2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2篇_第1页
2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2篇_第2页
2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2篇_第3页
2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2篇_第4页
2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024墙面施工劳务分包合作协议书范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.2主包方信息第二条合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目内容第三条施工工期及进度安排3.1施工总工期3.2各分阶段工期第四条施工质量要求及验收标准4.1施工质量标准4.2验收标准及程序第五条施工图纸及资料提供5.1施工图纸提供5.2技术资料提供第六条材料供应与验收6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收程序第七条工程款支付方式及期限7.1工程款支付方式7.2工程款支付期限第八条风险责任及处理8.1风险责任划分8.2风险处理措施第九条合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任承担第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条其他约定事项12.1知识产权保护12.2合同附件12.3通知送达方式12.4合同变更及补充第十三条合同附件13.1施工图纸13.2技术资料13.3其他附件第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:___________1.1.2法定代表人:___________1.1.3注册地址:___________1.1.4注册资本:___________1.1.5经营范围:___________1.2主包方信息1.2.1名称:___________1.2.2法定代表人:___________1.2.3注册地址:___________1.2.4注册资本:___________1.2.5经营范围:___________第二条合同标的及范围2.1施工项目名称:___________2.2施工项目地点:___________2.3施工项目内容:2.3.1施工图纸设计要求2.3.2施工工艺要求2.3.3施工材料要求2.3.4施工设备要求第三条施工工期及进度安排3.1施工总工期:___________3.2各分阶段工期:3.2.1阶段一:___________3.2.2阶段二:___________3.2.3阶段三:___________第四条施工质量要求及验收标准4.1施工质量标准:4.1.1国家及行业标准4.1.2设计图纸要求4.1.3质量检验方法4.2验收标准及程序:4.2.1验收项目4.2.2验收程序4.2.3验收人员第五条施工图纸及资料提供5.1施工图纸提供:5.1.1图纸种类5.1.2图纸提供时间5.1.3图纸版本5.2技术资料提供:5.2.1技术资料种类5.2.2技术资料提供时间5.2.3技术资料版本第六条材料供应与验收6.1材料供应方式:6.1.1材料采购方式6.1.2材料供应商6.2材料质量要求:6.2.1材料质量标准6.2.2材料检验方法6.3材料验收程序:6.3.1验收流程6.3.2验收人员6.3.3验收时间第七条工程款支付方式及期限7.1工程款支付方式:7.1.1预付款7.1.2进度款7.1.3竣工结算款7.2工程款支付期限:7.2.1预付款支付期限7.2.2进度款支付期限7.2.3竣工结算款支付期限第八条风险责任及处理8.1风险责任划分8.1.1自然灾害风险8.1.2设计变更风险8.1.3施工质量风险8.1.4施工安全风险8.2风险处理措施8.2.1自然灾害风险处理8.2.2设计变更风险处理8.2.3施工质量风险处理8.2.4施工安全风险处理第九条合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.1.1分包方严重违约9.1.2主包方严重违约9.1.3不可抗力因素9.2违约责任承担9.2.1分包方违约责任9.2.2主包方违约责任9.2.3违约赔偿计算方法第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2调解解决10.1.3仲裁解决10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构名称10.2.2争议解决机构地址第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同11.1.2合同已备案11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.2.3合同终止的其他条件第十二条其他约定事项12.1知识产权保护12.1.1知识产权归属12.1.2知识产权使用12.2合同附件12.2.1合同附件清单12.3通知送达方式12.3.1通知方式12.3.2通知送达地址12.4合同变更及补充12.4.1合同变更程序12.4.2合同补充程序第十三条合同附件13.1施工图纸13.2技术资料13.3合同双方签署文件13.4其他相关文件第十四条合同签署14.1合同签署日期:___________14.2合同签署地点:___________14.3合同签署人:14.3.1分包方签署人:___________14.3.2主包方签署人:___________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中,由合同双方共同认可的第三方机构或个人,对合同的执行、监督、协调或提供专业服务的行为。