2024年新版建筑工程劳务分包合同规范文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新版建筑工程劳务分包合同规范文本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同履行期限1.4合同标的1.5合同金额2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度2.5工程质量要求3.分包单位职责3.1分包单位资质要求3.2分包单位人员配备3.3分包单位施工设备3.4分包单位材料供应3.5分包单位施工组织管理4.劳务分包单位职责4.1劳务分包单位资质要求4.2劳务分包单位人员配备4.3劳务分包单位施工设备4.4劳务分包单位材料供应4.5劳务分包单位施工组织管理5.工程进度计划5.1施工进度计划5.2进度调整程序5.3迟期违约责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量纠纷处理7.安全生产与文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求7.3安全生产事故处理8.合同价款与支付8.1合同价款构成8.2合同价款支付方式8.3付款进度8.4迟付款违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同变更记录14.其他约定事项14.1合同签订地点14.2合同份数14.3合同文本效力14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同履行期限：自____年____月____日至____年____月____日1.4合同标的：____________________1.5合同金额：人民币____元整（大写：____________________）第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程进度：按照施工总进度计划执行，具体节点时间如下：第一年：完成基础工程第二年：完成主体结构工程第三年：完成装饰装修工程2.5工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级第三条分包单位职责3.1分包单位资质要求：乙方应具备国家规定的相关资质，并提供相关资质证明文件。3.2分包单位人员配备：乙方应配备具备相应资质和技能的施工人员，并保证施工人员数量满足工程需求。3.3分包单位施工设备：乙方应提供满足工程需要的施工设备，并保证设备的完好与安全。3.4分包单位材料供应：乙方应按照工程进度计划，按时提供合格的材料，并保证材料质量符合要求。3.5分包单位施工组织管理：乙方应建立健全施工组织管理体系，确保工程质量和进度。第四条劳务分包单位职责4.1劳务分包单位资质要求：劳务分包单位应具备国家规定的相关资质，并提供相关资质证明文件。4.2劳务分包单位人员配备：劳务分包单位应配备具备相应资质和技能的施工人员，并保证施工人员数量满足工程需求。4.3劳务分包单位施工设备：劳务分包单位应提供满足工程需要的施工设备，并保证设备的完好与安全。4.4劳务分包单位材料供应：劳务分包单位应按照工程进度计划，按时提供合格的材料，并保证材料质量符合要求。4.5劳务分包单位施工组织管理：劳务分包单位应建立健全施工组织管理体系，确保工程质量和进度。第五条工程进度计划5.1施工进度计划：详见附件一：施工进度计划表。5.2进度调整程序：如因客观原因导致工程进度发生变化，双方应协商一致，并签订书面进度调整协议。5.3迟期违约责任：如乙方未按施工进度计划完成工程，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币____元。第六条工程质量要求6.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级。6.2质量检查与验收：工程完工后，乙方应组织自检，并邀请甲方进行验收。6.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。第七条安全生产与文明施工7.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规，确保施工安全。7.2文明施工要求：乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁、有序。7.3安全生产事故处理：如发生安全生产事故，乙方应立即采取应急救援措施，并报告甲方及相关部门。第八条合同价款与支付8.1合同价款构成：合同价款包括但不限于工程量清单内的直接费用、间接费用、利润及风险费用等。8.2合同价款支付方式：预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。进度款：按照工程进度和已完成的工程量，每月支付合同总价款的____%。结算款：工程验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为结算款。保修金：合同总价款的____%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还。8.3付款进度：具体付款进度见附件二：付款进度表。8.4迟付款违约责任：如甲方未按时支付款项，应向乙方支付____%的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序：争议发生后，双方应在____日内提交书面争议报告，并约定争议解决期限。9.3争议解决地点：争议解决地点为合同签订地。第十条合同解除与终止一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；发生不可抗力事件，导致合同无法履行；其他经双方协商一致解除合同的情形。10.2合同解除程序：合同解除前，双方应书面通知对方；合同解除后，双方应按照约定办理合同解除手续。10.3合同终止条件：合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时，合同终止。10.4合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定办理合同终止手续，并结清所有款项。第十一条违约责任11.1违约责任类型：包括但不限于延迟付款、延迟交工、工程质量不合格等违约行为。