版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年公路建设运营合作协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的及范围2.1公路建设内容2.2公路运营管理2.3公路维护保养3.合同期限及生效条件3.1合同期限3.2合同生效条件4.投资与资金4.1投资总额4.2投资方式4.3资金使用与管理5.工程建设与施工5.1工程建设内容5.2施工组织与管理5.3工程验收与移交6.运营管理与服务6.1运营模式6.2服务内容6.3质量标准7.收费与收益7.1收费标准7.2收益分配7.3收费管理与监督8.维护保养与修复8.1维护保养责任8.2修复责任8.3维护保养费用9.保险与安全9.1保险责任9.2安全生产9.3安全责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同补充内容13.3合同变更与补充程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2语言文本14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:公路建设有限公司乙方:公路运营管理有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式甲方联系人:甲方联系电话方联系人:赵六乙方联系电话:139000000002.合同标的及范围2.1公路建设内容甲方负责建设一条连接市与市的高速公路,全长公里。2.2公路运营管理乙方负责公路的日常运营管理,包括交通组织、安全监控、养护维修等。2.3公路维护保养双方共同负责公路的维护保养工作,确保公路的持续良好状态。3.合同期限及生效条件3.1合同期限本合同有效期为自合同签订之日起至年月日止。3.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。4.投资与资金4.1投资总额本合同投资总额为人民币亿元。4.2投资方式甲方以自有资金投入,乙方以融资方式投入。4.3资金使用与管理资金使用严格按照国家相关法律法规和合同约定执行,双方共同监督。5.工程建设与施工5.1工程建设内容甲方负责公路的勘察、设计、施工、监理等工作。5.2施工组织与管理甲方应按照国家规定和合同要求,组织施工,确保工程质量。5.3工程验收与移交公路建成后,经双方验收合格后,由甲方移交给乙方运营管理。6.运营管理与服务6.1运营模式采用封闭式高速公路运营模式,实行全封闭、全立交、全收费。6.2服务内容提供安全、舒适、快捷的公路通行服务,包括交通组织、路政管理、养护维修等。6.3质量标准公路运营质量达到国家相关标准,确保旅客和货物安全、快捷通行。7.收费与收益7.1收费标准按照国家规定的收费标准执行,具体收费标准由双方协商确定。7.2收益分配公路运营收益按照合同约定比例在双方之间分配。7.3收费管理与监督收费工作由乙方负责,甲方进行监督,确保收费工作规范、透明。8.维护保养与修复8.1维护保养责任甲方负责公路的初期维护保养工作,乙方负责公路的日常运营维护保养工作。8.2修复责任因自然灾害、交通事故等原因导致的公路损坏,由责任方负责修复。8.3维护保养费用维护保养费用按照国家相关规定和合同约定进行分摊。9.保险与安全9.1保险责任双方应按照国家规定购买相关保险,并承担相应的保险责任。9.2安全生产甲方负责施工期间的安全生产,乙方负责运营期间的安全生产。9.3安全责任因安全生产问题导致的损失,由责任方承担。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序争议提交仲裁后,仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。10.3争议解决地点仲裁地点为双方共同选择的地点。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程建设、未按约定进行维护保养、未按规定收取费用等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁委员会裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应提前通知对方,并按照合同约定进行结算。13.合同变更与补充13.1合同变更条件包括但不限于:法律法规变更、双方协商一致等。13.2合同补充内容任何变更或补充内容均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。13.3合同变更与补充程序合同变更或补充,双方应按照合同约定的程序执行。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言文本14.3合同份数本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、保险公司、融资机构、咨询机构等。2.第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成合同违约或损害的,应承担相应的法律责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。