2024年建设工程植筋劳务承包范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程植筋劳务承包范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4植筋劳务2.合同范围及内容2.1承包范围2.2承包内容2.3承包方式3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前5.合同履行5.1承包方义务5.2发包方义务5.3工程质量5.4安全生产6.合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更价款7.合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除后果8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议方式9.2仲裁机构9.3仲裁费用10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止11.其他条款11.1保密条款11.2知识产权11.3不可抗力11.4法律适用11.5争议解决12.附件12.1工程图纸12.2技术要求12.3工程量清单13.合同签订日期14.合同签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4植筋劳务植筋劳务是指乙方按照甲方的要求，在工程中进行钢筋植入作业的一项专业服务。第二条合同范围及内容2.1承包范围乙方承包的范围包括工程所需的植筋劳务全部工作内容，以及与植筋劳务相关的设计、咨询、技术服务等。2.2承包内容乙方承包的内容具体包括但不限于：植筋劳务的设计方案、施工图纸、施工方案、施工组织设计、施工安全措施、施工质量控制等。2.3承包方式乙方采取的方式是全包方式，即乙方负责完成工程所需的全部植筋劳务工作，包括但不限于材料采购、施工设备、施工人员等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指乙方完成工程所需的全部费用，包括劳务费、材料费、设备费、人员费、管理费、税金等。合同总价详见附件。3.2价格调整除合同约定的价格调整条款外，合同总价一经确定，除非合同另有约定，否则不得调整。3.3支付方式甲方按照双方约定的支付方式，向乙方支付合同价款。具体的支付方式、支付时间、支付比例等详见附件。第四条合同工期4.1工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程。具体的工期要求详见附件。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3工期提前乙方如提前完成工程，应按照合同约定与甲方协商确定提前完成工程的奖励等事宜。第五条合同履行5.1承包方义务乙方应按照合同约定，完成工程的植筋劳务工作，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。5.2发包方义务甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，提供施工条件，以及履行合同约定的其他义务。5.3工程质量乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，保证工程质量满足甲方的要求。5.4安全生产乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，保证施工过程中的安全生产。第六条合同变更6.1变更条件合同变更应征得双方同意，并签订书面变更协议。6.2变更程序合同变更应按照双方约定的程序进行，包括但不限于：变更协议的签订、变更内容的确认等。6.3变更价款合同变更引起的价款调整，应按照双方约定的方式进行。第八条合同解除8.1解除条件一方如因对方严重违约等原因有权解除合同，具体解除条件详见附件。8.2解除程序合同解除应按照双方约定的程序进行，包括但不限于：解除协议的签订、解除通知的发送等。8.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于：结算、赔偿等。第九条违约责任9.1违约行为双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，具体违约行为详见附件。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：违约金、损害赔偿等。9.3违约赔偿因一方违约导致对方损失的，违约方应按照合同约定及法律规定承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁机构如选择仲裁解决，双方应约定仲裁机构，具体详见附件。10.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，具体包括但不限于：仲裁申请费、仲裁费、律师费等。第十一条其他条款11.1保密条款双方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密，具体保密内容、保密期限等详见附件。11.2知识产权双方应尊重对方在合同履行过程中产生的知识产权，具体包括但不限于：专利权、著作权等。11.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按照合同约定及法律规定处理。11.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律，具体法律、法规、政策等详见附件。11.5争议解决如本合同的任何条款与法律、法规相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。