2024年常用泥工工程分包协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年常用泥工工程分包协议样本本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的施工标准与质量要求2.分包合同的价格与支付2.1分包合同的总价2.2分包合同的支付方式与支付时间表2.3分包合同的价款调整与结算3.分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务3.2分包方的质量保障义务3.3分包方的安全责任与环境保护责任4.总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持与协调4.2总包方的工程款支付与验收4.3总包方的安全生产管理5.合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序5.2合同解除的条件与程序6.违约责任6.1分包方的违约责任6.2总包方的违约责任7.争议解决7.1争议解决的方式7.2争议解决的时效8.合同的生效、终止与解除8.1合同的生效条件8.2合同的终止条件8.3合同的解除条件9.保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保密义务与期限10.合同的附件10.1分包工程的设计文件10.2分包工程的施工方案10.3分包工程的材料与设备清单11.合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点11.2合同的生效时间12.其他约定12.1双方的其他权利与义务12.2合同的修改与补充13.法律适用与争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决的方式与地点14.合同的终止与解除14.1合同终止的条件与程序14.2合同解除的条件与程序第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期乙方应按照甲方的要求，在甲方指定的工程地点完成分包工作。工程地点为：____________________。本工程分包的工期自____年__月__日起至____年__月__日止。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。1.3分包工程的施工标准与质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及质量要求进行施工。工程质量必须符合国家及行业现行相关标准、规范要求，确保工程一次性通过验收。第二条：分包合同的价格与支付2.1分包合同的总价本分包工程合同总价人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。此价格包括工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。2.2分包合同的支付方式与支付时间表甲方应按照乙方实际完成工程量的70%进行预付款，工程完工后进行验收，验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付分包工程总价的30%；（2）工程进度达到25%时，支付分包工程总价的20%；（3）工程进度达到50%时，支付分包工程总价的20%；（4）工程进度达到75%时，支付分包工程总价的15%；（5）工程验收合格后支付至合同总价的95%；（6）质量保证金在保修期满无质量问题后支付。2.3分包合同的价款调整与结算合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。工程结算时，以实际完成工程量为准，按约定的单价进行计算。第三条：分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务（1）严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范及质量要求进行施工；（2）确保工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任；（3）负责分包工程现场的安全防护、卫生清洁及环境保护工作。3.2分包方的质量保障义务乙方应确保分包工程的质量符合国家及行业现行相关标准、规范要求。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。3.3分包方的安全责任与环境保护责任乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律法规，确保施工现场的安全与环保。如因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。第四条：总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持与协调甲方应向乙方提供完整的施工图纸、施工规范及质量要求，并负责对乙方进行技术交底。在施工过程中，甲方应提供必要的协调与支持，确保分包工程的顺利进行。4.2总包方的工程款支付与验收甲方按照本合同约定的支付方式与支付时间表向乙方支付合同价款。工程完工后，甲方应组织验收，验收合格后支付至合同总价的95%。4.3总包方的安全生产管理甲方应负责对施工现场的安全生产进行全面管理，监督乙方遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场的安全。第五条：合同的变更与解除5.1合同变更的条件与程序合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款，双方可协商一致后签订书面变更协议，作为本合同的附件。5.2合同解除的条件与程序合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商一致后解除合同。解除合同后，双方应按照本合同约定办理结算手续。第六条：违约责任6.1分包方的违约责任乙方如违反本合同约定的义务与第八条：争议解决7.1争议解决的方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。7.2争议解决的时效双方应在本合同争议发生之日起30日内解决争议。如逾期未解决，视为双方同意按照法院裁判解决。第九条：合同的附件8.1分包工程的设计文件本合同附件包括分包工程的设计图纸、施工图纸、施工规范等设计文件。乙方应按照附件中的设计文件进行施工。8.2分包工程的施工方案乙方应根据附件中的施工方案组织施工。施工方案包括施工工艺、施工进度计划、施工人员配置等。8.3分包工程的材料与设备清单乙方应按照附件中的材料与设备清单购买、使用分包工程所需的材料与设备。第十条：合同的签署与生效9.1合同签署的时间与地点本合同自双方签字盖章之日起生效。签字日期为：____年__月__日，地点为：____________________。9.2合同的生效时间本合同自签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。第十一条：其他约定10.1双方的其他权利与义务本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同的修改与补充本合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十二条：法律适用与争议解决11.1合同适用的法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的方式与地点如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整。除双方另有约定外，争议解决地点为甲方所在地。第十三条：合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序（1）合同约定的工程完工；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法解除合同。合同终止后，双方应按照本合同约定办理结算手续。12.2合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。第十四条：合同的终止与解除13.1合同终止的条件与程序（1）合同约定的工程完工；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法解除合同。合同终止后，双方应按照本合同约定办理结算手续。13.2合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程的设计文件附件1：泥工分包工程设计图纸附件2：施工图纸与施工规范附件3：工程量清单附件4：施工工艺说明2.分包工程的施工方案附件5：施工进度计划表附件6：施工人员配置表附件7：材料与设备采购计划3.分包工程的材料与设备清单附件8：主要材料规格与品牌要求附件9：设备型号与性能参数附件10：材料与设备采购合同副本4.工程验收标准与质量要求附件11：工程质量验收标准附件12：施工质量控制措施5.安全生产管理协议附件13：施工现场安全生产管理协议附件14：安全防护措施说明6.支付表格与进度报告附件15：工程进度报告模板附件16：支付申请表格7.争议解决相关文件附件17：争议解决协议附件18：仲裁申请书模板8.合同修改与补充协议附件19：合同修改协议附件20：补充协议模板说明二：违约行为及责任认定：1.乙方延误工程进度违约行为：乙方未按约定的工期完成工程。责任认定：乙方应按照实际延误的时间支付违约金，违约金计算方式为每天合同总价的千分之五。示例说明：如果乙方延误了10天，则应支付违约金为合同总价的5000元。2.乙方工程质量不符合约定违约行为：乙方完成的工程质量未达到约定的标准。责任认定：乙方应负责修复不符合质量要求的工程，并支付由此产生的修复费用。示例说明：如果乙方施工的墙面抹灰不符合验收标准，乙方需返工并承担返工费用。3.乙方未按约定购买或使用材料与设备违约行为：乙方使用了非合同约定的材料或设备。责任认定：乙方应更换为符合合同约定的材料或设备，并承担由此产生的额外费用。示例说明：如果乙方购买的材料品牌与合同不符，乙方需重新采购并承担差价。4.甲方未按时支付合同价款违约行为：甲方未按时支付合同价款。责任认定：甲方应支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为逾期付款金额的日利率。示例说明：如果甲方逾期支付了5000元，则应支付违约金为5000元的日利率。5.甲方未履行技术支持与协调义务违约行为：甲方未提供约定的技术支持与协调。责任认定：甲方应承担因未履行义务导致的工程损失，并支付违约金。示例说明：如果甲方未提供技术交底导致乙方施工错误，甲方应承担由此产生的返工费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在本合同中，不可抗力事件是影响合同履行的事件，双方在履行合同过程中应尽最大努力克服不可抗力事件的影响。2.合同总价定义：合同总价是指双方约定的完成分包工程所需支付的总金额。应用：合同总价在本