2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同3篇_第1页
2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同3篇_第2页
2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同3篇_第3页
2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同3篇_第4页
2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.苗木种植3.1苗木品种及数量3.2苗木种植时间3.3苗木种植技术要求3.4苗木栽植密度3.5苗木栽植质量要求4.苗木养护4.1苗木养护内容4.2苗木养护标准4.3苗木养护周期4.4苗木养护责任人5.质量保证5.1苗木质量保证5.2工程质量保证5.3质量验收标准5.4质量问题处理6.费用及支付6.1苗木种植费用6.2苗木养护费用6.3费用支付方式6.4费用支付时间7.风险责任7.1自然灾害风险7.2技术风险7.3管理风险7.4风险责任划分8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1合同附件一:苗木清单11.2合同附件二:苗木种植方案11.3合同附件三:苗木养护方案12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署双方代表13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更生效14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:园林绿化有限公司乙方:苗木种植养护公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度园林绿化苗木种植与养护项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模总面积为10000平方米2.4项目期限自2024年1月1日至2024年12月31日3.苗木种植3.1苗木品种及数量品种:常绿乔木、落叶乔木、灌木等数量:共计5000株3.2苗木种植时间2024年2月1日至2024年3月31日3.3苗木种植技术要求严格按照甲方提供的种植技术手册进行操作3.4苗木栽植密度乔木:每平方米2株灌木:每平方米3株3.5苗木栽植质量要求栽植深度适宜,根系完整,无明显病虫害4.苗木养护4.1苗木养护内容浇水、施肥、修剪、病虫害防治等4.2苗木养护标准符合国家相关苗木养护标准4.3苗木养护周期每周至少一次,特殊情况可适当调整4.4苗木养护责任人乙方指定专人负责养护工作5.质量保证5.1苗木质量保证乙方保证所种植苗木符合甲方要求的质量标准5.2工程质量保证乙方保证苗木种植与养护工作符合国家相关工程质量标准5.3质量验收标准按照甲方提供的质量验收标准执行5.4质量问题处理发现问题及时上报,双方协商解决6.费用及支付6.1苗木种植费用共计人民币10万元整6.2苗木养护费用共计人民币5万元整6.3费用支付方式甲方分两次支付,首次支付50%,剩余50%在苗木种植与养护工作完成后支付6.4费用支付时间首次支付:2024年1月10日第二次支付:2024年12月31日8.风险责任8.1自然灾害风险如遇不可抗力因素,如地震、洪水等自然灾害导致苗木受损,乙方应立即通知甲方,并采取必要措施进行保护。损失由双方根据实际情况协商分担。8.2技术风险因苗木种植与养护过程中出现的技术问题,乙方应负责解决,如因技术原因导致苗木死亡率超过正常比例,乙方应承担相应责任。8.3管理风险因乙方管理不善导致的苗木损失,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方相应损失。8.4风险责任划分具体风险责任划分详见附件《风险责任明细表》。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于:未按合同约定时间完成苗木种植与养护工作、苗木质量不符合约定标准、未按时支付费用等。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿标准违约金按每日千分之五计算,最高不超过合同总金额的10%。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件双方签署合同并完成相关手续后,合同生效。11.2合同终止条件合同到期或双方协商一致解除合同。11.3合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未改正;(2)不可抗力因素导致合同无法履行;(3)法律法规规定或双方约定的其他解除条件。12.合同附件12.1合同附件一:苗木清单详细列明苗木品种、数量、规格、产地等信息。12.2合同附件二:苗木种植方案包括苗木种植时间、技术要求、养护措施等。12.3合同附件三:苗木养护方案包括养护内容、标准、周期、责任人等。13.合同签署13.1合同签署日期2024年1月5日13.2合同签署地点市区街道大厦13.3合同签署双方代表甲方代表:乙方代表:14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入合同关系的主体,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、评估机构、担保机构等。