2024年标准版电力工程建设项目施工合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准版电力工程建设项目施工合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.5施工质量1.6施工安全第二条合同条款2.1合同文件的组成2.2合同的生效与终止2.3合同的修改与补充2.4合同的争议解决第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单第四条施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前竣工奖励第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理第六条施工安全与环保6.1施工安全管理6.2安全事故的处理6.3环保要求与措施第七条合同价款与支付7.1合同价款的确定7.2预付款7.3进度付款7.4竣工结算7.5支付方式与时间第八条材料与设备8.1材料与设备供应8.2质量与验收8.3退换与赔偿第九条变更与调整9.1合同变更的条件9.2变更程序9.3变更价的确定第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果11.3不可抗力的处理第十二条争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁程序12.3诉讼管辖第十三条合同的解除13.1合同解除的条件13.2合同解除的程序13.3解除合同的后果第十四条合同的继承与转让14.1合同的继承14.2合同的转让14.3转让的条件与程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中载明的，拥有工程所有权或管理权的自然人、法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指合同中载明的，接受发包人委托进行工程建设的自然人、法人或其他组织，即乙方。1.3工程工程是指合同中载明的，由承包人承担建设的电力工程项目，包括但不限于电站、输电线路、变电站等。1.4施工期施工期是指合同中确定的，承包人完成工程建设所需的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。1.5施工质量施工质量是指承包人在工程建设过程中，按照合同约定的技术规范、标准和要求，完成的工程质量。1.6施工安全施工安全是指在工程建设过程中，承包人应确保施工现场的安全，防止事故的发生，保障人员生命财产安全。第二条合同条款2.1合同文件的组成合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、技术规范、标准和要求、图纸、工程量清单、工程报价单等。2.2合同的生效与终止合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工交付之日终止。2.3合同的修改与补充合同的修改与补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。2.4合同的争议解决合同争议的解决方式为友好协商，协商不成的，可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三条工程范围与内容3.1工程范围工程范围包括但不限于电站的土建工程、安装工程、装修工程、输电线路的架设工程、变电站的土建工程和安装工程等。3.2工程内容工程内容包括但不限于土建施工、设备安装、线路架设、调试运行、竣工验收等。3.3工程量清单工程量清单是合同附件，详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等。第四条施工进度与工期4.1施工进度计划承包人应按照合同约定的时间节点，编制施工进度计划，并报发包人批准。4.2工期延误因承包人原因导致工程延期交付的，承包人应承担相应的违约责任。4.3提前竣工奖励提前完成工程建设的，承包人可以申请提前竣工奖励，具体奖励标准在专用条款中约定。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求承包人应按照合同约定的技术规范、标准和要求进行施工，确保工程质量。5.2质量检验与验收工程质量的检验和验收按照合同约定的程序进行，检验合格后方可进入下一道工序。5.3质量争议的处理工程质量争议的解决方式为双方共同委托具有资质的检测机构进行检测，并根据检测结果处理。第六条施工安全与环保6.1施工安全管理承包人应建立健全施工安全管理制度，确保施工现场的安全。6.2安全事故的处理安全事故的处理按照我国相关法律法规和合同约定进行。6.3环保要求与措施承包人应按照我国环保法律法规和合同约定，做好施工现场的环保工作。第八条材料与设备8.1材料与设备供应发包人负责供应合同约定的材料和设备，并承担相应的费用。承包人应按照合同约定的时间和质量要求接收和使用。8.2质量与验收发包人供应的材料和设备，应按照合同约定的质量标准进行验收。验收不合格的，发包人应负责更换或修复。8.3退换与赔偿因发包人供应的材料和设备质量问题导致工程损失的，发包人应承担相应的赔偿责任。第九条变更与调整9.1合同变更的条件（1）因政策调整、法律法规变化导致的变更；（2）因工程设计变更导致的变更；（3）发包人、承包人协商一致的其他变更。9.2变更程序（1）发包人和承包人协商确定变更内容；（2）发包人和承包人签订变更协议；（3）根据变更协议调整合同价款和工程进度。