2.2第三方的责任限额,应根据其承担的工作内容和业务范围,在合同中明确约定。3.第三方介入条件3.1第三方的介入应经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方的介入应符合国家相关法律法规和行业标准。4.第三方权利与义务4.1第三方在合同约定的范围内享有相应的权利,并承担相应的义务。4.2第三方应按照合同约定,按时、保质、保量地完成工作任务。5.第三方工作内容5.1监理单位:负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督,确保工程质量符合合同要求。5.2设计单位:负责提供公路建设所需的设计文件,确保设计合理、安全、可靠。5.3施工单位:负责按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程按时、按质完成。5.4设备供应商:负责提供符合合同要求的设备,确保设备质量符合国家标准。5.5保险公司:负责按照合同约定,为甲乙双方提供相应的保险服务。5.6融资机构:负责为甲乙双方提供融资服务,确保项目资金需求。5.7咨询机构:负责提供项目咨询、评估等服务,协助甲乙双方解决项目实施过程中的问题。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方应服从甲乙双方的监督和管理,积极配合甲乙双方的工作。6.2第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。7.第三方介入的程序7.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的工作内容、权利义务、责任限额等达成一致意见。7.2第三方介入后,甲乙双方应定期召开协调会议,及时沟通项目进展情况。8.第三方介入的终止8.1第三方工作完成后,甲乙双方应进行验收,确认第三方工作符合合同要求。8.2第三方工作未达到合同要求或出现严重违约行为,甲乙双方有权终止第三方的介入。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用,由甲乙双方根据合同约定和第三方的工作内容进行分摊。9.2第三方介入的费用支付,应严格按照合同约定执行。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中,应遵守国家保密法律法规,并对项目信息保密。10.2第三方违反保密义务,造成信息泄露的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:公路建设施工图设计文件要求:设计文件应包含公路的平面图、剖面图、结构图等,符合国家相关设计规范。说明:设计文件是公路建设的基础,需确保其准确性和可靠性。2.附件二:公路建设施工合同要求:施工合同应详细规定施工范围、工期、质量标准、付款方式等。说明:施工合同是甲乙双方与施工单位之间的法律文件,确保施工过程的规范。3.附件三:公路运营管理细则要求:细则应包含运营模式、服务内容、收费管理、安全管理等。说明:运营管理细则是乙方运营公路的指导性文件,确保运营管理的规范。4.附件四:公路维护保养计划要求:计划应包含年度维护保养项目、保养周期、保养标准等。说明:维护保养计划是确保公路长期稳定运行的保障,需严格执行。5.附件五:公路安全管理制度要求:制度应包含安全责任、安全措施、事故处理等。说明:安全管理制度是保障公路运营安全的重要措施,需严格执行。6.附件六:保险合同要求:合同应明确保险范围、保险金额、赔偿方式等。说明:保险合同是转移风险的重要手段,确保甲乙双方在发生意外时的权益。7.附件七:第三方合作协议要求:协议应明确第三方的工作内容、权利义务、责任限额等。说明:第三方合作协议是第三方介入项目的基础,确保各方权益。8.附件八:合同变更协议要求:协议应详细记录合同变更的内容、原因、双方意见等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,确保变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按时完成工程建设或运营管理。1.2第三方未按约定完成工作任务。1.3违反合同约定的收费标准和收费管理。1.4未按合同规定进行维护保养或修复。1.5未能确保安全生产。1.6保密信息泄露。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约责任限额根据合同约定或第三方合作协议执行。2.3违约行为的认定由甲乙双方或仲裁委员会根据事实和证据进行。3.违约责任示例:3.1甲方未按时完成工程建设,导致工期延误,应向乙方支付违约金,金额为延误工期总造价的1%。3.2第三方未按约定完成工作任务,导致项目进度滞后,应向甲乙双方支付违约金,金额为第三方合同总价款的10%。3.3乙方违反合同约定的收费标准,多收费用,应退还多收部分,并支付违约金,金额为多收费用总额的1%。全文完。2024年公路建设运营合作协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式1.4协议双方地址2.