2024年变电站施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年变电站施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3项目相关信息2.合同签订依据及背景2.1相关法律法规2.2项目批准文件2.3设计文件及图纸3.监理工作范围3.1施工阶段监理3.2设计阶段监理3.3设备采购及安装监理3.4保修阶段监理4.监理工作内容4.1施工质量控制4.2施工进度控制4.3施工安全控制4.4环境保护与文明施工4.5验收与移交5.监理工作标准5.1国家及行业标准5.2地方及行业标准5.3企业内部标准6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3第三方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同期限12.合同附件12.1监理大纲12.2监理细则12.3其他相关文件13.合同签订日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称：X监理有限公司1.1.2单位地址：省市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：138xxxx56781.1.5法人代表：1.2施工单位信息1.2.1单位名称：建筑有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：139xxxx1.2.5法人代表：赵六1.3项目相关信息1.3.1项目名称：2024年变电站施工项目1.3.2项目地点：省市区变电站1.3.3项目规模：500kV变电站1.3.4项目投资：人民币5亿元2.合同签订依据及背景2.1相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等2.2项目批准文件：省发展和改革委员会《关于变电站建设的批复》2.3设计文件及图纸：由设计研究院提供的变电站设计文件及施工图纸3.监理工作范围3.1施工阶段监理3.1.1施工准备阶段：对施工组织设计、施工方案等进行审查3.1.2施工实施阶段：对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全3.1.3施工验收阶段：对工程质量、进度、安全等方面进行全面验收3.2设计阶段监理3.2.1设计审查：对设计文件进行审查，确保设计合理、合规3.2.2设计变更管理：对设计变更进行审查、确认和监督实施3.3设备采购及安装监理3.3.1设备采购：对设备采购文件进行审查，确保设备质量符合要求3.3.2设备安装：对设备安装过程进行监督，确保安装质量3.4保修阶段监理3.4.1保修期内对工程质量进行跟踪检查，确保工程质量3.4.2对保修期内发生的质量问题进行处理和协调4.监理工作内容4.1施工质量控制4.1.1对施工过程中的材料、设备、工艺等进行检查，确保符合设计要求4.1.2对施工过程中的隐蔽工程进行验收，确保施工质量4.2施工进度控制4.2.1编制施工进度计划，对施工进度进行跟踪和控制4.2.2对施工进度进行审核，确保按期完成施工任务4.3施工安全控制4.3.1对施工现场的安全措施进行检查，确保施工安全4.3.2对安全事故进行调查处理，防止安全事故发生4.4环境保护与文明施工4.4.1对施工现场的环保措施进行检查，确保符合环保要求4.4.2对施工现场的文明施工进行检查，确保施工文明4.5验收与移交4.5.1对施工完成的工程进行验收，确保工程质量符合要求4.5.2对验收合格的工程进行移交，确保工程顺利投入使用5.监理工作标准5.1国家及行业标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《电力工程施工及质量验收规范》等5.2地方及行业标准：省建筑工程施工质量验收规范、市电力工程施工及质量验收规范等5.3企业内部标准：X监理有限公司施工监理工作手册6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额：人民币300万元6.2费用支付方式：按月支付，每月支付监理费用的10%6.3费用支付时间：每月5日前支付上一个月的监理费用8.违约责任8.1监理单位违约责任8.1.1未按合同约定履行监理职责，导致工程质量不符合要求的，监理单位应承担相应的违约责任，并赔偿因此给施工单位造成的损失。8.1.2监理单位未按合同约定完成监理工作，延误工程进度的，应向施工单位支付违约金，违约金按每日合同监理费用的1%计算。8.1.3监理单位泄露施工单位商业秘密或违反保密约定的，应承担相应的法律责任。8.2施工单位违约责任8.2.1施工单位未按设计图纸和施工规范施工，导致工程质量问题的，应承担修复责任，并赔偿因此给监理单位造成的损失。8.2.2施工单位未按合同约定进行施工，延误工程进度的，应向监理单位支付违约金，违约金按每日合同工程总价的0.5%计算。8.2.3施工单位违反合同约定，导致工程安全事故的，应承担全部责任，并赔偿因此给监理单位和第三方造成的损失。8.3第三方违约责任8.3.1第三方提供的设计、材料或设备存在质量问题，导致工程事故或损失的，第三方应承担相应的责任。8.3.2第三方违反合同约定，导致监理工作受阻或延误的，第三方应承担违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：省市仲裁委员会9.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和省市仲裁委员会的仲裁规则执行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，严重损害对方合法权益的，另一方有权解除合同。10.2合同终止条件：合同约定的监理工作完成，或者因不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，合同终止。10.3合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行清算，并妥善处理剩余工程和未履行完毕的义务。11.