第十二条附件12.1工程图纸工程图纸是本合同的组成部分，具体内容详见附件。12.2技术要求技术要求是本合同的组成部分，具体内容详见附件。12.3工程量清单工程量清单是本合同的组成部分，具体内容详见附件。第十三条合同签订日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具体日期详见附件。第十四条合同签订地点本合同在中华人民共和国（省/市/区）签订，具体地点详见附件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义第三方是指非甲乙方合同当事人，但为甲乙方提供协助或服务，介入本合同履行过程中的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任第三方介入本合同并不意味着免除甲乙双方的合同责任。第三方应独立承担其提供协助或服务过程中的责任。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和信誉。第十六条第三方义务及责任16.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求，提供协助或服务，并保证其服务质量、安全、进度等满足甲乙方的要求。16.2第三方责任限额第三方对甲乙方承担的责任限额，应由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确。16.3第三方赔偿如第三方因违约、过失等原因导致甲乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方应与甲方建立独立的服务关系，其提供的服务不得违反本合同的约定。17.2第三方与乙方关系第三方应与乙方建立独立的服务关系，其提供的服务不得违反本合同的约定。17.3第三方与甲乙方的沟通第三方与甲乙方的沟通应通过甲乙双方授权的代表进行，确保沟通的准确性和有效性。第十八条第三方介入的变更与解除18.1变更条件如因第三方原因导致合同变更，甲乙双方应按照本合同约定的变更程序进行。18.2解除条件如第三方未能履行其义务或存在违约行为，甲乙双方有权解除与第三方的服务关系。18.3解除程序甲乙双方应按照本合同约定的解除程序进行，并处理合同解除后的相关事宜。第十九条第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。19.2第三方作为被告如第三方作为被告参与争议解决，甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式进行。第二十十条第三方介入的额外条款及说明20.1额外条款甲乙双方可根据本合同的约定，与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务。20.2说明本合同中未涉及第三方责任的部分，甲乙双方应与第三方另行签订协议，明确第三方的责任限额等事项。第二十一条第三方介入的保密及知识产权21.1保密第三方应对甲乙方提供的保密信息予以保密，具体保密内容、保密期限等详见附件。21.2知识产权第三方应尊重甲乙方在合同履行过程中产生的知识产权，具体包括但不限于：专利权、著作权等。第二十二条第三方介入的法律适用与争议解决22.1法律适用本合同及第三方介入相关的协议适用中华人民共和国法律，具体法律、法规、政策等详见附件。22.2争议解决如第三方介入引起的争议与本合同的争议解决方式不同，甲乙双方应与第三方协商确定争议解决方式。第二十三条附件23.1第三方协议甲乙双方与第三方签订的协议是本合同的组成部分，具体内容详见附件。23.2第三方资质证明第三方提供的资质证明文件是本合同的组成部分，具体内容详见附件。第二十四条合同签订日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，具体日期详见附件。第二十五条合同签订地点本合同在中华人民共和国（省/市/区）签订，具体地点详见附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括但不限于工程布局、结构设计、细部构造等，并应符合国家相关标准和规范。图纸应清晰、准确，以便乙方准确理解工程要求。附件二：技术要求详细要求：技术要求应包括工程的质量标准、材料要求、施工工艺、验收标准等。技术要求应详细、具体，以便乙方明确工程的具体要求。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应包括工程所需材料、工程量、单价、合价等详细信息。清单应准确、完整，以便乙方合理规划施工进度和成本。附件四：第三方协议详细要求：第三方协议应包括与第三方签订的具体协议内容，明确双方的权利义务、服务范围、责任限额等。附件五：第三方资质证明详细要求：第三方提供的资质证明文件应包括第三方的营业执照、资质证书等相关文件，以证明第三方具备相应的合法经营资格和能力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求。3.第三方未按约定提供服务或服务不符合要求。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额应根据合同约定和实际损失情况进行确定。2.损害赔偿：如违约方违约行为导致守约方损失，违约方应承担相应的损害赔偿责任。3.工期延误：如乙方未按约定时间完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。4.服务质量不符：如第三方提供的服务不符合约定，应承担相应的赔偿责任。示例说明：说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同中的甲方、乙方和第三方。2.合同履行：指合同当事人按照合同约定完成合同义务的行为。4.违约金：指违约方应向守约方支付的，因违约行为造成的损失赔偿金。5.损害赔偿：指因违约行为