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任赔偿：违约责任赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总价款的____%。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。12.3合同解除条件：出现合同约定的解除条件时，合同解除。12.4合同解除程序：合同解除前，双方应书面通知对方；合同解除后，双方应按照约定办理合同解除手续。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同变更记录第十四条其他约定事项14.1合同签订地点：____________________14.2合同份数：一式____份，甲乙双方各执____份。14.3合同文本效力：本合同一式____份，具有同等法律效力。14.4合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定业务需要或经甲乙双方同意，介入合同关系的外部主体，包括但不限于监理单位、检验检测机构、咨询服务机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同中涉及的技术监督、质量控制、进度管理、咨询服务等业务领域。2.2第三方介入应经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的职责和权限。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不得超过合同总价款的____%。3.2第三方责任限额可根据实际情况，经甲乙双方协商一致后另行约定。第四条第三方责任划分4.1第三方在合同履行过程中的责任，应与甲乙双方各自的责任相区分，第三方仅对其自身行为承担责任。4.2第三方在合同履行过程中，如因甲乙双方原因导致损失，甲乙双方应承担相应责任。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方的资质和业务能力，并签订书面合作协议。5.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和配合，确保第三方能够顺利履行职责。第六条第三方职责和权限6.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的技术监督、质量控制、进度管理等职责。6.2第三方在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，并有权对工程进行现场检查和验收。6.3第三方在履行职责过程中，发现甲乙双方违反合同约定或存在安全隐患时，有权提出整改建议。第七条第三方违约责任7.1第三方在履行职责过程中，如违反合同约定或存在过失，导致工程损失或延误，应承担相应的违约责任。7.2第三方违约责任的具体赔偿标准，可根据实际情况，经甲乙双方协商一致后另行约定。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入期间，如需变更或终止第三方介入，甲乙双方应书面通知第三方，并协商一致后签订变更或终止协议。8.2第三方介入的变更或终止，不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方保密义务9.1第三方在介入合同关系过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2第三方介入争议的解决，不影响本合同其他条款的效力。第十一条本合同其他条款的适用11.1第三方介入后的合同履行，仍应遵守本合同的其他条款。11.2本合同中未明确规定的第三方介入事宜，甲乙双方应协商一致，并在书面协议中明确。第十二条附则12.1本条款为本合同的附加条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。12.2本条款的修改和补充，应经甲乙双方书面同意后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位及合同价格，作为工程款结算的依据。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括工程设计图纸、施工图纸、设备图纸等，作为工程施工的依据。3.附件三：合同变更记录4.附件四：第三方合作协议详细要求和说明：第三方合作协议应明确第三方的职责、权限、责任限额及保密义务，作为第三方介入的依据。5.附件五：施工进度计划表详细要求和说明：施工进度计划表应详细列出工程项目的进度节点、开始时间、结束时间及预期工期，作为工程进度管理的依据。6.附件六：付款进度表详细要求和说明：付款进度表应详细列出付款节点、付款金额、付款时间及付款条件，作为工程款支付管理的依据。7.附件七：质量验收报告详细要求和说明：质量验收报告应详细记录工程质量验收的结果、存在问题及整改措施，作为工程质量管理的依据。8.附件八：安全生产事故报告详细要求和说明：安全生产事故报告应详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失及处理措施，作为安全生产管理的依据。9.附件九：工程结算书详细要求和说明：工程结算书应详细列出工程项目的实际完成量、合同价格、变更价格及最终结算金额，作为工程款结算的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按时支付工程款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明：甲方应在每月____日前支付当月进度款，如未按时支付，应向乙方支付____%的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例说明：乙方应在____日内完成主体结构工程，如未按时完成，应向甲方支付____%的违约金，并赔偿因延误造成的损失。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例说明：第三方应在____日内完成质量检验，如未按时完成，应向甲方支付____%的违约金，并赔偿因延误造成的损失。4.违约行为：甲方或乙方违反合同约定的保密义务责任认定标准：甲方或乙方违反合同约定的保密义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。