建筑涂料翻新施工合同

建筑涂料翻新施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：对建筑物外墙、屋顶等部位进行涂料翻新施工，具体施工范围和面积以双方确认的施工图纸为准。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。第二条合同价格2.1承包商应按照业主提供的施工图纸和技术要求，完成工程施工。合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于材料费、人工费、交通费、施工设备费等。2.2业主应在合同签订后____个工作日内向承包商支付合同总价____%，即人民币____元（大写：____________________元整）。剩余款项在工程验收合格后支付。2.3承包商应按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工，如有延期或质量问题，业主有权按约定扣除相应款项。第三条施工期限3.1承包商应自合同签订之日起____个工作日内开工，施工期限为____天。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，业主有权根据实际情况决定是否同意延期。第四条工程验收4.1工程验收标准：按照国家和行业相关法律法规、标准及业主要求进行。4.2工程验收程序：工程完成后，承包商应向业主提交工程验收申请，业主在收到申请后____个工作日内组织验收。4.3工程验收合格后，业主应在验收合格证书上签字确认，并按约定支付剩余款项。第五条违约责任5.1承包商未按照合同约定完成工程施工，或工程质量不符合约定标准的，业主有权要求承包商返工、修复或扣除相应款项。5.2业主未按照约定时间支付合同款项的，承包商有权拒绝继续施工，并按约定扣除相应款项。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。7.2双方应保守合同内容和商务秘密，未经对方同意不得向第三方披露。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.工程验收标准3.工程验收程序4.合同款项支付凭证5.工程延期申请6.争议解决协议7.法律法规、行业标准等相关资料二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程施工或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按照约定时间支付合同款项的，视为违约。3.双方擅自变更、解除或终止合同的，视为违约。4.双方泄露合同内容和商务秘密的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有建筑物的所有权或使用权的一方。2.乙方：指承担涂料翻新工程施工的一方。3.合同总价：指双方约定的完成工程施工所需支付的总金额。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成施工的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工过程中遇到不可抗力因素，导致施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工期限，必要时可签订补充协议。2.工程施工过程中出现质量问题：解决办法：承包商应及时整改，直至符合合同约定的质量标准。3.业主未按约定时间支付合同款项：解决办法：承包商可向业主发出催款通知，协商解决或按约定扣除相应款项。4.双方在工程验收过程中产生争议：解决办法：双方可协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物涂料翻新施工项目。2.适