2024年度工程监理合同的标的及监理要求3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同的标的及监理要求本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5预计工期3.监理范围3.1设计阶段监理3.2施工阶段监理3.3竣工验收阶段监理4.监理内容4.1设计文件审查4.2施工组织设计审查4.3施工图纸会审4.4施工过程监督4.5质量检验4.6进度控制4.7成本控制4.8安全生产监督5.监理方法5.1审查方法5.2监督方法5.3检查方法6.监理人员配备6.1监理人员数量6.2监理人员资质要求6.3监理人员职责7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3支付时间8.合同期限8.1合同起始日期8.2合同终止日期9.合同解除条件及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效条件11.1合同生效条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签署13.1监理单位代表签字13.2施工单位代表签字14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：X工程监理有限公司1.2监理单位地址：省市区路号1.3施工单位名称：建筑工程有限公司1.4施工单位地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年1月1日2.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区街道2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程类型：住宅小区2.5预计工期：24个月3.监理范围3.1设计阶段监理：对设计单位提交的设计文件进行审查，确保其符合国家规范、标准及合同要求。3.2施工阶段监理：对施工单位的施工组织设计、施工图纸会审、施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。3.3竣工验收阶段监理：对工程竣工验收过程进行监督，确保工程符合设计要求和国家标准。4.监理内容4.1设计文件审查：审查设计文件的完整性、合理性、技术先进性，提出修改意见。4.2施工组织设计审查：审查施工单位的施工组织设计，确保其可行性、安全性、合理性。4.3施工图纸会审：组织召开施工图纸会审会议，对施工图纸中的问题进行讨论和解决。4.4施工过程监督：对施工单位的施工过程进行现场检查，确保施工质量、进度和安全。4.5质量检验：对工程材料、构配件、设备进行质量检验，确保其符合国家标准。4.6进度控制：对工程进度进行跟踪，确保工程按计划推进。4.7成本控制：对工程成本进行控制，确保工程不超预算。4.8安全生产监督：对施工现场进行安全生产检查，确保安全生产无事故。5.监理方法5.1审查方法：通过查阅文件、现场检查、询问等方式对监理内容进行审查。5.2监督方法：通过现场巡查、旁站监理、平行检验等方式对施工过程进行监督。5.3检查方法：对工程材料、构配件、设备进行抽样检查，确保其质量。6.监理人员配备6.1监理人员数量：共配备监理人员名，其中总监理工程师1名，专业监理工程师名，监理员名。6.3监理人员职责：总监理工程师负责全面管理监理工作，专业监理工程师负责各自专业领域的监理工作，监理员负责现场监督检查。7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额：人民币万元。7.2费用支付方式：按月支付，每月支付监理费用的%，支付时间为每月一天前。7.3支付时间：监理单位在每月一个工作日前向施工单位提交监理费用支付申请，施工单位在收到申请后个工作日内支付监理费用。8.合同期限8.1合同起始日期：2024年1月2日8.2合同终止日期：2026年1月1日8.3合同延期：如需延期，双方应提前天书面通知对方，经双方协商一致后，可签订延期协议，并明确延期期限。9.合同解除条件及违约责任9.1.1一方严重违约，经对方书面通知后日内仍未纠正；9.1.2由于不可抗力因素导致合同无法履行；9.1.3合同约定的其他解除条件。9.2违约责任：任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.争议解决方式10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效条件11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同附件12.1设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计等。12.2施工图纸：包括但不限于建筑、结构、电气、给排水等施工图纸。12.3其他相关文件：包括但不限于合同变更、会议纪要、检验报告等。13.