1.2第三方介入的范围1.2.1施工监督与监理1.2.2材料采购与验收1.2.3质量控制与安全监管1.2.4合同履行协调与争议解决第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件2.1.1双方同意2.1.2第三方具备相应的资质和能力2.1.3第三方接受合同双方的委托2.2第三方介入的程序2.2.1双方协商确定第三方介入的事项2.2.2双方共同签署第三方介入协议2.2.3第三方按照协议要求履行职责第三条第三方机构的职责与权利3.1第三方机构的职责3.1.1对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求3.1.2对施工材料进行验收,确保材料质量合格3.1.3对施工安全进行监管,确保施工安全无事故3.1.4协调合同履行过程中出现的争议和问题3.2第三方机构的权利3.2.1对施工过程进行必要的检查和测试3.2.2对不符合合同要求的施工提出整改意见3.2.3对违反合同约定的行为提出警告或处罚3.2.4请求合同双方提供必要的信息和资料第四条第三方责任限额的界定4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入协议的具体内容、第三方机构的资质和能力以及合同标的的金额等因素综合确定。4.2第三方责任限额的执行4.2.1第三方在责任限额范围内承担责任4.2.2超出责任限额的部分,由合同双方根据合同约定承担第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与分包方的责任划分第三方对分包方的施工质量、安全及进度进行监督,分包方对施工结果承担责任。5.2第三方与主包方的责任划分第三方对主包方的合同履行情况进行监督,主包方对合同的整体履行承担责任。5.3第三方与合同双方的责任划分第三方对合同双方在合同履行过程中的争议和问题进行协调,合同双方对各自的权利义务承担责任。第六条第三方介入费用的承担6.1第三方介入费用的构成第三方介入费用包括但不限于第三方机构的服务费用、人员费用、差旅费用等。6.2第三方介入费用的承担第三方介入费用由合同双方按照第三方介入协议的约定承担。第七条第三方介入协议的变更与解除7.1第三方介入协议的变更合同双方可根据实际情况,经协商一致后对第三方介入协议进行变更。7.2第三方介入协议的解除合同双方在第三方介入协议约定的解除条件成立时,可共同决定解除协议。第八条第三方介入协议的终止8.1第三方介入协议的终止条件8.1.1合同履行完毕8.1.2第三方介入协议解除8.1.3第三方介入协议约定的终止条件成立8.2第三方介入协议的终止程序合同双方应按照第三方介入协议的约定办理终止手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:详细、准确、符合国家及行业标准,提供电子版及纸质版。说明:施工图纸是施工的依据,必须清晰、完整。2.附件二:技术资料要求:包括施工工艺、材料规格、质量标准等,提供电子版及纸质版。3.附件三:合同双方签署文件要求:包括合同文本、补充协议、变更通知等,提供电子版及纸质版。说明:签署文件是合同的组成部分,确保合同的有效性。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入的范围、职责、权利、责任限额等,提供电子版及纸质版。说明:第三方介入协议是合同履行的补充,确保第三方介入的合法性。5.附件五:材料采购合同要求:包括材料供应商、材料规格、价格、交货期等,提供电子版及纸质版。说明:材料采购合同是材料供应的依据,确保材料质量。6.附件六:工程款支付凭证要求:包括付款申请、付款凭证、付款确认等,提供电子版及纸质版。说明:工程款支付凭证是付款的依据,确保工程款支付的合规性。7.附件七:验收报告要求:包括验收项目、验收时间、验收人员、验收结论等,提供电子版及纸质版。说明:验收报告是施工质量的重要证明,确保施工质量。8.附件八:施工日志要求:记录施工过程中的重要事件、问题、解决方案等,提供电子版及纸质版。9.附件九:施工安全记录要求:记录施工过程中的安全事故、隐患排查、整改措施等,提供电子版及纸质版。说明:施工安全记录是施工安全的重要依据,确保施工安全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定时间完成施工任务。责任认定标准:根据合同约定的工期,按日计算违约金。示例:若合同约定工期为30天,分包方逾期1天,则需支付违约金1000元。