15.2第三方介入方式第三方介入合同关系的方式包括但不限于:(1)监理:第三方对苗木种植与养护工作进行监督、检查、验收,确保合同履行。(2)咨询:第三方提供专业意见或建议,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。(3)检测:第三方对苗木质量、工程质量进行检测,确保符合合同约定。(5)担保:第三方为甲乙双方提供担保,确保合同履行。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总金额的5%。15.3.2责任划分(1)监理责任:第三方负责对苗木种植与养护工作进行监理,确保符合合同约定。如因监理不当导致损失,第三方应承担相应责任。(2)咨询责任:第三方提供专业意见或建议,甲乙双方根据建议自行决策。如因第三方建议导致损失,第三方不承担直接责任,但应协助甲乙双方分析原因。(3)检测责任:第三方负责对苗木质量、工程质量进行检测,确保符合合同约定。如因检测不当导致损失,第三方应承担相应责任。(4)评估责任:第三方负责对苗木价值、工程价值进行评估,甲乙双方根据评估结果自行决策。如因评估不当导致损失,第三方不承担直接责任,但应协助甲乙双方分析原因。(5)担保责任:第三方为甲乙双方提供担保,如因担保原因导致损失,第三方应承担相应责任。15.4第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供相关资料,以履行其职责。(2)第三方有权对苗木种植与养护工作进行监督、检查、验收。(3)第三方有权要求甲乙双方按照约定支付费用。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方的关系:第三方接受甲方的委托,履行监理、咨询、检测、评估等职责。(2)第三方与乙方的关系:第三方接受乙方的委托,履行苗木种植与养护工作。(3)第三方与合同其他各方的关系:第三方作为独立的第三方主体,不参与甲乙双方的内部事务,仅对合同履行过程中的问题进行监督、检查、验收等。16.增加的额外条款及说明16.1第三方介入的程序(1)甲乙双方在合同中明确第三方介入的事项、方式、时间等。(2)甲乙双方应与第三方签订相应的委托协议或合同。(3)第三方应在约定的时间内履行其职责。16.2第三方介入的费用(1)第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。(2)第三方介入的费用应纳入合同总金额。(3)第三方介入的费用支付方式与合同其他费用支付方式相同。16.3第三方介入的变更(1)甲乙双方如需变更第三方介入的事项、方式、时间等,应提前通知第三方。(2)第三方有权拒绝变更,如接受变更,应重新签订委托协议或合同。(3)第三方介入的变更不影响合同其他条款的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:苗木清单详细要求:列明苗木品种、学名、规格、数量、产地、供应商等信息。树木高度、冠幅、胸径等规格参数。苗木质量等级、病虫害情况等。说明:本附件作为合同附件,是苗木种植与养护工作的基础依据。甲方应在苗木种植前提供本附件,乙方应根据清单进行种植。2.合同附件二:苗木种植方案详细要求:种植时间、地点、技术要求、施工流程等。土壤处理、苗木选择、栽植方法、浇灌技术等。环保、安全、文明施工措施。说明:本附件作为合同附件,是苗木种植工作的技术指导文件。乙方应严格按照本方案进行苗木种植。3.合同附件三:苗木养护方案详细要求:养护内容、标准、周期、责任人等。浇水、施肥、修剪、病虫害防治等具体措施。环保、安全、文明养护措施。说明:本附件作为合同附件,是苗木养护工作的指导文件。乙方应严格按照本方案进行苗木养护。4.合同附件四:风险责任明细表详细要求:明确甲乙双方在自然灾害、技术风险、管理风险等方面的责任划分。列出可能发生的风险类型、责任主体、赔偿标准等。说明:本附件作为合同附件,是风险责任划分的详细说明。甲乙双方应严格按照本明细表履行风险责任。5.合同附件五:第三方委托协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、方式、时间等。第三方职责、权利、义务等。第三方费用、支付方式等。说明:本附件作为合同附件,是第三方介入合同的补充协议。甲乙双方与第三方应签订本协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)苗木种植与养护工作未按时完成。责任认定标准:根据合同约定的时间,超过约定时间完成苗木种植与养护工作,视为违约。示例:乙方未能在约定时间内完成苗木种植工作,超过约定时间30天。(2)苗木质量不符合约定标准。责任认定标准:苗木质量不符合合同约定,经检测机构鉴定,视为违约。示例:乙方种植的苗木质量不符合约定标准,经检测机构鉴定,苗木死亡率超过10%。(3)未按合同约定支付费用。责任认定标准:甲方未按合同约定时间支付费用,视为违约。示例:甲方未在约定时间内支付苗木种植费用,超过约定时间15天。(4)第三方责任导致损失。责任认定标准:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,视为违约。示例:监理单位在监理过程中,因监理不当导致苗木受损,经评估,损失金额为人民币5万元。全文完。2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方法定代表人1.1.3.分包方注册资本1.1.4.分包方注册地址1.1.5.