合同签署13.1监理单位代表签字：，职务：总监理工程师13.2施工单位代表签字：，职务：项目经理14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同自签署之日起，如有修改、补充或变更，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入：指在本合同执行过程中，因特殊需求或合同约定，由非合同双方的第三方参与合同相关活动。1.2第三方介入的范围：包括但不限于技术咨询、项目管理、争议解决、技术评估等。2.第三方介入的条件及程序2.1.1双方协商一致；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方同意接受本合同的相关约束。2.2.1双方签订第三方介入协议；2.2.2第三方介入协议作为本合同的补充协议；2.2.3第三方介入协议经双方签字盖章后生效。3.第三方的责权利3.1责任：第三方应按照合同约定及本合同补充协议的约定，履行相应的责任。3.1.1对其提供的服务质量负责；3.1.2对其提供的服务过程中产生的任何损害承担责任；3.1.3对其提供的服务过程中泄露的任何商业秘密承担责任。3.2.1获得合同约定及本合同补充协议约定的报酬；3.2.2在其职责范围内，独立开展工作；3.2.3要求合同双方提供必要的信息和协助。3.3利益：第三方通过提供专业服务，获得合同约定及本合同补充协议约定的报酬。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与监理单位：第三方在监理单位的指导下工作，服从监理单位的统一管理。4.2第三方与施工单位：第三方在施工单位的配合下工作，服从施工单位的现场管理。4.3第三方与甲方、乙方：第三方接受甲方、乙方的监督和指导，确保其工作符合合同要求。5.第三方的责任限额5.1第三方责任限额：第三方在本合同及本合同补充协议中约定的责任限额，不得超过合同总额的%。5.2超额责任：如第三方责任超过约定限额，超出部分由第三方自行承担。6.第三方介入的变更及终止6.1变更：第三方介入协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。6.2.1合同履行完毕；6.2.2双方协商一致；6.2.3因不可抗力导致合同无法履行。7.第三方介入协议的生效及失效7.1生效：第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。7.2.1合同履行完毕；7.2.2第三方介入协议终止；7.2.3合同解除。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在本合同及本合同补充协议执行过程中，对甲方、乙方和监理单位提供的任何商业秘密负有保密义务。8.2保密期限：自本合同及本合同补充协议生效之日起，至合同履行完毕后的年内。9.第三方介入的法律适用及争议解决9.1法律适用：第三方介入协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。9.2争议解决：第三方介入协议产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：设计文件应包括但不限于初步设计、施工图设计、设计说明书、设计计算书等。说明：设计文件需符合国家规范、标准及合同要求，并由设计单位加盖公章。2.施工图纸详细要求：施工图纸应包括但不限于建筑、结构、电气、给排水等图纸。说明：施工图纸需由设计单位签字盖章，并由施工单位确认无误。3.施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括但不限于施工方案、进度计划、资源配置、质量保证措施等。说明：施工组织设计需由施工单位编制，并经监理单位审核批准。4.质量检验报告详细要求：质量检验报告应包括但不限于检验项目、检验方法、检验结果、检验人员签字等。说明：质量检验报告需由监理单位或第三方检测机构出具，并对检验结果负责。5.进度计划及变更通知详细要求：进度计划应包括但不限于施工进度安排、关键节点、调整措施等。说明：进度计划需由施工单位编制，并经监理单位审核批准。如有变更，需及时通知各方。6.成本控制报告详细要求：成本控制报告应包括但不限于成本预算、实际成本、成本分析等。说明：成本控制报告需由施工单位编制，并经监理单位审核批准。7.安全生产检查记录详细要求：安全生产检查记录应包括但不限于检查时间、检查人员、检查内容、整改措施等。说明：安全生产检查记录需由监理单位或安全生产管理人员负责记录。8.合同变更协议详细要求：合同变更协议应包括但不限于变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：合同变更协议需经双方协商一致，并经双方签字盖章。9.会议纪要详细要求：会议纪要应包括但不限于会议时间、会议地点、参会人员、会议内容、决议事项等。说明：会议纪要需由记录人员负责整理，并经参会人员签字确认。10.其他相关文件详细要求：其他相关文件包括但不限于验收报告、试验报告、签证单等。说明：其他相关文件需符合国家规范、标准及合同要求，并由相关单位或人员签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程；1.2施工单位未按设计图纸和施工规范进行施工；1.3施工单位未按合同约定进行质量检验；1.4监理单位未按合同约定进行监理工作；1.5任何一方未按合同约定支付费用；1.6任何一方泄露商业秘密；1.7任何一方未履行保密义务。