协议标的2.1公路建设规模及范围2.2公路建设标准及要求2.3公路建设期限3.投资建设资金3.1投资总额3.2投资资金来源3.3投资资金支付方式4.工程建设管理4.1工程建设进度要求4.2工程质量管理4.3工程安全管理5.运营管理5.1运营期限5.2运营模式5.3运营收费标准5.4运营收益分配6.维护与保养6.1维护责任6.2维护标准6.3维护费用7.合作期限7.1合作起始时间7.2合作终止时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:公路建设规模及范围11.2附件二:公路建设标准及要求11.3附件三:投资建设资金11.4附件四:运营管理方案12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3法律适用及争议解决14.4合同签署日期第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:公路建设有限公司乙方:交通运营管理有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式甲方联系人:联系电话方联系人:赵六联系电话:139000000001.4协议双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号第二条协议标的2.1公路建设规模及范围公路全长公里,起点位于市区,终点位于市区。2.2公路建设标准及要求公路按双向四车道高速公路标准建设,设计速度为每小时120公里。2.3公路建设期限自合同签订之日起,甲方应在个月内完成公路建设。第三条投资建设资金3.1投资总额公路建设总投资为人民币亿元。3.2投资资金来源甲方投资比例为%,乙方投资比例为%。3.3投资资金支付方式投资资金分阶段支付,具体支付计划详见附件三。第四条工程建设管理4.1工程建设进度要求甲方应确保公路建设按合同约定的时间节点完成,不得延误。4.2工程质量管理公路建设必须符合国家及行业标准,确保工程质量。4.3工程安全管理甲方应严格执行工程安全管理制度,确保工程安全。第五条运营管理5.1运营期限自公路建成通车之日起,乙方负责公路运营管理,运营期限为年。5.2运营模式公路采用开放式收费模式,收费标准按国家和地方相关政策执行。5.3运营收费标准公路收费标准为每公里元,具体收费标准以实际运营情况为准。5.4运营收益分配运营收益按照甲乙双方投资比例进行分配,具体分配比例详见附件四。第六条维护与保养6.1维护责任甲方负责公路建设期间的维护与保养工作。6.2维护标准公路维护与保养应符合国家及行业标准,确保公路使用安全。6.3维护费用维护费用由甲方承担,具体费用标准详见附件三。第七条合作期限7.1合作起始时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为年。7.2合作终止时间合作期限届满后,如双方无特殊约定,本合同自动终止。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按合同约定完成公路建设进度;8.1.2乙方未按合同约定完成公路运营管理;8.1.3任何一方未按合同约定支付投资资金;8.1.4任何一方违反合同约定的保密条款;8.1.5任何一方未按合同约定履行维护保养责任。8.2违约责任承担8.2.1对于违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金的具体计算方式及赔偿损失的具体数额由双方协商确定,并在合同附件中详细列明。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议提交人民法院后,应按照法定程序进行审理。9.3.2人民法院应在收到起诉状之日起六个月内作出判决。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满;10.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4合同约定的其他终止条件。第十一条合同附件11.1附件一:公路建设规模及范围11.2附件二:公路建设标准及要求11.3附件三:投资建设资金11.4附件四:运营管理方案第十二条合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致;12.1.2出现不可抗力因素;12.2变更程序12.2.1变更内容应以书面形式提出;12.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1合同约定的解除条件成立;13.1.2双方协商一致解除合同;13.2解除程序13.2.1解除合同应以书面形式通知对方;13.2.2解除合同自通知到达对方之日起生效。第十四条其他约定14.1通知方式14.1.1通知应以书面形式发送;14.1.2通知送达地址为合同中约定的地址。14.2合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式按照第九条执行。14.4合同签署日期本合同于____年____月____日签署。