




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版彩钢房盖智能家居集成施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方联系方式2.合同标的及范围2.1.合同标的概述2.2.施工范围及内容2.3.工程质量要求3.工程进度及工期3.1.工程进度安排3.2.工期计算方式3.3.工期延误责任4.合同价款及支付方式4.1.合同价款4.2.付款进度4.3.付款方式5.材料供应5.1.材料品牌及规格5.2.材料采购及供应责任5.3.材料验收及保管6.施工现场管理6.1.施工现场布置6.2.施工现场安全6.3.施工现场环保7.人员配置及管理7.1.人员配置7.2.人员培训7.3.人员管理8.技术支持与培训8.1.技术支持8.2.培训内容及方式8.3.培训费用9.知识产权与保密9.1.知识产权归属9.2.保密条款9.3.违约责任10.合同变更与解除10.1.合同变更10.2.合同解除10.3.合同终止11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约赔偿12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同生效与终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止后的处理14.其他约定事项14.1.其他约定事项一14.2.其他约定事项二14.3.其他约定事项三第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及电子邮箱]第二条合同标的及范围2.1合同标的概述本合同标的为在甲方指定的场地安装并调试一套彩钢房盖智能家居集成系统。2.2施工范围及内容(1)彩钢房盖结构改造;(2)智能家居系统设备安装;(3)系统调试及验收;(4)相关技术支持。2.3工程质量要求第三条工程进度及工期3.1工程进度安排工程进度安排如下:(1)合同签订后5个工作日内完成现场勘查;(2)合同签订后10个工作日内完成设计方案及报价;(3)合同签订后15个工作日内完成设备采购及进场;(4)合同签订后20个工作日内完成施工;(5)合同签订后25个工作日内完成系统调试及验收。3.2工期计算方式工期计算自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金;如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担乙方因此产生的合理费用。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款本合同总价为人民币[合同总价]元。4.2付款进度(1)合同签订后3个工作日内,甲方支付合同总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到60%,甲方支付合同总价的40%;(3)工程完工并验收合格后,甲方支付合同总价的20%;(4)质保期满后,甲方支付剩余的10%。4.3付款方式付款方式为银行转账,具体账户信息见附件。第五条材料供应5.1材料品牌及规格材料品牌及规格详见附件。5.2材料采购及供应责任甲方负责材料的采购,乙方负责材料的供应。5.3材料验收及保管材料到货后,双方应在3个工作日内进行验收,如发现质量问题,应及时处理。第六条施工现场管理6.1施工现场布置乙方应按照甲方要求进行施工现场布置,确保施工安全、有序。6.2施工现场安全乙方应遵守国家及地方有关安全生产的规定,确保施工现场安全。6.3施工现场环保乙方应遵守国家及地方有关环境保护的规定,确保施工现场环保。第七条人员配置及管理7.1人员配置乙方应按照工程需要配置相应的人员,包括但不限于施工人员、技术人员、管理人员等。7.2人员培训乙方应对施工人员进行必要的培训,确保其掌握相关技能。7.3人员管理乙方应对施工人员进行严格的管理,确保其按照合同要求完成工作。第八条技术支持与培训8.1技术支持(1)系统安装及调试过程中的技术指导;(2)系统运行过程中遇到的技术问题解答;(3)定期对甲方进行系统维护培训。8.2培训内容及方式(1)系统操作流程;(2)故障排查及处理;(3)系统升级及更新。培训方式为现场培训或远程在线培训,具体时间及地点由双方协商确定。8.3培训费用培训费用包含在合同总价内,甲方无需额外支付。第九条知识产权与保密9.1知识产权归属除合同另有约定外,双方在合作过程中产生的知识产权归各自所有。9.2保密条款双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密和技术信息予以保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密条款,导致对方商业秘密或技术信息泄露的,应承担相应的法律责任。第十条合同变更与解除10.1合同变更合同签订后,如因不可抗力或双方协商一致,可以对本合同进行变更。10.2合同解除(1)如一方违约,另一方有权解除合同;(2)如发生不可抗力,双方可协商解除合同。10.3合同终止合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同约定的权利和义务。第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按约定履行合同义务;(2)一方违反保密条款;(3)一方未按时支付款项。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.2争议解决机构如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序应遵循我国相关法律法规,依法进行。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件如下:(1)合同履行完毕;(2)合同解除或终止;(3)合同到期。