绿色建筑钢结构施工合同

绿色建筑钢结构施工合同合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于业主委托施工方进行绿色建筑钢结构施工，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.2施工方应保证施工质量，确保工程安全、环保、节能要求符合国家相关标准和规定。2.3施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包含施工费、材料费、人工费、管理费、税费等全部费用。3.3合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。第四条付款方式4.1双方约定，本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和付款时间如下：（1）第一次付款：合同签订后七个工作日内，业主支付合同价格的30%作为预付款；（2）第二次付款：工程进度达到50%时，业主支付合同价格的30%；（3）第三次付款：工程验收合格后，业主支付合同价格的40%。4.2施工方开具等额的正规发票，业主按照付款比例支付相应款项。第五条工期5.1双方确认，本工程的合同工期为__________个月。5.2施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。第六条质量保证6.1施工方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能要求符合国家相关标准和规定。6.2工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关质保资料，并承担一定期限的质量保修责任。第七条违约责任7.1施工方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。7.2业主如未按照约定时间支付款项，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.质量保修资料5.付款凭证6.工程验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务，视为违约。2.业主未按照约定时间支付款项，视为违约。3.施工方未保证工程质量，导致工程安全、环保、节能要求不符合国家相关标准和规定，视为违约。4.双方未能通过友好协商解决争议，一方有权向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.绿色建筑：指在建筑全寿命周期内，最大限度地节约资源、能源，减少环境污染和生态破坏，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。2.钢结构：指以钢材为主要承重结构的建筑形式。3.施工方：指承担绿色建筑钢结构施工的乙方。4.业主：指委托施工方进行绿色建筑钢结构施工的甲方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的施工计划，并根据实际情况调整工期。2.工程质量问题：施工方应加强质量控制，发现问题及时整改，确保工程质量符合标准。3.付款问题：双方严格按照付款条款执行，确保款项按时支付。4.争议解决：首选友好协商，协商不成时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