合同生效与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同约定的监理工作完成，或因双方协商一致解除合同。11.3合同期限：合同期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止。12.合同附件12.1监理大纲12.2监理细则12.3其他相关文件：包括但不限于施工图纸、设计文件、验收报告等。13.合同签订日期13.1合同签订日期：2023年11月15日14.合同份数及保管14.1合同份数：正本两份，副本各一份，双方各执一份。14.2合同保管：正本由双方分别妥善保管，副本用于存档和备查。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义：指在合同执行过程中，由于项目需要，经甲乙双方同意，引入的具备专业能力、独立承担法律责任的其他实体或个人。15.2第三方介入的范围：包括但不限于技术咨询、设备供应、材料采购、工程分包、专业检测、安全评估等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的引入：由甲乙双方共同协商确定需要引入的第三方，并报相关监管部门审批。16.2第三方介入的确定：第三方应具备相应的资质和经验，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.3第三方介入的整合：第三方应与甲乙双方共同工作，确保项目顺利实施。17.第三方介入的责任划分17.1第三方责任：第三方应按照与甲乙双方签订的协议，独立承担相应的责任，包括但不限于合同约定的质量、进度、安全等责任。17.2甲乙双方责任：甲乙双方应按照合同约定，各自承担相应的责任，第三方介入不改变甲乙双方在合同中的基本责任。18.第三方介入的责权利18.1第三方权利：18.1.1按照协议约定获得报酬。18.1.2在其专业范围内独立开展工作。18.1.3享有合同约定的其他权利。18.2第三方义务：18.2.1按照协议约定履行工作职责。18.2.2确保工作质量、进度和安全。18.2.3遵守国家法律法规和行业规范。18.3第三方责任：18.3.1因第三方原因导致的质量、进度、安全事故，第三方应承担相应责任。18.3.2因第三方原因导致的项目损失，第三方应承担相应的赔偿责任。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的责任限额，由甲乙双方与第三方在协议中约定，并在合同中予以明确。19.2责任限额的调整：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致责任限额需要调整的，甲乙双方与第三方应协商一致，并签订补充协议。20.第三方介入的监督管理20.1甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督管理，确保第三方履行合同义务。20.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，接受甲乙双方的监督检查。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。21.2协商不成的，按照本合同第九条规定的争议解决方式处理。22.第三方介入的合同终止22.1第三方介入的合同终止条件：第三方完成协议约定的任务，或因合同约定的其他原因终止。22.2第三方介入的合同终止程序：合同终止前，甲乙双方与第三方应进行清算，并签订合同终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲要求：详细列明监理工作的范围、内容、标准、方法、进度安排等。说明：监理大纲是监理工作的基础文件，用于指导监理人员开展日常工作。2.监理细则要求：具体规定监理工作的具体操作流程、工作方法、检查标准、验收标准等。说明：监理细则是监理工作的具体实施指南，确保监理工作有章可循。3.施工图纸及设计文件要求：包括变电站的总体设计、电气设计、结构设计等图纸和文件。说明：施工图纸和设计文件是施工和监理工作的依据，确保施工符合设计要求。4.材料及设备采购合同要求：详细列明采购的设备、材料名称、规格、数量、价格、供应商等。说明：采购合同是确保施工材料及设备质量的重要文件。5.施工单位施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是施工单位对施工过程的规划和安排。6.施工单位进度计划要求：详细列出施工进度节点、时间安排、里程碑事件等。说明：进度计划是确保工程按期完成的重要文件。7.施工单位质量保证体系文件要求：包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任等。说明：质量保证体系文件是确保工程质量的基础。8.施工单位安全管理制度要求：包括安全管理制度、安全操作规程、安全责任等。说明：安全管理制度是确保施工安全的重要文件。9.验收报告要求：详细记录工程质量、进度、安全等方面的验收情况。说明：验收报告是工程完工后，对工程质量、进度、安全进行综合评估的重要文件。10.第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体内容、责任、权利、义务等。说明：第三方介入协议是明确第三方在项目中的地位和作用的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.监理单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行监理职责，导致工程质量不符合要求。责任认定：监理单位应承担修复责任，并赔偿施工单位因此造成的损失。示例：监理单位未及时发现施工单位使用的材料不符合要求，导致工程质量问题，监理单位应负责修复并赔偿损失。2.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按设计图纸和施工规范施工，导致工程质量问题。责任认定：施工单位应承担修复责任，并赔偿监理单位因此造成的损失。示例：施工单位在施工过程中未按设计图纸要求进行施工，导致工程质量问题，施工单位应负责修复并赔偿监理单位损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按协议约定履行职责，导致项目损失。