2.责任认定标准2.1违约行为一经认定，违约方应承担相应的违约责任；2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相关费用等；2.3违约金的具体数额由合同约定，如无约定，按实际损失的一定比例确定。3.违约责任示例说明3.1施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，应支付每天元的违约金；3.2施工单位未按设计图纸和施工规范进行施工，导致工程质量不合格，应承担修复费用并支付%的违约金；3.3监理单位未按合同约定进行监理工作，导致工程质量、安全存在隐患，应承担相应的责任；3.4任何一方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年度工程监理合同的标的及监理要求1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程概算及总投资3.监理范围3.1监理项目内容3.2监理服务期限3.3监理工作内容3.4监理质量控制标准4.监理人员4.1监理机构人员配备4.2监理人员资质要求4.3监理人员职责4.4监理人员培训5.监理程序与方法5.1监理计划编制5.2监理工作流程5.3监理检查方式5.4监理记录与报告6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用结算时间6.4费用调整条款7.监理资料管理7.1资料收集与整理7.2资料归档与保管7.3资料保密要求7.4资料移交8.监理协调与沟通8.1协调机制8.2沟通方式8.3争议解决8.4信息共享9.工程变更与索赔9.1变更程序9.2索赔条件9.3索赔程序9.4索赔处理10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3仲裁或诉讼13.其他约定13.1不可抗力条款13.2法律适用13.3合同附件14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同份数14.3合同签署14.4附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度工程监理合同1.2合同双方：1.2.1甲方法定代表人（或授权代表）：[甲方法定代表人姓名]1.2.2甲方单位名称：[甲方单位全称]1.2.3乙方法定代表人（或授权代表）：[乙方法定代表人姓名]1.2.4乙方单位名称：[乙方单位全称]1.3合同签订日期：[合同签订的具体日期]1.4合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.5合同终止条件：1.5.1工程验收合格1.5.2双方协商一致1.5.3发生不可抗力事件2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程类型：[工程类型，如住宅、商业、工业等]2.4工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、占地面积等]2.5工程概算及总投资：[工程概算金额及总投资金额]3.监理范围3.1监理项目内容：3.1.1施工过程监理3.1.2材料设备监理3.1.3质量控制监理3.1.4进度控制监理3.1.5安全生产监理3.2监理服务期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止3.3监理工作内容：3.3.1编制监理规划3.3.2审查施工图纸3.3.3审核施工组织设计3.3.4监督施工过程3.3.5审查材料设备3.3.6质量检验与验收3.3.7进度控制与协调3.3.8安全生产监督检查3.3.9编制监理报告3.4监理质量控制标准：3.4.1国家及行业标准3.4.2设计文件及施工图纸要求3.4.3甲方要求4.监理人员4.1监理机构人员配备：4.1.1监理工程师：[人数及专业要求]4.1.2监理员：[人数及专业要求]4.1.3技术人员：[人数及专业要求]4.2监理人员资质要求：4.2.1监理工程师具备相关资质证书4.2.2监理员具备相关资格证书4.2.3技术人员具备相关专业技术职称4.3监理人员职责：4.3.1负责监理工作的全面管理4.3.2指导、监督施工单位的施工活动4.3.3审查施工图纸及施工组织设计4.3.4审查材料设备4.3.5质量检验与验收4.3.6进度控制与协调4.3.7安全生产监督检查4.4监理人员培训：4.4.1乙方对监理人员进行定期培训4.4.2培训内容涉及工程监理相关法规、标准、技术等5.监理程序与方法5.1监理计划编制：5.1.1根据工程概况，编制监理计划5.1.2监理计划应包括监理目标、内容、方法、时间安排等5.2监理工作流程：5.2.1接收工程图纸及资料5.2.2审查施工图纸及施工组织设计5.2.3审核施工单位的施工计划5.2.4监督施工过程5.2.5材料设备验收5.2.6质量检验与验收5.2.7进度控制与协调5.2.8安全生产监督检查5.2.9编制监理报告5.3监理检查方式：5.3.1定期检查5.3.2不定期抽查5.3.3专项检查5.4监理记录与报告：5.4.1做好监理记录5.4.2编制监理月报、季报、年报5.4.3及时向甲方汇报监理工作情况6.