模板等主要材料,乙方负责其他辅助材料5.2材料验收乙方应在材料进场后3个工作日内对材料进行验收,如有问题,应及时通知甲方处理5.3材料使用乙方应按设计要求合理使用材料,确保工程质量5.4材料保管乙方应妥善保管材料,防止丢失、损坏和浪费6.施工组织设计6.1施工方案乙方应根据工程实际情况,制定详细的施工方案,包括施工工艺、进度安排、质量控制等6.2施工进度计划乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工进度计划,经甲方批准后执行6.3施工现场管理乙方应加强施工现场管理,确保施工安全、文明、有序6.4安全生产乙方应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工期间安全生产无事故8.工程保修8.1保修范围本合同工程在保修期内,因施工质量问题导致的路面损坏、裂缝、沉陷等情况,乙方负责免费维修或更换8.2保修期限混凝土路面工程保修期限为自竣工验收合格之日起五年8.3保修责任在保修期内,如出现保修范围内的质量问题,乙方应在接到甲方通知后48小时内到达现场进行处理,确保工程质量9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定(2)乙方未按时支付工程进度款(3)甲方未按合同约定支付工程款(4)任何一方违反合同约定的其他行为9.2违约责任(1)因乙方原因导致工程延误,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金(2)因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担返工、修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失(3)因甲方未按时支付工程款,甲方应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金(4)任何一方违约,应承担对方因此遭受的直接经济损失9.3违约处理(1)任何一方违约,对方有权要求违约方履行合同或承担违约责任(2)违约方应在接到对方要求履行合同或承担违约责任的通知后15日内予以处理10.争议解决10.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序提交仲裁申请书后,仲裁委员会应在15日内受理,并依法进行仲裁10.3争议解决机构市仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格,合同目的实现(2)合同约定的其他终止条件11.3合同终止程序12.其他约定12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律12.2合同份数本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力12.3合同附件本合同附件包括:(1)施工图纸(2)工程量清单(3)施工组织设计(4)其他相关文件13.合同签订13.1签订日期2024年3月15日13.2签订地点市区路号13.3签订代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:14.合同附件清单(1)施工图纸(2)工程量清单(3)施工组织设计(4)材料采购合同(5)安全生产责任书(6)工程质量保证书(7)其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,提供专业服务或参与合同履行的独立实体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高工程质量,保障各方权益,维护合同执行的公正性和透明度。15.3第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、合同纠纷仲裁等。16.第三方选择与授权16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签署相关协议或合同。16.2第三方授权甲乙双方应向第三方授权,明确第三方在合同履行中的职责和权限。17.第三方责任17.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务性质和合同约定确定,具体如下:(1)监理单位:对工程质量监督的责任限额不超过合同总价的1%(2)检测机构:对工程质量检测的责任限额不超过检测费用的50%(3)评估机构:对工程成本评估的责任限额不超过评估费用的30%(4)仲裁机构:对合同纠纷仲裁的责任限额根据仲裁规则确定17.2责任承担第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任;若因甲乙双方原因导致损失,第三方不承担责任。18.第三方与其他方的划分18.1职责划分(1)甲方:负责工程的投资、组织协调、进度控制和验收工作(2)乙方:负责工程的具体施工和材料供应(3)第三方:根据合同约定,提供专业服务,协助甲乙双方履行合同18.2权利划分(1)甲方:有权要求第三方提供相关服务,并对服务质量进行监督(2)乙方:有权要求第三方协助施工,并对第三方服务提出意见和建议(3)第三方:有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责19.第三方介入的具体条款19.1质量监督第三方应按照合同约定,对工程质量进行监督,确保工程质量符合国家相关标准和设计要求。19.2进度控制第三方应按照合同约定,对工程进度进行控制,确保工程按计划完成。19.3成本管理第三方应按照合同约定,对工程成本进行管理,确保工程成本控制在合理范围内。19.4合同纠纷仲裁第三方在合同纠纷仲裁中,应按照仲裁规则和事实,公正、公平地作出裁决。20.第三方介入的终止20.1终止条件当合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。20.2终止程序(1)甲乙双方共同通知第三方终止介入(2)第三方在接到终止通知后,应在15日内完成相关工作的移交和结算21.第三方介入的保密21.1保密义务第三方在合同履行过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年22.第三方介入的变更22.1变更条件如因特殊原因,需要变更第三方介入的内容或范围,甲乙双方应协商一致,并签署变更协议。22.2变更程序(1)甲乙双方共同提出变更要求(2)第三方在接到变更要求后,应在15日内完成相关工作的调整和实施第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:包括设计图纸、施工图纸、设计变更通知单等,需清晰、完整、准确,符合国家相关设计规范和标准。2.工程量清单详细要求和说明:详细列出工程量、单位、单价、总价等,应与施工图纸相一致,确保工程量的准确性。3.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等,需具有可操作性,确保施工过程的安全、高效。4.材料采购合同详细要求和说明:明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等,确保材料质量符合要求。5.安全生产责任书详细要求和说明:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务,确保施工期间安全生产无事故。6.工程质量保证书详细要求和说明:保证工程质量符合国家相关标准和设计要求,对工程质量负责。7.保修承诺书详细要求和说明:明确保修范围、保修期限、保修责任等,确保工程在保修期内出现问题能得到及时解决。8.合同履行情况报告详细要求和说明:定期报告工程进度、工程质量、安全生产等情况,确保合同履行情况透明。9.工程验收报告详细要求和说明:包括工程验收结果、验收意见、验收时间等,确保工程符合验收标准。10.争议解决协议详细要求和说明:明确争议解决方式、程序、机构等,确保争议得到及时、公正的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定(2)乙方未按时支付工程进度款(3)甲方未按合同约定支付工程款(4)第三方未按合同约定履行职责(5)任何一方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准:(1)乙方违约:每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金;因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担返工、修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。