责任认定：第三方应承担相应责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例：第三方在设备供应过程中，提供的设备存在质量问题，导致工程进度延误，第三方应承担修复责任并赔偿损失。4.不可抗力导致的违约行为及责任认定违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：不可抗力事件发生后，甲乙双方应协商解决，根据不可抗力影响程度，合理分担损失。示例：因自然灾害导致工程进度延误，甲乙双方应协商确定损失分担方案。全文完。2024年变电站施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理职责4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.合同期限及终止条件5.1合同期限5.2合同终止条件6.监理工作要求6.1监理工作原则6.2监理工作程序6.3监理人员资质要求7.质量控制7.1质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷处理8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保纠纷处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同变更与终止13.1合同变更程序13.2合同变更内容13.3合同终止程序14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称：甲方（施工单位）：电力建设有限公司乙方（监理单位）：工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人：甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址：甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年1月1日2.工程概况2.1工程名称：变电站新建工程2.2工程地点：省市区镇2.3工程规模：变电站占地面积平方米，建设容量兆伏安2.4工程进度：合同签订后，乙方应在30日内完成进场工作，并在合同期限内完成监理工作3.监理范围与内容3.1监理范围：本工程的设计、施工、调试、验收等全过程3.2监理内容：包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面的监督与管理3.3监理职责：负责对施工单位的施工质量、进度、安全、环保等进行监督检查，确保工程符合国家相关法律法规、设计文件及施工图纸的要求4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2费用支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：1）进场费：合同签订后5个工作日内支付总额的20%2）中期费用：监理工作进度达到50%时支付总额的30%3）竣工费用：监理工作进度达到90%时支付总额的40%4）尾款：工程竣工验收合格后支付总额的10%4.3费用支付时间：甲方应在约定的时间内，通过银行转账方式向乙方支付相应费用5.合同期限及终止条件5.1合同期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止5.2合同终止条件：发生下列情况之一，合同即终止：1）合同约定的监理工作已完成2）工程提前竣工或延期完工3）因不可抗力导致合同无法履行4）双方协商一致解除合同6.监理工作要求6.1监理工作原则：严格按照国家相关法律法规、设计文件及施工图纸的要求进行监理工作6.2监理工作程序：按照监理大纲、监理细则和监理工作计划进行监理工作6.3监理人员资质要求：监理人员应具备相关专业的监理工程师资格，且具有相应的实际工作经验8.环境保护8.1环保要求：乙方在监理过程中，应严格执行国家和地方有关环境保护的法律法规，确保施工过程中不造成环境污染。8.2环保措施：乙方应监督施工单位采取有效措施，减少施工过程中的噪声、粉尘、废水、固体废弃物等对环境的影响，确保施工现场符合环保要求。8.3环保纠纷处理：如发生环保纠纷，乙方应协助甲方与施工单位协商解决，协商不成时，应依法向有关部门申请调解或仲裁。9.争议解决9.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如协商不成，争议双方可约定选择仲裁委员会仲裁解决。9.3争议解决程序：仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.违约责任10.1违约情形：任何一方违反本合同约定，均构成违约。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿：违约金的具体数额由双方在合同中约定，赔偿损失应根据实际损失计算。11.合同解除1）一方严重违约，经另一方书面通知后仍未纠正；2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由；合同解除自通知到达对方之日起生效。11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作，并结算相关费用。12.合同变更与终止12.1合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署书面变更协议。12.2合同变更内容：合同变更应包括变更后的合同条款、变更原因、变更生效日期等。12.3合同终止程序：合同终止时，双方应按照合同约定和法律规定处理相关事宜，包括但不限于工程验收、结算、资料移交等。13.其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容以及与合同履行相关的技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.