分包方联系电话1.1.6.分包方电子邮箱1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方法定代表人1.2.3.总包方注册资本1.2.4.总包方注册地址1.2.5.总包方联系电话1.2.6.总包方电子邮箱2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.苗木种植与养护内容3.1.苗木种植3.1.1.种植苗木种类及数量3.1.2.种植标准3.1.3.种植时间3.2.苗木养护3.2.1.养护标准3.2.2.养护责任3.2.3.养护时间4.合同价款4.1.合同总价4.2.付款方式4.3.付款时间5.质量要求5.1.苗木种植质量要求5.2.苗木养护质量要求6.交工验收6.1.交工验收标准6.2.交工验收时间6.3.交工验收程序7.违约责任7.1.分包方违约责任7.2.总包方违约责任8.争议解决8.1.争议解决方式8.2.争议解决机构9.合同解除9.1.合同解除条件9.2.合同解除程序10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.2.合同生效时间10.3.合同终止条件10.4.合同终止时间11.合同附件11.1.项目地理位置图11.2.苗木种植与养护方案11.3.付款凭证11.4.其他相关文件12.合同份数12.1.合同正本份数12.2.合同副本份数13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称:绿源园林绿化有限公司1.1.2.分包方法定代表人:1.1.3.分包方注册资本:1000万元1.1.4.分包方注册地址:省市区路号1.1.5.分包方联系电话:138xxxx56781.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称:市政工程有限责任公司1.2.2.总包方法定代表人:1.2.3.总包方注册资本:5000万元1.2.4.总包方注册地址:省市区路号1.2.5.总包方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1.项目名称:城市绿化提升工程2.2.项目地点:市区2.3.项目规模:总面积10000平方米2.4.项目工期:自2024年3月1日至2024年9月30日3.苗木种植与养护内容3.1.苗木种植3.1.1.种植苗木种类及数量:乔灌木共计1000株,其中乔木500株,灌木500株3.1.2.种植标准:按照国家标准《园林绿化工程施工及验收规范》执行3.1.3.种植时间:2024年3月15日至2024年3月30日3.2.苗木养护3.2.1.养护标准:按照国家标准《园林绿化养护管理规范》执行3.2.2.养护责任:分包方负责苗木的日常养护工作3.2.3.养护时间:自苗木种植完成之日起至合同终止之日止4.合同价款4.1.合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2.付款方式:分阶段付款,具体付款节点及金额如下:4.2.1.种植完成后支付合同价款的50%4.2.2.养护工作完成后支付合同价款的40%4.2.3.合同终止后支付合同价款的10%4.3.付款时间:每个付款节点后30日内支付5.质量要求5.2.苗木养护质量要求:苗木生长旺盛,无病虫害,绿化效果良好6.交工验收6.1.交工验收标准:按照国家标准《园林绿化工程施工及验收规范》执行6.2.交工验收时间:2024年10月15日6.3.交工验收程序:双方共同组织验收,验收合格后签署验收报告7.违约责任7.1.分包方违约责任:7.1.1.若苗木种植或养护质量不达标,分包方应承担修复或赔偿责任7.1.2.若因分包方原因导致工程延期,每延误一日,分包方应向总包方支付合同总价款的1%作为违约金7.2.总包方违约责任:7.2.1.若因总包方原因导致工程延期,总包方应承担修复或赔偿责任7.2.2.若总包方未按时支付款项,每延误一日,总包方应向分包方支付合同总价款的1%作为违约金8.争议解决8.1.争议解决方式8.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2.若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决8.2.争议解决机构8.2.1.争议解决机构为市区人民法院9.合同解除9.1.合同解除条件9.1.1.出现不可抗力事件,经双方确认无法继续履行合同时,可以解除合同9.1.2.分包方或总包方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施,可以解除合同9.2.合同解除程序9.2.1.一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方9.2.2.双方应就合同解除后的事宜进行协商,达成一致后签署合同解除协议10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.1.1.双方签署本合同,并经双方法定代表人或授权代表签字盖章10.1.2.合同签订后,双方应及时履行合同约定的各项义务10.2.合同生效时间10.2.1.合同自双方签署之日起生效10.3.合同终止条件10.3.1.合同约定的工期结束10.3.2.双方协商一致解除合同10.3.3.发生合同约定的解除条件10.4.合同终止时间10.4.1.合同约定的工期结束之日10.4.2.双方签署合同解除协议之日10.4.3.