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:根据合同约定的质量标准,对不合格部分进行返工或赔偿损失。示例:若合同约定墙面平整度误差不超过3毫米,实际误差为5毫米,则分包方需进行返工。3.违约行为:主包方未按时支付工程款。责任认定标准:根据合同约定的付款时间,按日计算违约金。示例:若合同约定支付进度款的时间为每月20日,实际支付时间为25日,则主包方需支付违约金。4.违约行为:第三方未履行合同约定的职责。责任认定标准:根据合同约定的第三方职责,对未履行部分进行赔偿。示例:若合同约定第三方需对施工质量进行监督,实际未进行监督,则第三方需赔偿由此造成的损失。5.违约行为:合同一方未履行通知义务。责任认定标准:根据合同约定的通知方式,对未及时通知造成的损失进行赔偿。示例:若合同约定重大事项需在24小时内通知对方,实际未及时通知,则责任方需赔偿由此造成的损失。全文完。2024墙面施工劳务分包合作协议书范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3相关第三方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工标准3.4施工工艺4.施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供4.2技术要求与规范4.3图纸会审与交底5.施工进度与节点5.1施工进度计划5.2施工节点计划5.3进度调整与变更6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料验收与检验7.施工质量与验收7.1施工质量标准7.2施工质量检查与验收7.3质量异议与处理8.施工安全与文明施工8.1安全生产责任制8.2施工现场安全管理8.3文明施工要求9.付款方式与进度款9.1付款方式9.2进度款支付9.3付款条件与期限10.工程款结算与竣工结算10.1工程款结算方式10.2竣工结算时间与程序10.3竣工结算争议处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止后的处理14.其他约定事项14.1合同生效与解除14.2合同附件14.3合同签署与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:___________分包方法定代表人:___________分包方注册地址:___________分包方联系电话:___________分包方开户银行:___________分包方银行账号:___________1.2总包方基本信息总包方名称:___________总包方法定代表人:___________总包方注册地址:___________总包方联系电话:___________总包方开户银行:___________总包方银行账号:___________1.3相关第三方基本信息监理单位:___________监理单位负责人:___________监理单位联系方式:___________第二条项目概况2.1项目名称:___________2.2项目地点:___________2.3项目规模:___________平方米/___________米2.4项目工期:自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止第三条施工内容3.1施工范围:___________3.2施工项目:___________3.3施工标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行3.4施工工艺:___________第四条施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供:总包方应在施工前___________日内向分包方提供完整的施工图纸及相关技术资料4.2技术要求与规范:按照国家相关行业规范和标准执行4.3图纸会审与交底:总包方应组织图纸会审,并组织施工技术交底第五条施工进度与节点5.1施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》5.2施工节点计划:详见附件二《施工节点计划表》5.3进度调整与变更:因不可抗力或其他原因导致施工进度计划调整,双方应协商一致,并签订补充协议第六条施工材料与设备6.1材料供应:分包方负责材料的采购、运输及验收6.2设备租赁:施工所需设备由分包方负责租赁6.3材料验收与检验:材料进场前,分包方应进行验收,并按相关规范进行检验第七条施工质量与验收7.1施工质量标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行7.2施工质量检查与验收:分包方应按照施工质量标准进行自检,并接受监理单位的监督检查7.3质量异议与处理:如发现质量问题,双方应立即进行协商,并采取措施予以处理第八条施工安全与文明施工8.1安全生产责任制:分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任,并定期进行安全教育培训8.2施工现场安全管理:施工现场应设置明显的安全警示标志,合理规划施工区域,确保施工安全8.3文明施工要求:分包方应遵守文明施工的相关规定,保持施工现场的整洁,减少对周边环境的影响第九条付款方式与进度款9.1付款方式:本合同采用按月进度付款方式9