合同生效与终止14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止：本合同在履行完毕或依照约定终止条件终止后失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所称的第三方，是指除合同双方外的，因合同履行需要介入合同关系的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、设计方、施工方等。1）提供技术服务或专业咨询；2）进行工程质量检测或验收；3）提供合同履行的必要协助或支持；4）作为争议解决的中立方。15.3第三方介入程序：1）任何第三方介入合同关系，需经合同双方书面同意；2）第三方介入后，应与合同双方签订相应的合作协议或服务合同；3）第三方介入的具体事宜，由合同双方与第三方协商确定。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方在履行其职责过程中，因其自身原因造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。具体责任限额由合同双方与第三方在合作协议或服务合同中约定。1）不可抗力事件；2）合同双方未履行合同约定的协助义务；3）第三方在履行职责过程中，已尽合理注意义务，但仍因不可预见的原因造成损失的。17.第三方权利1）获取合同双方提供的相关资料和文件；2）要求合同双方提供必要的协助和配合；3）根据合同约定，收取相应的服务费用。18.第三方与其他方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：1）第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的相关规定和要求；2）甲方对第三方的工作成果和提供的服务负有监督和验收责任；3）甲方对第三方在履行职责过程中产生的后果承担连带责任。18.2第三方与乙方的划分：1）乙方在第三方介入期间，应继续履行合同约定的监理职责；2）乙方对第三方的服务质量和成果负有监督和评价责任；18.3第三方与其他第三方的划分：1）各第三方在合同履行过程中，应相互尊重、公平竞争，不得损害其他第三方的合法权益；2）各第三方之间发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有关部门申请调解或仲裁。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整：第三方介入后，如需对合同进行相应调整，应由合同双方与第三方协商一致，并签订书面变更协议。19.2合同变更生效：合同变更协议经合同双方和第三方签字盖章后生效，对各方具有同等法律约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本复印件2.合同双方法定代表人身份证明文件3.合同双方授权委托书4.工程设计文件及施工图纸5.工程施工许可证明6.工程质量验收报告7.工程进度报告8.工程变更通知单9.工程结算报告10.工程保修书11.第三方合作协议或服务合同12.第三方资质证明文件13.争议解决相关文件14.合同履行过程中的其他相关文件详细要求和说明：1.所有附件均需加盖合同双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.附件内容应真实、完整、有效，与合同内容相符。3.附件的提供和使用应遵循保密原则，未经合同双方同意，不得对外泄露。4.附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方法定代表人未按时履行合同约定的付款义务。1.2乙方未按时完成监理工作或提供监理服务。1.3第三方未按照合作协议或服务合同履行职责。1.4合同一方未按约定提供工程资料或信息。1.5合同一方未按约定进行工程验收或结算。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额由合同双方在合同中约定，一般不超过合同总金额的10%。2.3赔偿损失应根据实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。简要示例说明：2.1甲方法定代表人未按时履行合同约定的付款义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。2.2乙方未按时完成监理工作或提供监理服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的3%。2.3第三方未按照合作协议或服务合同履行职责，合同双方有权要求第三方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年变电站施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位法定代表人1.3监理单位注册地址1.4施工单位名称1.5施工单位法定代表人1.6施工单位注册地址2.项目概况2.1变电站项目名称2.2变电站建设地点2.3变电站建设规模2.4变电站建设工期2.5变电站投资总额3.监理范围3.1监理内容3.2监理标准3.3监理方式3.4监理职责4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理程序5.1监理前期准备5.2施工过程监理5.3竣工验收监理5.4运行维护监理6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理7.安全监理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全检查7.4安全事故处理8.进度控制8.1进度计划8.2进度检查8.3进度调整8.4进度延误处理9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更费用9.4变更生效时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：监理有限公司1.2监理单位法定代表人：1.3监理单位注册地址：省市区路号1.4施工单位名称：建设集团有限公司1.5施工单位法定代表人：1.6施工单位注册地址：省市区路号2.项目概况2.1变电站项目名称：变电站扩建工程2.2变电站建设地点：省市区镇2.3变电站建设规模：500kV变电站，容量为2×1000MVA2.4变电站建设工期：30个月2.5变电站投资总额：人民币3亿元3.