监理费用6.1监理费用总额：[监理费用总额]6.2费用支付方式：6.2.1按月支付6.2.2按工程进度支付6.3费用结算时间：6.3.1每月[日期]前支付上月费用6.3.2工程进度款支付节点6.4费用调整条款：6.4.1工程变更导致监理工作增加时，费用可相应增加6.4.2因不可抗力导致监理工作受阻时，费用可适当调整7.监理资料管理7.1资料收集与整理：7.1.1收集工程图纸、资料、文件等7.1.2整理归档7.2资料归档与保管：7.2.1建立资料档案7.2.2保管期限为工程竣工后[时间]7.3资料保密要求：7.3.1对监理资料保密7.3.2未经甲方同意，不得泄露7.4资料移交：7.4.1工程竣工验收合格后，将监理资料移交给甲方8.监理协调与沟通8.1协调机制：8.1.1甲方与乙方定期召开协调会议8.1.2协调会议内容包括工程进度、质量、安全等方面的问题8.1.3双方应积极参与协调工作，共同解决工程中出现的问题8.2沟通方式：8.2.1通过书面文件进行沟通，如监理通知、报告等8.2.2通过口头沟通，如电话、现场会议等8.2.3通过电子邮件、即时通讯工具等进行沟通8.3争议解决：8.3.1双方应友好协商解决争议8.3.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决8.4信息共享：8.4.1甲方应及时向乙方提供工程相关信息8.4.2乙方应及时向甲方提供监理相关信息8.4.3双方应确保信息真实性、准确性和及时性9.工程变更与索赔9.1变更程序：9.1.1任何工程变更均需经甲方同意9.1.2乙方应及时向甲方提交变更申请9.1.3甲方应在[时间]内回复乙方变更申请9.1.4变更内容应明确变更原因、范围、费用等9.2索赔条件：9.2.1因不可抗力、甲方原因或乙方责任导致工程延误或损失9.2.2乙方已按照合同要求履行了监理职责9.3索赔程序：9.3.1乙方应在[时间]内向甲方提交索赔报告9.3.2甲方应在[时间]内对索赔报告进行审核9.3.3双方协商解决索赔事宜9.3.4协商不成，可提交仲裁或诉讼解决9.4索赔处理：9.4.1甲方应在[时间]内支付索赔款项9.4.2乙方应提供索赔依据及计算方法10.合同解除与终止10.1合同解除条件：10.1.1甲方或乙方违约，经另一方书面通知后[时间]内未予纠正10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同终止条件：10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致终止合同10.2.3发生法律规定或合同约定的终止情形10.3合同解除或终止后的处理：10.3.1双方应结清所有未了事宜10.3.2乙方应将监理资料移交给甲方10.3.3合同解除或终止后，双方互不承担违约责任11.违约责任11.1违约情形：11.1.1甲方未能按约定支付监理费用11.1.2乙方未能按约定完成监理工作11.1.3任何一方违反合同约定的义务11.2违约责任承担：11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失11.2.2违约方应按合同约定支付违约金11.3违约赔偿方式：11.3.1赔偿金额根据损失情况进行计算11.3.2双方协商确定赔偿金额12.争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成，可提交仲裁或诉讼解决12.2争议解决程序：12.2.1双方应按照仲裁或诉讼程序进行争议解决12.2.2争议解决过程中，双方应保持合作态度12.3仲裁或诉讼：12.3.1仲裁或诉讼地点：[仲裁或诉讼地点]12.3.2仲裁或诉讼适用的法律：[适用的法律]13.其他约定13.1不可抗力条款：13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方互不承担责任13.1.3双方应及时通知对方，并提供不可抗力证明13.2法律适用：13.2.1本合同适用中华人民共和国法律13.3合同附件：13.3.1本合同附件包括但不限于：13.3.1.1监理大纲13.3.1.2监理人员名单13.3.1.3工程图纸及资料14.合同生效及其他14.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效14.2合同份数：一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份14.3合同签署：14.3.1甲方法定代表人（或授权代表）签字盖章14.3.2乙方法定代表人（或授权代表）签字盖章14.4附件清单：14.4.1监理大纲14.4.2监理人员名单14.4.3工程图纸及资料头第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念界定15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位推荐的专家、顾问、检测机构、咨询服务机构等，以及合同履行过程中可能涉及的政府监管机构、行业协会等。