13.3合同终止后的处理第十四条其他约定事项14.1其他约定事项一如本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.2其他约定事项二本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,参与合同履行或提供相关服务、咨询、监督、仲裁等辅助角色的个人或单位。1.2第三方类型(1)工程监理单位;(2)设计单位;(3)施工图审查机构;(4)质量检测机构;(5)合同纠纷调解机构;(6)技术咨询服务机构;(7)保险机构;(8)其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方介入的情形及条件2.1介入情形(1)工程进度及质量需要第三方监督;(2)合同履行过程中出现纠纷,需要第三方调解;(3)需要进行技术评估、设计修改或工程验收;(4)合同约定的其他需要第三方介入的情形。2.2介入条件(1)第三方具备相应的资质和经验;(2)第三方介入需经甲乙双方书面同意;(3)第三方介入不违反国家相关法律法规;(4)第三方介入不影响合同履行的正常进行。第三条第三方的责任限额3.1责任限额定义本合同中,“责任限额”是指第三方因履行其职责而产生的违约责任、赔偿责任等,所承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定(1)第三方提供的服务的性质及风险;(2)第三方承担的职责范围;(3)甲乙双方约定的责任限额;(4)国家相关法律法规的规定。3.3责任限额的调整如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改合同相关条款。第四条第三方的权利4.1第三方权利概述(1)根据合同约定,独立行使职责;(2)获取甲乙双方提供的必要信息;(3)对甲乙双方的违约行为提出异议;(4)根据合同约定,获得相应的报酬。4.2第三方权利行使(1)不违反合同约定;(2)不损害甲乙双方的合法权益;(3)不违反国家法律法规。第五条第三方的义务5.1第三方义务概述(1)按照合同约定,独立、公正地履行职责;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)遵守国家相关法律法规;(4)对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。5.2第三方义务履行(1)严格按照合同约定执行;(2)确保服务质量;(3)按时完成工作任务;(4)对工作成果负责。第六条第三方与其他各方的划分6.1划分原则(1)明确各方职责;(2)合理分配权利义务;(3)确保各方权益。6.2划分内容(1)甲方与第三方:甲方负责支付第三方报酬,第三方负责提供技术服务或监督服务;(2)乙方与第三方:乙方负责配合第三方履行职责,第三方负责对乙方的工作进行监督或评估;(3)第三方与甲乙双方:第三方在合同履行过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。第七条第三方介入的程序7.1介入申请甲乙双方协商一致后,由一方提出第三方介入申请,并提交相关材料。7.2介入审批甲方或乙方向第三方发出邀请,第三方在收到邀请后,应在规定时间内予以答复。7.3介入实施第三方接受邀请后,应在合同约定的时间内开始履行职责。7.4介入结束第三方完成职责后,甲乙双方应对其工作进行评估,并签署相关文件。第八条第三方介入的费用8.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担。8.2费用支付第三方介入的费用支付方式及时间由甲乙双方在合同中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表详细要求:包含甲乙双方的全称、地址、联系方式、法定代表人等基本信息。说明:此附件用于明确合同双方的基本信息,确保合同的有效性。2.附件二:工程进度计划表详细要求:详细列出工程各阶段的起止时间、关键节点、预期完成情况等。说明:此附件用于监督和控制工程进度,确保工程按时完成。3.附件三:材料清单及规格表详细要求:列出所有施工所需的材料名称、品牌、规格、数量、单价等。说明:此附件用于明确材料采购和供应的具体要求,保证施工质量。4.附件四:施工图纸及技术文件详细要求:提供完整的施工图纸、技术规范、操作手册等相关文件。说明:此附件用于指导施工过程,确保施工符合设计要求。5.附件五:质量保证书详细要求:明确工程质量标准、验收程序、保修期限等。说明:此附件用于确保工程质量,保障甲方利益。6.附件六:合同履行过程中的变更记录详细要求:记录合同履行过程中出现的变更事项、原因、处理结果等。说明:此附件用于记录合同变更情况,便于双方追溯和解决纠纷。7.附件七:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的职责、权利、义务、费用等。说明:此附件用于规范第三方介入的行为,确保其履行职责。8.附件八:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序、期限等。说明:此附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议,保障双方权益。9.附件九:合同履行过程中的往来函件及会议纪要详细要求:收集整理合同履行过程中的相关函件、会议纪要等文件。说明:此附件用于记录合同履行过程中的重要事项,便于双方查阅和追溯。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方未在约定的时间内支付款项,按合同约定的违约金比例计算赔偿金额。示例说明:若甲方未按约定支付预付款,应向乙方支付合同总价1%的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未在约定的时间内完成工程,按合同约定的违约金比例计算赔偿金额。