发生合同约定的解除条件之日11.合同附件11.1.项目地理位置图11.2.苗木种植与养护方案11.3.付款凭证11.4.其他相关文件12.合同份数12.1.合同正本份数:2份,双方各执1份12.2.合同副本份数:根据实际需要制作13.合同签署13.1.签署日期:2024年2月15日13.2.签署地点:省市区路号13.3.签署人员:分包方代表:总包方代表:14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,由双方协商解决14.2.本合同一式两份,具有同等法律效力14.3.本合同自双方签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义15.1.本合同中所称“第三方”是指任何非合同双方的自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、审计机构、仲裁机构等。16.第三方介入的范围16.1.第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、合同履行情况的评估、争议调解、仲裁裁决等。17.第三方介入的条件17.1.1.双方同意并书面委托第三方介入;17.1.2.第三方具备相应的资质和条件;17.1.3.第三方介入的内容与合同履行相关。18.第三方介入的程序18.1.双方应提前30日向第三方发出书面委托,明确第三方介入的具体事项;18.2.第三方应在收到委托后15日内给予书面回复,确认是否接受委托;18.3.第三方接受委托后,应按照合同约定和双方要求,独立、客观、公正地履行职责。19.第三方的权利与义务19.1.第三方的权利:19.1.1.根据合同约定,对合同履行情况进行监督、评估和调解;19.1.2.要求合同双方提供必要的资料和说明;19.1.3.对合同履行过程中的问题提出意见和建议;19.1.4.在合同双方发生争议时,依法进行调解或仲裁。19.2.第三方的义务:19.2.1.严格遵守合同约定和法律法规,独立、客观、公正地履行职责;19.2.2.及时向合同双方通报介入情况,保持信息透明;19.2.3.对合同双方提供的信息保密;19.2.4.对介入过程中产生的费用承担相应的责任。20.第三方责任限额20.1.第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的损失,应由第三方承担相应的赔偿责任;20.2.第三方的责任限额为合同总价的10%,超过部分由合同双方按比例分担;20.3.第三方的责任限额不适用于合同双方因不可抗力、合同双方故意或重大过失造成的损失。21.第三方介入的费用21.1.第三方介入的费用由合同双方承担,具体费用由双方协商确定;21.2.第三方介入的费用包括但不限于:差旅费、咨询费、评估费、调解费、仲裁费等。22.第三方介入的终止22.1.第三方介入期满或合同履行完毕,第三方应向合同双方提交书面报告,报告内容包括但不限于:介入过程、发现的问题、处理意见等;22.2.合同双方应在收到报告后15日内对报告内容进行确认;22.3.第三方介入终止后,合同双方应继续履行合同约定的各项义务。23.第三方介入与其他各方的划分说明23.1.第三方介入期间,合同双方应继续履行各自的合同义务,不得因第三方介入而免除或减轻;23.2.第三方介入的调解或仲裁结果,对合同双方具有约束力;23.3.第三方介入过程中,合同双方应尊重第三方的独立性,不得对第三方施加不正当影响;23.4.第三方介入的费用由合同双方承担,与合同履行无关的其他费用由合同双方各自承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目地理位置图要求:清晰标明项目具体位置、周边环境及交通情况。说明:地理位置图应包括项目范围、周边建筑物、道路、水系等信息,以便第三方和合同双方了解项目情况。2.苗木种植与养护方案要求:详细列出苗木种类、种植密度、养护措施及时间安排。说明:种植与养护方案应包括苗木品种选择、种植技术、养护标准、病虫害防治等内容,确保苗木种植与养护工作的顺利进行。3.付款凭证要求:提供合同约定的付款凭证,包括但不限于银行转账记录、发票、收据等。说明:付款凭证应真实、完整,作为合同履行情况的证明。4.交工验收报告要求:详细记录交工验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:交工验收报告应包括苗木种植与养护质量、工期完成情况等内容,作为工程验收的依据。5.争议调解协议要求:记录双方在争议调解过程中达成的共识及协议内容。说明:争议调解协议应包括争议事项、调解结果、双方签字等,作为解决争议的依据。6.争议仲裁裁决书要求:提供仲裁机构出具的裁决书,明确双方权利义务。说明:仲裁裁决书应包括争议事项、仲裁过程、裁决结果等内容,具有法律效力。7.合同解除协议要求:记录双方在合同解除过程中达成的共识及协议内容。说明:合同解除协议应包括解除原因、解除时间、双方签字等,作为合同解除的依据。8.其他相关文件要求:根据合同履行过程中产生的情况,提供其他必要的文件。说明:其他相关文件包括但不限于:合同变更协议、补充协议、通知函等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.分包方未按时完成苗木种植或养护工作。1.2.分包方种植或养护的苗木质量不符合合同约定。1.3.总包方未按时支付合同价款。1.4.第三方介入过程中,第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于:2.1.1.