15.1.2第三方应具备相应的资质、能力及信誉，并由乙方负责对其资质进行审查和确认。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失，应由第三方自行承担。16.1.2第三方责任限额按照其提供的资质文件和行业标准确定。16.1.3第三方责任限额不得超过其提供的保险金额。17.第三方选择与介入程序17.1第三方选择17.1.1第三方由乙方根据工程需要和实际情况选择，并报甲方同意。17.1.2第三方选择应考虑其专业能力、经验、信誉及收费标准等因素。17.2第三方介入程序17.2.1乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。17.2.2乙方应将第三方协议及资质文件报送甲方备案。17.2.3第三方介入后，应遵守本合同的相关规定，配合乙方进行监理工作。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定，独立行使职责，提出建议和意见。18.1.2第三方有权获得甲方和乙方的相关信息，以便更好地履行职责。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定和行业标准，提供专业、公正的服务。18.2.2第三方应保守工程秘密，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。18.2.3第三方应按时完成工作，并及时向乙方汇报工作进展。19.第三方责任与赔偿19.1第三方责任19.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失，应由第三方自行承担。19.1.2第三方责任包括但不限于：因第三方提供的服务导致工程质量问题、因第三方提供的服务导致工程延误、因第三方提供的服务导致安全事故等。19.2第三方赔偿19.2.1第三方应按照合同约定和行业标准，承担相应的赔偿责任。19.2.2第三方赔偿金额根据损失情况进行计算。19.2.3第三方赔偿金额不得超过其提供的保险金额。20.第三方变更与退出20.1第三方变更20.1.1乙方如需更换第三方，应提前[时间]通知甲方，并征得甲方同意。20.1.2第三方变更后，应重新签订协议，明确双方的权利和义务。20.2第三方退出20.2.1第三方在合同履行期间，如因自身原因无法继续履行职责，应提前[时间]通知甲方和乙方。20.2.2第三方退出后，乙方应另行选择第三方，并经甲方同意。21.第三方与其他各方的关系21.1第三方与甲方的关系21.1.1第三方应直接向甲方提供服务，并接受甲方的监督和指导。21.1.2甲方有权对第三方的工作进行评估，并提出改进意见。21.2第三方与乙方的关系21.2.1第三方应遵守乙方的管理要求和内部规定。21.2.2乙方应负责协调第三方与甲方之间的关系，确保工程顺利进行。22.合同变更与补充22.1合同变更22.1.1本合同在履行过程中如需变更，应由双方协商一致，并签订补充协议。22.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。22.2合同补充22.2.1合同履行过程中如需补充条款，应由双方协商一致，并签订补充协议。22.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。23.合同终止后的第三方责任23.2合同终止后，第三方应将工作成果移交给乙方。23.3合同终止后，第三方责任按照本合同约定和行业标准确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细要求：包括监理范围、内容、方法、时间安排等，需符合国家和行业相关标准。说明：监理大纲是监理工作的基础文件，用于指导监理人员开展工作。2.监理人员名单详细要求：包括监理人员姓名、职务、资质证书等，需符合合同约定的资质要求。说明：监理人员名单用于明确监理团队构成，确保监理工作的专业性和有效性。3.工程图纸及资料详细要求：包括施工图纸、设计文件、技术规范、工程量清单等，需完整、准确、及时。说明：工程图纸及资料是监理工作的基础依据，确保监理工作的正确性和科学性。4.监理计划详细要求：包括监理工作目标、内容、方法、时间安排等，需符合工程实际情况。说明：监理计划是监理工作的具体实施计划，确保监理工作有序、高效地进行。5.监理记录详细要求：包括监理检查记录、验收记录、会议记录等，需真实、完整、准确。说明：监理记录是监理工作的真实记录，用于监督和评价监理工作的效果。6.监理报告详细要求：包括监理月报、季报、年报等，需全面、客观、公正地反映监理工作情况。7.工程变更文件详细要求：包括变更原因、范围、费用等，需经甲方同意。说明：工程变更文件是工程变更的正式记录，确保工程变更的合法性和合理性。8.索赔报告详细要求：包括索赔原因、依据、金额等，需符合合同约定和行业标准。说明：索赔报告是索赔工作的正式文件，用于解决合同履行过程中的索赔事宜。9.第三方协议详细要求：包括第三方资质、服务内容、费用等，需经甲方同意。说明：第三方协议是第三方介入的依据，确保第三方服务的合法性和有效性。