示例说明:若乙方未在约定的时间内完成施工,应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。3.违约行为:乙方使用不合格材料责任认定标准:乙方使用不合格材料导致工程质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方使用不合格材料导致工程出现质量问题,乙方应承担修复费用及相应的违约金。4.违约行为:第三方未能履行职责责任认定标准:第三方未能履行合同约定的职责,按合同约定的违约金比例计算赔偿金额。示例说明:若第三方未能按时完成质量检测,应向甲方支付合同总价0.3%的违约金。5.违约行为:甲乙双方违反保密条款责任认定标准:甲乙双方违反保密条款,按合同约定的违约金比例计算赔偿金额。示例说明:若甲乙任何一方泄露对方商业秘密,应向对方支付合同总价2%的违约金。全文完。2024版彩钢房盖智能家居集成施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设周期3.施工范围3.1施工内容3.2施工标准3.3施工图纸4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3进度调整5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.工程造价6.1工程预算6.2工程结算6.3工程变更7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.施工安全及环保8.1施工安全措施8.2施工环保要求8.3施工安全事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同履行及监督11.1合同履行要求11.2合同履行监督11.3合同履行责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:有限公司乙方:装饰工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024版彩钢房盖智能家居集成项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模建筑面积:1000平方米2.4项目建设周期自合同签订之日起,预计工期为3个月3.施工范围3.1施工内容彩钢房盖结构加固、智能家居系统集成安装、室内装修等3.2施工标准按照国家相关施工标准及甲方提供的设计图纸执行3.3施工图纸详见附件一:《2024版彩钢房盖智能家居集成项目施工图纸》4.工程进度安排4.1施工阶段划分基础施工、主体结构施工、装修施工、系统集成施工、验收4.2各阶段工期基础施工:1个月主体结构施工:1个月装修施工:1个月系统集成施工:1个月验收:1周4.3进度调整如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致后调整工期5.工程质量要求5.1质量标准符合国家相关质量标准和甲方要求5.2质量检测在施工过程中,乙方应进行自检,并在工程完成后进行竣工验收5.3质量保证乙方保证工程质量,如有质量问题,乙方应无条件进行修复或更换6.工程造价6.1工程预算根据甲方提供的工程量清单,总预算为人民币万元6.2工程结算工程完工后,双方根据实际工程量及变更情况进行结算6.3工程变更如因设计变更、材料变更等原因导致工程量发生变化,双方应协商一致后调整工程预算及结算7.付款方式及期限7.1付款方式分阶段付款,具体如下:基础施工完成后支付预算总额的30%主体结构施工完成后支付预算总额的30%装修施工完成后支付预算总额的20%系统集成施工完成后支付预算总额的15%7.2付款期限各阶段付款应在工程完成后15日内支付7.3付款条件乙方提交工程进度报告及验收合格证明后,甲方应在付款条件满足的情况下支付相应款项8.施工安全及环保8.1施工安全措施乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和施工安全操作规程进行施工,确保施工安全。具体措施包括但不限于:施工现场设置安全警示标志,明确安全通道和危险区域;施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品;定期进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识;施工机械设备的操作人员必须取得相应资格证书;对施工现场进行定期安全检查,及时消除安全隐患。8.2施工环保要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。具体要求包括但不限于:施工现场垃圾及时清理,分类存放,不得随意丢弃;施工废水、废气经处理后达标排放;施工过程中产生的噪音控制在规定范围内;采取措施保护施工现场周边的植被和土壤。8.3施工安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,防止事故扩大,并及时上报甲方和相关部门。事故调查和处理应按照国家有关法律法规和事故处理程序进行。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如选择仲裁,争议提交至市仲裁委员会。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过3个月。10.合同解除及终止10.1合同解除条件在合同履行过程中,任何一方违反合同约定,致使合同目的不能实现时,另一方有权解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。10.3合同解除及终止程序任何一方要求解除或终止合同时,应提前书面通知对方,并说明理由。合同解除或终止后,双方应按照约定进行合同解除或终止后的结算和清算。11.合同履行及监督11.