示例说明：甲方或乙方泄露商业秘密，应向对方支付____%的违约金，并赔偿因泄露造成的损失。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。示例说明：因地震等不可抗力因素导致工程无法继续施工，甲乙双方应协商一致，采取合理措施减轻损失。全文完。2024年新版建筑工程劳务分包合同规范文本2本合同目录一览第一条合同签订依据1.1相关法律法规1.2国家及地方建设主管部门文件1.3行业规范和标准第二条合同当事人2.1分包人基本信息2.2总承包人基本信息2.3发包人基本信息第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程结构3.5工程开工及竣工时间第四条分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程进度第五条合同价款5.1合同价款总额5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件第六条工程进度及节点6.1工程进度要求6.2工程节点时间6.3工程节点验收第七条工程质量及验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序7.3工程验收标准7.4工程质量保修第八条工期延误及处理8.1工期延误原因8.2工期延误责任8.3工期延误处理第九条安全生产及文明施工9.1安全生产要求9.2安全生产责任9.3文明施工要求9.4文明施工责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理第十二条合同变更及补充12.1合同变更程序12.2合同补充程序12.3合同变更及补充的生效第十三条合同履行及违约责任13.1合同履行要求13.2违约责任13.3违约责任承担第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效及终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同签订依据1.1相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程质量管理条例》1.2国家及地方建设主管部门文件1.2.1国家住房和城乡建设部发布的《建筑工程施工合同示范文本》1.2.2地方建设主管部门发布的有关建筑工程施工管理的规章和办法1.3行业规范和标准1.3.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》1.3.2行业协会发布的有关建筑工程施工的技术规范第二条合同当事人2.1分包人基本信息2.1.1名称：X劳务分包公司2.1.2法定代表人：X2.1.3注册资本：人民币X万元2.1.4注册地址：X2.2总承包人基本信息2.2.1名称：X建设有限公司2.2.2法定代表人：X2.2.3注册资本：人民币X万元2.2.4注册地址：X2.3发包人基本信息2.3.1名称：X房地产开发有限公司2.3.2法定代表人：X2.3.3注册资本：人民币X万元2.3.4注册地址：X第三条工程概况3.1工程名称：X住宅小区建设项目3.2工程地点：X市X区X街道3.3工程规模：总建筑面积为X平方米3.4工程结构：多层住宅及商业配套3.5工程开工及竣工时间：开工日期为年月日，竣工日期为年月日第四条分包工程范围4.1分包工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等4.2分包工程量：根据工程量清单及施工图纸确定4.3分包工程进度：按工程进度计划执行，分阶段提交进度报告第五条合同价款5.1合同价款总额：人民币X万元整5.2付款方式：分阶段支付，具体付款节点及比例见附件5.3付款时间：按合同约定及工程进度执行5.4付款条件：按工程进度及质量要求完成，经发包人验收合格后支付第六条工程进度及节点6.1工程进度要求：按工程进度计划执行，确保按期完成工程6.2工程节点时间：根据工程进度计划确定6.3工程节点验收：按工程进度计划进行节点验收，验收合格后方可进入下一阶段施工第七条工程质量及验收7.1工程质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行7.2工程验收程序：按工程进度进行分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收等7.3工程验收标准：按国家标准及行业标准执行7.4工程质量保修：按国家标准《建筑工程施工质量保修办法》执行，提供保修服务第八条工期延误及处理8.1工期延误原因8.1.1因不可抗力造成的工期延误8.1.2因发包人原因造成的工期延误8.1.3因分包人原因造成的工期延误8.2工期延误责任8.2.1不可抗力造成的工期延误，按双方约定处理8.2.2发包人原因造成的工期延误，责任由发包人承担8.2.3分包人原因造成的工期延误，责任由分包人承担8.3工期延误处理8.3.1发包人原因：发包人应采取必要措施加快工程进度，并延长合同工期8.3.2分包人原因：分包人应采取措施加快工程进度，并承担相应的违约责任第九条安全生产及文明施工9.1安全生产要求9.1.1严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.1.2制定安全生产规章制度，加强安全教育9.1.3配备必要的安全防护设施和应急救援设备9.2安全生产责任9.2.1分包人负责施工过程中的安全生产，确保施工人员生命财产安全9.2.2总承包人负责监督分包人的安全生产工作9.3文明施工要求9.3.1保持施工现场整洁有序9.3.2遵守施工现场管理制度9.3.3避免噪音、粉尘、废水等对周围环境的影响第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过协商解决10.1.2协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁10.1.3也可以直接向人民法院起诉10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构：仲裁委员会10.2.2人民法院：市区人民法院10.3争议解决期限10.3.1仲裁或诉讼应在发生争议之日起日内提出第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包人严重违约11.1.2发包人严重违约11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