10.争议解决文件详细要求：包括争议内容、解决方案等，需经双方协商一致。说明：争议解决文件是解决争议的正式文件，确保争议得到及时、公正的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：甲方未按约定支付监理费用责任认定：甲方应按照合同约定支付监理费用，逾期未支付的，应向乙方支付违约金。违约行为二：乙方未按约定完成监理工作违约行为三：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应按照合同约定履行职责，未履行的，由乙方承担责任，并向甲方赔偿损失。违约行为四：因不可抗力导致合同无法履行责任认定：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.违约责任认定标准违约责任认定标准一：违约金标准说明：违约金按照合同约定比例计算，最高不超过实际损失的[百分比]。违约责任认定标准二：赔偿损失标准说明：赔偿损失按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。示例说明：甲方未按约定支付监理费用，逾期[时间]未支付，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的[百分比]。乙方未按约定完成监理工作，导致工程延误[时间]，乙方应向甲方支付违约金，违约金为延误期间监理费用总额的[百分比]。第三方未按约定履行职责，导致工程质量不合格，乙方应向甲方赔偿损失，赔偿金额为实际损失金额的[百分比]。全文完。2024年度工程监理合同的标的及监理要求2本合同目录一览1.合同标的概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程类型1.4工程规模1.5工程进度1.6工程质量标准2.监理内容2.1施工过程监理2.1.1施工准备阶段监理2.1.2施工实施阶段监理2.1.3竣工验收阶段监理2.2材料设备监理2.2.1材料设备采购监理2.2.2材料设备进场监理2.2.3材料设备使用监理2.3设计变更监理2.3.1设计变更申请监理2.3.2设计变更审批监理2.3.3设计变更实施监理2.4安全生产监理2.4.1安全生产责任制监理2.4.2安全生产规章制度监理2.4.3安全生产检查监理2.5环境保护监理2.5.1环境保护措施监理2.5.2环境保护设施监理2.5.3环境保护验收监理3.监理方式3.1监理组织结构3.2监理人员配备3.3监理工作流程3.4监理信息管理3.5监理报告制度4.监理要求4.1监理依据4.2监理职责4.3监理权限4.4监理工作质量4.5监理工作期限4.6监理费用5.监理费用结算5.1费用结算方式5.2费用结算依据5.3费用结算期限5.4费用结算争议解决6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行地点6.3合同履行方式6.4合同履行变更6.5合同履行终止7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效地点12.合同附件12.1附件一：工程监理大纲12.2附件二：工程监理人员名单12.3附件三：工程监理费用明细表12.4附件四：合同履行情况记录表13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员13.4签署单位14.合同备案14.1备案机构14.2备案时间14.3备案要求第一部分：合同如下：1.合同标的概述1.1工程名称：市区住宅小区建设项目1.2工程地点：市区路号1.3工程类型：住宅楼、商业楼及配套设施1.4工程规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米，共计栋楼1.5工程进度：自合同签订之日起至2024年12月31日完成主体结构施工1.6工程质量标准：符合国家现行建筑标准及设计要求，达到合格等级2.监理内容2.1施工过程监理2.1.1施工准备阶段监理：审查施工组织设计、施工方案，确保施工准备充分2.1.2施工实施阶段监理：监督施工过程，确保施工质量、安全和进度2.1.3竣工验收阶段监理：组织竣工验收，对工程质量进行评定2.2材料设备监理2.2.1材料设备采购监理：审核材料设备采购计划，确保材料设备质量符合要求2.2.2材料设备进场监理：检查材料设备质量、数量、规格等，确保符合合同约定2.2.3材料设备使用监理：监督材料设备的使用情况，确保合理使用2.3设计变更监理2.3.1设计变更申请监理：审核设计变更申请，确保变更合理2.3.2设计变更审批监理：审批设计变更，确保变更符合规范2.3.3设计变更实施监理：监督设计变更实施，确保变更质量2.4安全生产监理2.4.1安全生产责任制监理：监督施工单位落实安全生产责任制2.4.2安全生产规章制度监理：监督施工单位执行安全生产规章制度2.4.3安全生产检查监理：定期进行安全生产检查，确保安全生产2.5环境保护监理2.5.1环境保护措施监理：监督施工单位落实环境保护措施2.5.2环境保护设施监理：检查环境保护设施，确保正常运行2.5.3环境保护验收监理：组织环境保护验收，确保环境保护达标3.