支付违约金;2.1.2.修复或赔偿损失;2.1.3.承担第三方介入产生的费用。3.违约责任示例:3.1.分包方未按时完成苗木种植工作,延误工期5天,应向总包方支付违约金人民币5000元。3.2.分包方种植的苗木成活率低于合同约定的95%,应向总包方赔偿损失人民币10万元。3.3.总包方未按时支付合同价款,每延误一日,应向分包方支付违约金人民币1000元。3.4.第三方在介入过程中,因故意或重大过失导致合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同目的与范围1.3合同期限1.4合同价格及支付方式2.工程内容及要求2.1种植区域及面积2.2苗木种类及规格2.3栽植技术要求2.4养护管理要求3.工程进度安排3.1种植阶段进度安排3.2养护阶段进度安排3.3验收阶段进度安排4.质量保证与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量责任与处理5.安全生产与环境保护5.1安全生产要求5.2环境保护措施5.3事故处理及责任6.合同变更与解除6.1变更程序6.2解除条件6.3解除程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1技术规范与标准10.2苗木清单及质量保证书10.3工程量清单及结算书11.其他约定11.1隐私保护11.2信息披露11.3不可抗力12.合同签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点13.合同份数及生效13.1合同份数13.2生效条件13.3生效日期14.合同附件清单14.1附件一:技术规范与标准14.2附件二:苗木清单及质量保证书14.3附件三:工程量清单及结算书第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息(1)甲方(发包方):[甲方全称](2)地址:[甲方地址](3)联系人:[甲方联系人](4)联系电话:[甲方联系电话](5)乙方(承包方):[乙方全称](6)地址:[乙方地址](7)联系人:[乙方联系人](8)联系电话:[乙方联系电话]1.2合同目的与范围本合同旨在明确甲方委托乙方进行2024年度园林绿化苗木种植与养护劳务分包的具体事宜,确保绿化工程的质量、进度和效果。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至苗木养护期满止,预计工期为[工期时间]。1.4合同价格及支付方式合同总价为人民币[合同总价]元,支付方式为分阶段支付,具体如下:(1)签订合同后,乙方提交相关资质证明,甲方支付合同总价款的[比例]%作为预付款;(2)苗木种植完成并验收合格后,甲方支付合同总价款的[比例]%;(3)苗木养护期满并验收合格后,甲方支付合同总价款的[比例]%;(4)合同尾款在合同履行完毕且无争议后支付。2.工程内容及要求2.1种植区域及面积本工程种植区域为[种植区域名称],总面积为[种植面积]平方米。2.2苗木种类及规格种植苗木种类包括但不限于[苗木种类],苗木规格应符合[苗木规格标准]。2.3栽植技术要求(1)栽植深度应适宜,确保苗木根系伸展;(2)栽植后应及时浇透水;(3)栽植后应进行必要的支撑和固定。2.4养护管理要求(1)定期浇水,保持土壤湿润;(2)适时施肥,促进苗木生长;(3)防治病虫害,确保苗木健康;(4)适时修剪,保持树形美观。3.工程进度安排3.1种植阶段进度安排(1)前期准备阶段:[时间];(2)苗木栽植阶段:[时间];(3)栽植验收阶段:[时间]。3.2养护阶段进度安排(1)日常养护阶段:[时间];(2)阶段性检查阶段:[时间];(3)养护验收阶段:[时间]。3.3验收阶段进度安排(1)初步验收阶段:[时间];(2)最终验收阶段:[时间]。4.质量保证与验收4.1质量标准本工程苗木种植与养护质量应符合国家相关标准和规范要求。4.2验收程序验收程序如下:(1)甲方组织相关人员对种植及养护工作进行验收;(2)乙方应积极配合验收工作,提供相关资料;(3)验收不合格的,乙方应在规定时间内进行整改,直至合格。4.3质量责任与处理乙方应承担苗木种植与养护过程中的质量责任,如出现质量问题,乙方应负责整改,直至满足甲方要求。5.安全生产与环境保护5.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。5.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响。5.3事故处理及责任发生安全事故时,乙方应立即采取救援措施,并按相关规定报告甲方。事故责任按国家相关法律法规及双方约定承担。6.合同变更与解除6.1变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。6.2解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内纠正;(3)法律法规规定的其他解除情形。6.3解除程序解除合同需书面通知对方,并按相关规定处理合同解除后的相关事宜。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量要求完成苗木种植与养护工作;(2)乙方在施工过程中发生重大安全事故,造成人员伤亡或重大财产损失;(3)乙方违反合同约定,擅自改变工程内容和质量标准;(4)甲方未按合同约定支付款项;(5)一方未按合同约定履行保密义务。8.