9.3变更价的确定合同变更后的价款，按照双方协商确定的价格计算。第十条违约责任10.1发包人的违约责任发包人违反合同约定，导致工程无法正常进行的，应承担违约责任。10.2承包人的违约责任承包人违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担违约责任。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定和我国相关法律法规，承担相应的赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的后果因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方互不承担违约责任。11.3不可抗力的处理双方应立即协商，采取措施减少不可抗力带来的损失，并根据情况调整合同进度和价款。第十二条争议解决12.1争议的解决方式合同争议的解决方式为友好协商，协商不成的，可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2仲裁程序仲裁程序按照我国《仲裁法》和相关仲裁规则进行。12.3诉讼管辖诉讼管辖地为合同约定的法院所在地。第十三条合同的解除13.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因一方违约导致合同无法履行，另一方要求解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除的程序（1）双方协商确定解除合同的事宜；（2）签订解除合同协议书；（3）办理相关手续，终止合同执行。13.3解除合同的后果合同解除后，双方应按照合同约定和我国相关法律法规，处理合同解除后的相关事宜。第十四条合同的继承与转让14.1合同的继承合同继承是指合同一方因合并、分立等原因，将其合同权利义务转让给继承人。合同继承应签订书面协议，并通知对方。14.2合同的转让合同转让是指合同一方将其合同权利义务全部或部分转让给第三方。合同转让应经对方同意，并签订书面转让协议。14.3转让的条件与程序合同转让的条件如下：（1）转让方应保证第三方具备履行合同的能力；（2）转让方应承担合同转让过程中产生的费用；（3）转让方应取得对方的同意。合同转让的程序如下：（1）转让方与第三方签订转让协议；（2）转让方通知对方合同转让事宜；（3）对方确认合同转让，并与第三方签订补充协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书详细要求：作为合同的核心文件，明确了双方的权利义务和合同的主要条款。2.附件二：中标通知书详细要求：确认承包人中标的信息，包括工程名称、工程地点、工程规模等。3.附件三：投标文件详细要求：承包人提交的投标报价、施工方案、施工组织设计等。4.附件四：专用条款详细要求：针对本合同的特定情况，双方约定的特殊条款，如材料供应、工程变更等。5.附件五：通用条款详细要求：适用于大部分工程项目的通用条款，如合同的生效与终止、争议解决等。6.附件六：技术规范、标准和要求详细要求：明确工程建设所必须遵守的技术规范和标准。7.附件七：图纸详细要求：工程设计的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。8.附件八：工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、数量、单位、工程量等。9.附件九：工程报价单详细要求：承包人提交的工程报价明细表，包括材料费、人工费、机械使用费等。10.附件十：施工进度计划详细要求：承包人提交的工程进度计划，包括关键节点、工期安排等。11.附件十一：材料与设备供应清单详细要求：发包人供应的材料和设备清单，包括名称、规格、数量等。12.附件十二：质量检验与验收标准详细要求：明确工程质量检验和验收的标准和要求。13.附件十三：施工安全与环保措施方案详细要求：承包人提交的施工安全与环保措施方案，包括安全防护措施、环保措施等。14.附件十四：违约行为及责任认定清单详细要求：列举双方可能发生的违约行为，并明确相应的责任认定标准。15.附件十五：法律名词及解释详细要求：对本合同中出现的法律名词进行解释，确保双方理解一致。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为逾期支付预付款、进度款未按约定时间提供施工场地、材料和设备未按约定进行工程变更或解除合同2.承包人违约行为逾期完成工程或未能按约定时间节点完成关键工作工程质量不符合技术规范和标准施工安全管理不善，导致安全事故3.违约责任认定标准违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等违约金的计算按照合同约定的标准进行，如迟延竣工的违约金计算方法违约行为导致合同解除的，违约方应承担合同解除后的相关责任示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付预付款，属于违约行为。根据合同约定，发包人应支付逾期付款的违约金，具体计算方法按照附件十四中的违约金计算公式执行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约定义：合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.合同解除定义：合同一方或双