监理方式3.1监理组织结构：设立总监理工程师、专业监理工程师和监理员3.2监理人员配备：根据工程规模和复杂程度，配备相应数量的监理人员3.3监理工作流程：按照国家相关标准和规范，制定监理工作流程3.4监理信息管理：建立监理信息管理系统，确保信息准确、及时、完整3.5监理报告制度：定期编制监理报告，向建设单位汇报监理工作情况4.监理要求4.1监理依据：国家现行建筑标准、设计文件、施工图纸、合同约定等4.2监理职责：全面负责施工过程中的质量、安全、进度、环境保护等方面的监理工作4.3监理权限：对施工过程中发现的问题，有权要求施工单位整改，并对整改情况进行跟踪检查4.4监理工作质量：确保监理工作质量达到国家标准，为建设单位提供优质服务4.5监理工作期限：自合同签订之日起至2024年12月31日5.监理费用结算5.1费用结算方式：按月结算，每月末提交费用结算申请5.2费用结算依据：合同约定、监理工作实际情况、相关收费标准5.3费用结算期限：每月结算，次月15日前支付5.4费用结算争议解决：协商解决，协商不成提交仲裁机构仲裁6.合同履行6.1合同履行期限：自合同签订之日起至2024年12月31日6.2合同履行地点：市区路号6.3合同履行方式：总监理工程师负责全面监理工作，专业监理工程师和监理员协助6.4合同履行变更：因不可抗力等原因导致合同履行变更，双方协商一致后签订补充协议6.5合同履行终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，终止合同履行8.争议解决8.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：无8.3争议解决程序：争议双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.4争议解决费用：诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。9.合同解除9.1.1合同一方严重违约，经催告后仍不履行；9.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行；9.1.3合同一方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务；9.1.4合同目的无法实现。9.2合同解除程序：解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的原因。9.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定或法律规定处理合同解除后的事宜，包括但不限于结算费用、返还财产、恢复原状等。10.合同终止10.1.1合同履行完毕；10.1.2合同解除；10.1.3双方协商一致终止合同；10.1.4法律法规规定的其他合同终止情形。10.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定或法律规定处理合同终止后的事宜。10.3合同终止后果：合同终止后，双方的权利义务终止，但不影响双方因合同而产生的权利和义务的行使和追究。11.合同生效11.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同生效时间：自合同签订之日起生效。11.3合同生效地点：合同签订地点。12.合同附件12.1附件一：工程监理大纲12.2附件二：工程监理人员名单12.3附件三：工程监理费用明细表12.4附件四：合同履行情况记录表13.合同签署13.1签署时间：____年____月____日13.2签署地点：____市____区____路____号13.3签署人员：甲方代表：____；乙方代表：____13.4签署单位：甲方：____；乙方：____14.合同备案14.1备案机构：____市____区建设局14.2备案时间：____年____月____日14.3备案要求：本合同签订后，双方应在____日内向备案机构备案。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为履行合同目的而介入合同关系中的个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保合同目的的实现。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：第三方因履行合同而产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。16.2超过责任限额的责任：如第三方因履行合同产生责任超过约定限额，超出部分的责任由甲乙双方按照各自在合同中的约定承担。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请：甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请，并明确介入范围、目的和预期成果。17.2第三方介入协议：甲乙双方与第三方签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。18.第三方权利与义务18.1第三方