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定原因由甲乙双方共同邀请或同意介入合同履行的任何自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的同意与邀请2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,如需第三方介入,应经双方书面同意。2.2第三方介入前,甲乙双方应共同邀请或确认第三方介入的必要性和合理性。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定履行其职责,享有相应的权利。3.2第三方的职责包括但不限于:3.1.1技术顾问:提供专业意见和指导;3.1.2监理单位:对工程质量、进度和成本进行监督;3.1.3设计单位:提供工程设计和技术支持;3.1.4融资机构:协助解决资金问题;3.1.5保险公司:提供风险保障;3.1.6仲裁机构:在争议解决中提供专业服务。3.3第三方的权利包括但不限于:3.3.1获得合同履行过程中所需的信息和资料;3.3.2遵循合同约定和甲乙双方的要求;3.3.3在合同履行过程中享有相应的权益。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其介入的具体职责和合同约定进行明确。4.2第三方的责任限额应包括但不限于:4.1.1因第三方自身过错导致的损失;4.1.2因第三方履行职责不当导致的损失;4.1.3因第三方违反保密义务导致的损失。4.2.1第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。4.2.2第三方的责任限额不得低于因其介入而产生的最大潜在损失。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方介入后,甲乙双方应明确划分第三方与其他各方(包括甲乙双方)的责任和义务。5.2划分说明:5.2.1第三方应仅对其直接职责负责,不承担甲乙双方之间的合同责任。5.2.2甲乙双方应各自承担其合同项下的责任和义务。5.2.3第三方在履行职责过程中,如需甲乙双方提供协助或承担相应责任,应在合同中明确约定。第六条第三方介入协议6.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订专门的介入协议,明确各方权利和义务。6.2.1第三方的名称、地址、联系方式;6.2.2第三方的职责和权利;6.2.3第三方的责任限额;6.2.4第三方介入的时间和期限;6.2.5第三方介入的费用及支付方式;6.2.6第三方介入的保密条款。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入协议到期或完成其职责后,第三方介入自动终止。7.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行其合同义务。第八条第三方介入的变更8.1如需变更第三方介入协议,甲乙双方应书面通知第三方,并达成一致意见。8.2第三方介入协议的变更应符合法律、法规和合同约定。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条本条款的生效本条款自双方签字盖章之日起生效,作为本合同的补充部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:公路建设规模及范围详细要求:详细描述公路建设项目的规模、路线、地形、地质条件等。附件说明:本附件为公路建设项目的初步规划,用于指导后续的工程设计和管理。2.附件二:公路建设标准及要求详细要求:列出公路建设的各项技术标准、设计规范、施工要求等。附件说明:本附件为公路建设项目的质量控制依据,确保工程符合国家标准。3.附件三:投资建设资金详细要求:详细列出投资资金的总额、来源、支付方式、进度安排等。附件说明:本附件为投资资金的管理依据,确保资金使用的合法性和合规性。4.附件四:运营管理方案详细要求:描述公路运营管理的组织架构、运营模式、收费标准、收益分配等。附件说明:本附件为公路运营管理的指导性文件,确保运营管理的规范性和效率。5.附件五:第三方介入协议详细要求:详细描述第三方的名称、职责、权利、责任限额、介入期限等。附件说明:本附件为第三方介入合同的附件,确保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六:争议解决协议详细要求:描述争议解决的方式、机构、程序、费用等。附件说明:本附件为争议解决机制的附件,确保争议解决的公正性和效率。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方未按合同约定完成公路建设进度;1.2乙方未按合同约定完成公路运营管理;1.3任何一方未按合同约定支付投资资金;1.4任何一方违反合同约定的保密条款;1.5任何一方未按合同约定履行维护保养责任;1.6第三方违反介入协议中的约定;1.7争议解决过程中一方故意拖延或阻碍。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定以合同约定为准;2.2责任认定标准参照法律法规和行业规范;2.3违约责任认定需考虑违约行为的性质、后果和主观过错等因素。3.示例说明:3.1甲方未按合同约定完成公路建设进度,导致工期延误。