.2进度款支付:分包方应在每月____日前向总包方提交进度款申请,经监理单位审核后,总包方应在____日内支付进度款9.3付款条件与期限:付款条件包括工程进度、质量合格、材料验收合格等,付款期限为合同约定的支付周期第十条工程款结算与竣工结算10.1工程款结算方式:工程款结算采用按实际完成工程量结算的方式10.2竣工结算时间与程序:工程竣工验收合格后____日内,分包方应向总包方提交竣工结算书,总包方应在____日内审核完毕并支付竣工结算款10.3竣工结算争议处理:如发生竣工结算争议,双方应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条违约责任11.1违约情形:包括未按时完成工程、质量不达标、材料供应不及时等11.2违约责任承担:违约方应根据违约程度承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约责任赔偿:违约方应按照合同约定或法律规定赔偿守约方的损失第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议12.2争议解决机构:如协商不成,可提交至双方共同认可的仲裁机构进行仲裁12.3争议解决程序:仲裁机构应按照仲裁规则和程序进行仲裁第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件:包括一方严重违约、不可抗力等原因导致合同无法履行等13.2合同终止条件:合同约定的工期结束后,合同自然终止13.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理已完成的工程、剩余的材料和设备,并按照合同约定结算剩余款项第十四条其他约定事项14.1合同生效与解除:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,任何一方不得擅自解除合同14.2合同附件:附件一《施工进度计划表》、附件二《施工节点计划表》14.3合同签署与生效日期:本合同一式____份,双方各执____份,自____年____月____日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、质量检测机构、安全评估机构、材料供应商、设备租赁商、造价咨询机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致分包工程出现质量问题、安全事故或延误工期,应承担相应的法律责任。2.2第三方责任限额根据其合同约定或相关法律法规确定,具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。第三条第三方责权利3.1第三方职责:第三方应根据合同约定和法律法规,对分包工程进行监督管理、质量检测、安全评估、造价咨询等工作。3.2第三方权利:a.第三方有权对分包工程的质量、安全、进度等进行监督检查,并提出整改意见;b.第三方有权对分包工程中的不合格材料、设备提出更换或退货要求;c.第三方有权对分包工程中的违规行为进行制止和纠正。3.3第三方义务:a.第三方应严格按照合同约定和法律法规履行职责,确保分包工程的质量、安全、进度;b.第三方应及时向分包方和总包方反馈分包工程的相关信息,确保信息畅通;c.第三方应保守商业秘密,不得泄露分包方和总包方的商业信息。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与分包方的划分:a.第三方对分包工程的质量、安全、进度进行监督检查,分包方应积极配合;b.分包方负责施工过程中的具体实施,第三方不得干涉分包方的正常施工;c.第三方对分包方提出的合理要求,分包方应予以满足。4.2第三方与总包方的划分:a.总包方负责协调第三方与分包方的合作关系,确保分包工程的顺利进行;b.第三方对总包方提出的合理要求,总包方应予以满足;c.第三方与总包方在合同履行过程中,应保持沟通与协调,共同确保分包工程的质量、安全、进度。第五条第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入程序:a.总包方与分包方协商确定第三方介入事宜;b.双方共同签订与第三方相关的补充协议;c.第三方按照补充协议履行职责。5.2第三方介入时的费用承担:a.第三方介入产生的费用,由总包方和分包方按照合同约定或协商结果分担;b.如第三方介入费用超出合同约定,经双方协商一致,可由总包方或分包方承担超出部分。5.3第三方介入时的争议解决:a.第三方介入过程中,如出现争议,双方应通过友好协商解决;b.协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的合同履行6.1本合同条款与第三方介入相关的,以本合同与补充协议为准;6.2第三方介入后,双方应继续履行本合同约定的各项义务。第七条本合同修订后的生效7.1本合同修订后的附加条款自双方签字(或盖章)之日起生效;7.2本合同修订后的附加条款与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《施工进度计划表》:详细列出施工项目的进度安排,包括各个施工阶段的开始和结束时间

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论