(2)甲方违约:每延误一天,应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金。(3)第三方违约:第三方应承担因其违约行为造成的损失,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约行为示例说明:(1)示例一:乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期一个月,应向甲方支付违约金1.5万元(300万元×0.5%)。(2)示例二:第三方未按合同约定履行质量监督职责,导致工程质量不合格,乙方应承担返工、修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)示例三:甲方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应向乙方支付违约金1.5万元(300万元×0.5%)。全文完。2024版混凝土路面建设劳务施工合同2本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的基本原则2.合同双方的基本情况2.1承包方的基本情况2.2发包方的基本情况3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程质量标准6.工程价款及支付方式6.1工程价款6.2支付方式6.3付款时间7.工程款结算与变更7.1工程款结算方式7.2工程款变更程序8.施工组织与材料供应8.1施工组织安排8.2材料供应9.施工安全与环境保护9.1施工安全要求9.2环境保护要求10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件与补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的基本原则本合同订立遵循公平、公正、自愿、等价、诚实信用的原则。2.合同双方的基本情况2.1承包方的基本情况承包方名称:X建筑有限公司注册地址:X省X市X区X街道X号法定代表人:联系电话:138xxxx56782.2发包方的基本情况发包方名称:X市政工程管理局注册地址:X省X市X区X街道X号法定代表人:联系电话:139xxxx56783.工程概况3.1工程名称2024版混凝土路面建设劳务施工工程3.2工程地点X省X市X区3.3工程规模总长度:10公里3.4工程内容包括混凝土路面铺设、路基处理、排水设施建设等。4.工程进度与工期4.1工程进度安排分四个阶段进行,每个阶段预计工期为30天。4.2工期要求合同工期为120天,自合同签订之日起计算。5.工程质量与标准5.1工程质量要求本工程质量必须符合国家相关质量标准,确保达到合格等级。5.2工程质量标准参照《城市道路路面工程质量检验评定标准》执行。6.工程价款及支付方式6.1工程价款合同总价款为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。6.2支付方式工程款分四次支付,分别为:(1)开工前支付合同总价的30%;(2)主体结构完成支付合同总价的30%;(3)工程竣工验收合格后支付合同总价的20%;(4)缺陷责任期满后支付合同总价的20%。7.工程款结算与变更7.1工程款结算方式工程款按月结算,每月结算一次,次月支付。7.2工程款变更程序如因设计变更、材料价格变动等原因导致工程款发生变更,双方应协商一致,签订补充协议,并按照变更后的合同价款进行结算。8.施工组织与材料供应8.1施工组织安排(1)施工进度计划;(2)施工人员安排;(3)施工机械设备;(4)施工材料堆放及进场计划。8.2材料供应承包方负责工程所需的全部材料,包括但不限于混凝土、砂石、钢筋、水泥等。材料应符合国家相关标准,并经发包方验收合格后方可使用。9.施工安全与环境保护9.1施工安全要求承包方应严格执行国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工安全。(1)施工现场安全防护设施齐全;(2)施工人员必须佩戴安全帽、系好安全带;(3)施工现场严禁酒后作业、违章作业。9.2环境保护要求承包方应遵守国家有关环境保护的规定,采取措施防止污染,确保施工现场的环境保护。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约;(3)经双方协商一致,决定解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。12.合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同解除条件符合本合同约定的解除条件时,合同解除。13.合同附件与补充条款13.1合同附件(1)施工图纸;(2)施工方案;(3)材料清单;(4)其他相关文件。13.2补充条款双方在合同履行过程中,如需对合同内容进行补充或修改,应签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同签订后,任何一方不得擅自变更、转让或解除合同。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的任何自然人或法人,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方的范围(1)监理:对工程施工进行监督管理,确保工程质量、进度和安全;(2)设计:对工程进行设计,提供设计图纸和技术支持;(3)检测:对工程材料、产品或施工过程进行检测,确保符合国家标准;(4)咨询:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题;(5)融资:为合同履行提供资金支持。2.第三方的选择与授权2.1第三方的选择甲乙双方应根据工程实际情况,共同选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方的授权甲乙双方应授权第三方在合同规定的范围内行使相应的职责和权利。3.第三方的责权利3.1第三方的责任第三方应按照合同约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担相应的责任。3.2第三方的权利(1)第三方有权根据合同约定,获取相应的报酬;(2)第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议,并要求追究责任。3.3第三方的义务(1)第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密;(2)第三方应按照合同约定,提供真实、准确、完整的资料。4.第三方与其他各方的划分4.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方对第三方的工作成果承担最终责任。4.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为承包关系,乙方对第三方的履约行为承担连带责任。5.第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方的责任限额由甲乙双方根据工程实际情况和第三方的能力共同协商确定。5.2责任限额的履行第三方在合同履行过程中,如因自身原因造成损失,应承担不超过责任限额的赔偿。6.第三方的变更与解除6.1变更如需变更第三方的职责、权利和义务,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。6.2解除如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议。7.第三方的争议解决7.1争议解决方式第三方与甲乙双方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方的保密义务8.1保密内容第三方应保守甲乙双方的商业秘密,包括但不限于技术秘密、商业计划等。8.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术文件要求:完整、准确、清晰,符合国家相关标准。说明:包括施工图纸、设计说明、技术规范、施工方案等。2.材料设备清单要求:详细列出所需材料设备名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明:作为工程材料设备采购和供应的依据。3.施工组织设计要求:明确施工组织架构、人员配置、进度安排、安全措施等。说明:确保施工顺利进行,提高工程质量。4.工程进度计划表要求:详细列出各阶段施工时间节点,明确责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论