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定完成苗木种植与养护工作,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等;(2)乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,赔偿甲方因此遭受的损失;(3)乙方擅自改变工程内容和质量标准,甲方有权要求乙方恢复原状,并承担由此产生的额外费用;(4)甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任;(5)一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿标准违约赔偿标准应根据实际情况,参照国家相关法律法规及合同约定执行。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决机构本合同的争议解决机构为[仲裁机构名称]。9.3争议解决程序争议提交仲裁后,应按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件合同终止条件包括合同期满、双方协商一致解除合同、依法解除合同等。10.3合同终止程序合同终止时,双方应按照合同约定或法律法规规定,妥善处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于工程交接、款项结算等。11.合同附件11.1附件一:技术规范与标准附件一应包括苗木种植与养护的相关技术规范、标准及操作流程。11.2附件二:苗木清单及质量保证书附件二应详细列出苗木种类、规格、数量等信息,并附上苗木质量保证书。11.3附件三:工程量清单及结算书附件三应包含工程量清单、材料价格、人工费、机械费等结算依据。12.其他约定12.1隐私保护双方对本合同内容及相关资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2信息披露双方应及时向对方披露与合同履行相关的信息,确保信息的真实、准确、完整。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方均不承担责任,但应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。13.合同签署13.1签署主体本合同由甲方法定代表人或授权代表与乙方法定代表人或授权代表签字盖章。13.2签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3签署地点本合同签署地点为[签署地点]。14.合同份数及生效14.1合同份数本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。14.2生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.3生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托介入合同执行过程中的个人、机构或其他实体。1.2第三方不包括合同双方及其员工、顾问或与合同直接相关的其他供应商。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、项目管理、资金监管等。3.第三方责任(1)第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。(2)第三方应按照合同约定和行业标准履行职责。(3)第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应明确约定,具体如下:(1)第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的,其责任限额为合同总价的[比例]%。(2)第三方在执行合同过程中因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的,不承担赔偿责任。(3)第三方责任限额的计算不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。5.第三方权利(1)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和协助。(2)第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相应的费用。(3)第三方有权要求甲方或乙方对其工作成果进行验收。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方的划分:(1)第三方与甲方、乙方之间的关系为委托关系,第三方应服从甲方或乙方的管理。(2)第三方在合同执行过程中应遵守国家法律法规和合同约定。(3)第三方不得擅自变更合同内容,如需变更,应经甲方或乙方同意。7.第三方介入的程序7.1甲方或乙方需提前[提前时间]向对方通知第三方介入的事宜,并提交第三方资质证明等相关材料。7.2对方应在收到通知后[回复时间]内确认或提出异议。7.3如对方无异议,第三方可介入合同执行过程;如有异议,双方应协商解决。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用根据第三方提供的报价和合同约定确定。8.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论