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同履行监督甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。11.3合同履行责任双方应承担因自身原因导致的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。12.违约责任12.1违约情形乙方未按约定时间完成工程;乙方提供的材料或设备不符合约定质量标准;乙方违反施工安全规定造成安全事故;甲方未按约定支付款项。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况和损失程度确定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,合同生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。13.3合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、验收方、融资方、施工分包方等。15.2范围监督工程质量、进度和安全;提供专业咨询服务;进行工程检测和验收;协助解决合同履行中的争议;参与工程款的支付和结算;承担施工分包或融资等。16.第三方介入的条件及程序16.1条件经合同双方同意;第三方具备相应的资质和能力;第三方的介入不违反法律法规和合同约定。16.2程序第三方介入的程序如下:合同双方协商确定第三方介入的事项;甲方或乙方与第三方签订相关协议;第三方提交相关资质证明文件;合同双方确认第三方介入。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在介入过程中产生的责任,限于其职责范围内,具体包括:第三方提供的专业意见或建议;第三方执行的工作任务;第三方在介入过程中的行为。17.2限额第三方的责任限额应根据其介入的性质、范围和风险进行合理确定,具体如下:监理方:不超过合同总额的5%;咨询方:不超过合同总额的3%;检测方:不超过合同总额的2%;验收方:不超过合同总额的1%;其他第三方:不超过合同总额的3%。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和意见,甲方有权要求第三方对报告和意见承担相应的责任。18.2第三方与乙方第三方应协助乙方完成相关工作,并确保乙方按照合同约定履行义务。若第三方原因导致乙方违约,乙方有权要求第三方承担相应的责任。18.3第三方与其他第三方第三方之间应明确各自的责任和权利,相互之间不得推诿责任。19.第三方介入的合同条款第三方介入的事项;第三方介入的期限;第三方的责任和权利;第三方的报酬及支付方式;第三方的违约责任;第三方介入的终止条件。20.第三方介入的变更及终止20.1变更如需变更第三方介入的事项,合同双方应协商一致,并书面通知第三方。20.2终止第三方介入的终止条件包括:合同履行完毕;第三方原因导致合同无法继续履行;合同双方协商一致终止第三方介入。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构如选择仲裁,争议提交至市仲裁委员会。21.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过3个月。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024版彩钢房盖智能家居集成项目施工图纸》要求:包含详细的设计说明、尺寸标注、材料规格、施工要求等。说明:施工图纸是工程实施的依据,需由乙方提供并经甲方确认。2.《施工组织设计》要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、材料设备清单等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需由乙方编制并经甲方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年上半年安徽安庆桐城电力配电运维人员招聘配电线路运维人员12人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年宁波余姚市鹿亭乡人民政府招考村级劳保协理员(2名)易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年宁夏贺兰县招募普通高校毕业生到事业单位实习168人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 【2025】河北省外贸资产经营有限公司选聘会计师事务所笔试考点考试试题及答案
- 2024辽宁沈阳盛京资产管理集团有限公司所属子公司沈阳盛京私募基金管理有限公司招聘2人笔试参考题库附带答案详解
- 高中生物细胞核1练习浙科版必修1
- 辽宁省示范校北票市尹湛纳希高级中学高中政治1.1人民民主专政本质是人民当家作主学案新人教版必修2
- 2024浙江丽水市松阳县建投集团下属子公司松阳县工程建设监理有限公司招聘监理员3人笔试参考题库附带答案详解
- 分批交付货物合同范本
- 2024年下半年广东惠州市城市建设投资集团有限公司校园招聘24人笔试参考题库附带答案详解
- 2024年资格考试-WSET二级认证考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 2022塔式太阳能热发电站吸热系统施工规范
- 七年级下学期数学开学第一课课件
- 接从事管供水人员卫生知识培训试题
- 江西新余特别重大火灾事故调查报告公布吸取教训研讨发言稿
- 上海市建设工程监理施工安全监督规程(DGTJ-08-2035-2024)
- 生态河道治理工程施工组织设计
- ip形象设计合同协议书
- 五下音乐《驯鹿、冬猎、鸿雁(简谱、五线谱)》课件
- 部编人教版九年级下册语文-第5单元-17-屈原-课件-课件
- 2024版PLC控制系统合同
评论
0/150
提交评论