责任认定:甲方承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。3.2乙方未按合同约定完成公路运营管理,导致服务质量下降。责任认定:乙方承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。3.3任何一方未按合同约定支付投资资金,导致项目资金链断裂。责任认定:违约方承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。3.4第三方违反介入协议中的约定,导致项目进度延误。责任认定:第三方承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年公路建设运营合作协议2本合同目录一览第一条协议双方的基本情况1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方住所1.4协议双方联系方式第二条公路建设运营的基本原则2.1公路建设运营的宗旨2.2公路建设运营的目标2.3公路建设运营的法律法规遵循第三条公路建设的内容及进度安排3.1公路建设的具体内容3.2公路建设的分期进度安排3.3公路建设的质量标准第四条公路运营管理4.1公路运营管理的主体4.2公路运营管理的范围4.3公路运营管理的制度第五条公路维护保养5.1公路维护保养的责任5.2公路维护保养的标准5.3公路维护保养的周期第六条收费标准及管理6.1收费标准的制定依据6.2收费标准的调整机制6.3收费管理的监督第七条资金管理7.1资金来源7.2资金使用7.3资金审计第八条争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的机构8.3争议解决的时间限制第九条违约责任9.1违约的定义9.2违约责任的承担9.3违约责任的追究第十条合同生效及终止10.1合同生效的条件10.2合同终止的条件10.3合同终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力事件的责任第十三条合同附件13.1附件一:公路建设方案13.2附件二:公路运营管理细则13.3附件三:收费标准第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:第一条协议双方的基本情况1.1协议双方名称(1)甲方:公路建设有限公司(2)乙方:公路运营管理有限公司1.2协议双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3协议双方住所(1)甲方住所:省市区路号(2)乙方住所:省市区路号1.4协议双方联系方式第二条公路建设运营的基本原则2.1公路建设运营的宗旨本协议旨在通过合作,确保公路建设的顺利进行和公路的优质运营,提升交通效率,保障人民出行安全。2.2公路建设运营的目标(1)确保公路建设的质量,按时完成建设任务;(2)实现公路的可持续发展,提高经济效益和社会效益;(3)确保公路运营的安全、高效、便捷。2.3公路建设运营的法律法规遵循双方在公路建设运营过程中,严格遵守国家相关法律法规,遵循市场规则,确保合作行为的合法性。第三条公路建设的内容及进度安排3.1公路建设的具体内容(1)公路路基、路面、桥梁、隧道等主体工程;(2)公路沿线配套设施建设;(3)公路交通安全设施建设。3.2公路建设的分期进度安排(1)第一期:路基、路面建设,预计工期6个月;(2)第二期:桥梁、隧道建设,预计工期12个月;(3)第三期:配套设施、交通安全设施建设,预计工期6个月。3.3公路建设的质量标准公路建设质量应符合国家相关标准,确保工程质量、安全、耐久。第四条公路运营管理4.1公路运营管理的主体甲方为公路运营管理的主体。4.2公路运营管理的范围(1)公路交通安全、畅通;(2)公路设施养护;(3)公路收费管理;(4)公路应急预案。4.3公路运营管理的制度甲方建立健全公路运营管理制度,确保公路运营管理的规范化和科学化。第五条公路维护保养5.1公路维护保养的责任甲方负责公路的日常维护保养工作。5.2公路维护保养的标准公路维护保养应符合国家相关标准和规范,确保公路的整洁、安全、畅通。5.3公路维护保养的周期公路维护保养周期为每月一次,特殊情况可随时进行。第六条收费标准及管理6.1收费标准的制定依据收费标准的制定依据国家相关法律法规和行业标准。6.2收费标准的调整机制收费标准的调整应遵循国家相关政策,经双方协商一致后执行。6.3收费管理的监督甲方负责收费管理工作,并接受交通主管部门的监督。第七条资金管理7.1资金来源资金来源包括政府投资、企业自筹、银行贷款等。7.2资金使用资金使用应严格按照国家相关法律法规和本协议约定执行。7.3资金审计资金使用情况应定期进行审计,审计结果报送双方。第八条争议解决8.1争议解决的方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁解决。8.2争议解决的机构争议提交至省市仲裁委员会,按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决的时间限制争议提交仲裁的期限为争议发生后30日内,但双方另有约定的除外。