监理范围3.1监理内容：包括但不限于施工图纸的审查、施工过程的质量、进度、安全、合同履行情况的监督等。3.2监理标准：按照国家有关电力工程建设的法规、规范、标准和施工图设计要求执行。3.3监理方式：采用全过程、全方位、全天候的监理方式。3.4监理职责：负责对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术措施、施工质量、施工进度、施工安全、合同履行等进行监督检查。4.监理费用4.1监理费用总额：人民币200万元4.2费用支付方式：分阶段支付，合同签订后支付总额的20%，进度款支付时支付总额的60%，竣工验收合格后支付总额的20%。4.3费用支付时间：每月末支付当月监理费用。5.监理程序5.1监理前期准备：监理单位在合同签订后10日内完成监理人员的选派、监理计划的编制、监理设备的准备等工作。5.2施工过程监理：监理单位对施工过程进行现场检查，确保施工质量、进度、安全符合要求。5.3竣工验收监理：监理单位对竣工验收工作进行全过程监督，确保工程符合设计要求和质量标准。5.4运行维护监理：监理单位对变电站的运行维护工作进行监督检查，确保变电站安全稳定运行。6.质量控制6.1质量标准：按照国家有关电力工程建设的法规、规范、标准和施工图设计要求执行。6.2质量检查：监理单位对施工质量进行定期和不定期的检查，发现质量问题及时通知施工单位整改。6.3质量问题处理：对发现的质量问题，监理单位有权要求施工单位进行整改，并跟踪整改结果。7.安全监理7.1安全责任：监理单位对施工现场的安全责任进行监督，确保施工安全。7.2安全措施：监理单位对施工单位的安全措施进行审查，确保安全措施落实到位。7.3安全检查：监理单位对施工现场进行定期和不定期的安全检查，发现安全隐患及时通知施工单位整改。7.4安全事故处理：对发生的安全事故，监理单位应立即上报相关部门，并配合事故调查和处理。8.进度控制8.1进度计划：监理单位根据施工合同和施工图纸，编制详细的进度计划，并报业主单位批准。8.2进度检查：监理单位对施工进度进行定期和不定期的检查，确保工程按计划推进。8.3进度调整：如因特殊情况导致进度延误，监理单位应及时与施工单位沟通，共同制定调整方案。8.4进度延误处理：如因施工单位原因导致进度延误，监理单位有权要求施工单位采取措施加快进度，并可能扣除相应违约金。9.合同变更9.1变更程序：任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。9.2变更内容：包括但不限于工程量变更、设计变更、工期延长等。9.3变更费用：变更费用按照实际情况计算，并由变更双方承担。9.4变更生效时间：变更协议签署后立即生效。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时支付监理费用、未按期完成监理工作、违反合同规定等。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算方法：违约赔偿金额按照实际损失和合同约定进行计算。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序：争议发生后，双方应在30日内提交争议解决申请。11.3争议解决地点：争议解决地点为合同签订地或双方协商一致的其他地点。12.合同解除12.1解除条件：包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件等。12.2解除程序：一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。13.合同生效与终止13.1生效条件：双方在合同上签字盖章后，合同生效。13.2生效日期：合同生效日期为双方签字盖章之日起。13.3终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.4终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。14.其他14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，并应及时协商解决。14.2法律法规变更：如法律法规变更导致合同内容不适用，双方应协商修改或终止合同。14.3合同附件：合同附件包括但不限于施工图纸、监理计划、进度计划等。14.4合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同履行过程的其他组织或个人，包括但不限于监理公司、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。a)第三方具有相应的资质和能力；b)第三方的介入不违反国家法律法规和行业规范；c)第三方的介入对合同履行有益，不损害甲乙双方的合法权益。15.1.3第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责，包括但不限于：a)监理单位：对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全；b)设计单位：提供设计咨询服务，确保设计方案的合理性和可行性；c)检测机构：对工程材料、设备进行检测，确保符合质量标准；d)咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；e)保险公司：根据合同约定，提供相应的保险服务。15.3第三方权利a)根据合同约定收取服务费用；b)要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料；c)在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的权利义务划分：a)第三方对甲乙双方的责任仅限于合同约定，不承担超出合同范围的责任；b)第三方对甲乙双方的责任，甲乙双方应共同承担责任，按照各自过错比例承担相应责任；c)第三方对甲乙双方的责任，甲乙双方有权向第三方追偿。15.4.2第三方与其他各方的关系：a)第三方与施工单位：第三方对施工单位的责任，由施工单位承担；b)第三方与供应商：第三方对供应商的