.3合同解除及终止后的处理11.3.1解除合同后，双方应立即终止合同履行11.3.2双方应按照合同约定进行清算，处理剩余工程及款项第十二条合同变更及补充12.1合同变更程序12.1.1双方协商一致，签署书面变更协议12.1.2变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力12.2合同补充程序12.2.1双方协商一致，签署书面补充协议12.2.2补充协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力12.3合同变更及补充的生效12.3.1变更或补充协议自双方签字盖章之日起生效第十三条合同履行及违约责任13.1合同履行要求13.1.1分包人应严格按照合同约定履行义务13.1.2发包人应按照合同约定提供条件和支持13.2违约责任13.2.1分包人违约：支付违约金，赔偿发包人损失13.2.2发包人违约：支付违约金，赔偿分包人损失13.3违约责任承担13.3.1违约方应立即采取措施纠正违约行为13.3.2未能纠正违约行为的，按合同约定承担相应责任第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2发包人支付首期工程款14.1.3依法完成备案手续14.2合同终止条件14.2.1工程竣工并验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.3合同生效及终止后的处理14.3.1合同生效后，双方应按照合同约定履行义务14.3.2合同终止后，双方应进行清算，处理剩余工程及款项第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及类型1.1第三方的概念1.1.1第三方是指在合同履行过程中，不属于合同当事人，但因其专业能力、资源或服务而介入合同关系的独立主体。1.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、检验检测机构、保险机构等。1.2第三方类型1.2.1监理单位：负责对工程施工进行监督管理，确保工程质量和安全。1.2.2咨询机构：提供专业咨询意见，协助合同当事人解决合同履行中的问题。1.2.3评估机构：对工程成本、质量、进度等进行评估，提供评估报告。1.2.4检验检测机构：对工程材料、设备、施工过程等进行检验检测，确保符合相关标准。1.2.5保险机构：提供工程保险服务，保障合同当事人利益。第二条第三方介入的依据及程序2.1第三方介入的依据2.1.1合同约定2.1.2法律法规要求2.1.3当事人协商一致2.2第三方介入的程序2.2.1双方协商确定第三方介入的事项及范围2.2.2双方签订第三方服务协议，明确双方的权利义务2.2.3第三方按照协议约定履行职责第三条第三方的责任限额3.1第三方的责任范围3.1.1第三方应在合同约定的范围内履行职责，对超出范围的行为不承担责任3.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和行业标准3.2第三方的责任限额3.2.1第三方的责任限额应参照合同约定，如无约定，可根据第三方服务协议确定3.2.2第三方的责任限额包括但不限于：a.直接经济损失b.因第三方原因造成的工程质量问题c.因第三方原因造成的工期延误d.因第三方原因造成的安全生产事故第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与分包人的关系4.1.1第三方对分包人的监督和管理不代替分包人的主体责任4.1.2分包人应积极配合第三方的工作，并提供必要的支持4.2第三方与总承包人的关系4.2.1第三方对总承包人的服务应遵循合同约定4.2.2总承包人应监督第三方的工作，确保其履行职责4.3第三方与发包人的关系4.3.1第三方对发包人的服务应遵循合同约定4.3.2发包人应监督第三方的工作，确保其履行职责第五条第三方介入后的合同调整5.1合同条款的调整5.1.1如第三方介入导致合同条款需要调整，双方应协商一致，签署书面合同补充协议5.1.2补充协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力5.2合同权利义务的调整5.2.1第三方介入后，合同当事人的权利义务可能发生变动，双方应根据实际情况进行调整5.2.2调整后的权利义务应在补充协议中明确第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入后的争议解决方式应参照原合同约定6.1.2如原合同未约定，双方可协商一致选择仲裁或诉讼6.2争议解决机构6.2.1仲裁机构：仲裁委员会6.2.2人民法院：市区人民法院第七条第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件7.1.1工程竣工并验收合格7.1.2双方协商一致解除合同7.1.3第三方服务期限届满7.2合同终止后的处理7.2.1合同终止后，双方应进行清算，处理剩余工程及款项7.2.2第三方应按照合同约定或服务协议约定，完成其职责范围内的工作第八条第三方的保密义务8.1第三方在合同履行过程中，对所知悉的合同当事人的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务8.2第三方不得泄露或使用上述信息，除非得到合同当事人的书面同意第九条第三方的赔偿义务9.1第三方因自身原因造成合同当事人损失的，应承担相应的赔偿责任9.2赔偿范围包括但不限于：a.直接经济损失b.间接经济损失c.因第三方原因造成的信誉损失第十条第三方的退出机制10.1第三方因自身原因或合同约定的事由退出合同关系，应提前通知合同当事人10.2第三方退出后，合同当事人应根据实际情况，确定后续工作安排和责任划分第十一条本条款的解释及适用11.1本条款的解释以中华人民共和国法律为准11.2本条款的适用范围限于第三方介入合同关系的情况第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出分包工程的所有项目，包括工程内容、工程量、计量单位和工程单价。说明：工程量清单是合同中确定工程价款的重要依据，应准确无误。2.附件二：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸及技术规范，确保施工质量符合要求。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要指导文件