第九条违约责任9.1违约的定义9.2违约责任的承担(1)违反合同约定导致工程延期,甲方应向乙方支付违约金;(2)违反合同约定导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失;(3)违反合同约定导致收费不合理,甲方应立即改正,并赔偿乙方因此遭受的损失;(4)违反合同约定导致资金使用不当,责任方应承担相应的法律责任。9.3违约责任的追究违约责任的追究由受害方提出,经双方协商一致或仲裁委员会裁决后执行。第十条合同生效及终止10.1合同生效的条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止的条件(1)合同约定的期限届满;(2)公路建设运营任务完成,经双方确认;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。10.3合同终止后的处理合同终止后,双方应立即终止一切合作行为,并按照合同约定处理剩余事宜。第十一条保密条款11.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息均属保密范围。11.2保密义务双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3违约责任违反保密义务的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。12.3不可抗力事件的责任因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任,但应及时协商解决后续事宜。第十三条合同附件13.1附件一:公路建设方案13.2附件二:公路运营管理细则13.3附件三:收费标准第十四条合同签署14.1签署日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地点为省市区路号。14.3签署人(1)甲方代表:(签字)(2)乙方代表:(签字)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的定义及范围1.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲、乙双方以外的,为履行本合同需要介入的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方的范围(1)工程监理单位;(2)设计单位;(3)造价咨询机构;(4)检测机构;(5)其他经甲、乙双方认可的,为本合同履行提供服务的第三方。第二条第三方的责任及义务2.1第三方的责任(1)按照合同约定提供专业、高效的服务;(2)保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准;(3)对因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的义务(1)遵守本合同的约定,执行甲、乙双方的要求;(2)保守本合同涉及的商业秘密和技术秘密;(3)按照合同约定的期限和方式,提交相关报告和文件。第三条第三方的选择与委托3.1第三方的选择第三方由甲、乙双方协商确定,必要时可由双方共同委托中介机构推荐。3.2第三方的委托甲、乙双方应向第三方发出委托函,明确委托事项、服务期限、费用支付等内容。第四条第三方的权利4.1第三方的权利(1)按照合同约定获取报酬;(2)要求甲、乙双方提供必要的资料和条件;(3)在履行合同过程中,对甲、乙双方的行为进行监督和评价。第五条第三方介入时的额外条款5.1第三方的介入方式(1)作为顾问参与合同执行;(2)提供专业技术服务;(3)承担部分合同义务。5.2第三方介入后的责任划分(1)第三方在介入过程中产生的责任,由其自行承担;(2)因第三方介入导致甲、乙双方权益受损的,第三方应承担相应的赔偿责任;(3)第三方介入行为需经甲、乙双方同意,否则甲、乙双方有权拒绝。第六条第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度木材行业节能减排技术改造合同范本8篇
- 2025年洗车场场地租赁合同:专业洗车服务协议范本3篇
- 2025版外架班组劳务分包及智慧工地合同2篇
- 碎石购买与工程预算控制2025年度合同2篇
- 2025版卫生间装修施工与环保材料采购合同2篇
- 羽绒制品企业发展战略咨询2025年度合同3篇
- 2025版图书馆特色馆藏建设采购合同3篇
- 2025年度高科技产品买卖合同书样本4篇
- D打印技术在建筑外立面设计的应用考核试卷
- 二零二五版4S店尊贵订车合同模板2篇
- 2025年山东浪潮集团限公司招聘25人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024年财政部会计法律法规答题活动题目及答案一
- 2025年江西省港口集团招聘笔试参考题库含答案解析
- (2024年)中国传统文化介绍课件
- 液化气安全检查及整改方案
- 《冠心病》课件(完整版)
- 2024年云网安全应知应会考试题库
- 公园保洁服务投标方案
- 光伏电站项目合作开发合同协议书三方版
- 2024年秋季新沪教版九年级上册化学课件 第2章 空气与水资源第1节 空气的组成
- 香港中文大学博士英文复试模板
评论
0/150
提交评论