2024年二零二四年度新型建筑项目履约担保协议模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度新型建筑项目履约担保协议模板本合同目录一览1.协议签订1.1协议双方基本信息1.2协议签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.履约担保范围3.1担保范围3.2担保金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保方式5.1担保类型5.2担保提供方5.3担保费用6.担保责任6.1担保人责任6.2担保人权利7.担保解除7.1解除条件7.2解除程序8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.保密条款10.1保密信息10.2保密义务11.法律适用与管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.其他条款12.1通知12.2不可抗力12.3合同变更13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序第一部分：合同如下：1.协议签订1.1协议双方基本信息1.1.1担保人名称：[担保人全称]1.1.2担保人法定代表人：[担保人法定代表人姓名]1.1.3担保人住所地：[担保人住所地详细地址]1.1.4承包人名称：[承包人全称]1.1.5承包人法定代表人：[承包人法定代表人姓名]1.1.6承包人住所地：[承包人住所地详细地址]1.2协议签订日期：[具体日期，如：2024年2月1日]2.项目概况2.1项目名称：[项目全称]2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模：[项目占地面积、建筑面积等]2.4项目类型：[如住宅、商业、工业等]3.履约担保范围3.1担保范围：包括但不限于承包人在项目实施过程中应履行的合同义务，包括但不限于工程质量、进度、安全等。3.2担保金额：[具体金额，如：人民币壹佰万元整]4.担保期限4.1担保起始日期：[项目开工日期]4.2担保终止日期：[项目竣工验收合格之日或合同约定的其他日期]5.担保方式5.1担保类型：[如银行保函、履约保证金、保证书等]5.2担保提供方：[担保银行名称或担保人名称]5.3担保费用：[具体费用，如：担保金额的1%]6.担保责任6.1担保人责任：担保人在担保期限内，对承包人因违约行为导致的损失承担连带赔偿责任。6.2担保人权利：担保人有权要求承包人履行合同义务，并在承包人违约时，要求承包人承担违约责任。7.担保解除7.1.1承包人未按合同约定履行义务，且经担保人书面通知后仍未在规定期限内纠正的；7.1.2承包人破产、解散或被吊销营业执照的；7.1.3项目被暂停或终止的；7.2解除程序：担保人解除担保应书面通知承包人和项目业主，并自通知之日起解除担保责任。8.违约责任8.1违约行为8.1.1承包人未按合同约定完成工程项目的，每逾期一日，应向业主支付合同金额的0.1%作为违约金；8.1.2承包人未按合同约定保证工程质量，造成业主损失的，应赔偿业主损失，并支付相应的违约金；8.1.3承包人违反合同约定的保密义务，泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任；8.2违约责任承担8.2.1承包人发生违约行为，应立即采取补救措施，并赔偿由此给业主造成的损失；8.2.2担保人在承包人违约时，应根据合同约定承担相应的担保责任；8.2.3业主有权直接向担保人要求承担担保责任，担保人不得拒绝。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议；9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]仲裁；9.2争议解决机构9.2.1争议提交仲裁机构后，仲裁机构应根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行审理；9.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.保密条款10.1保密信息10.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属于保密信息；10.2保密义务10.2.1双方对本合同及其履行过程中知悉的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；10.2.2保密义务不因合同解除或终止而终止。11.法律适用与管辖11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律；11.2管辖法院双方因本合同发生的争议，应提交至[具体法院名称]人民法院管辖。12.其他条款12.1通知12.1.1任何一方变更通知地址或联系方式，应及时书面通知对方；12.1.2通知自送达对方之日起生效；12.2不可抗力12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；12.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。13.合同生效13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2生效日期本合同自[具体日期，如：2024年2月1日]起生效。14.合同解除14.1解除条件14.1.1双方协商一致解除本合同的；14.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的；14.2解除程序14.2.1解除合同应书面通知对方；14.2.3合同解除后，双方应相互结算并退还已收款项。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为协助甲乙双方履行本合同而介入合同关系的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方可能包括但不限于中介方、监理方、咨询方、审计方等。2.第三方介入的同意2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，经双方协商一致，可以引入第三方介入合同关系。2.2任何第三方介入合同关系，需取得甲乙双方的书面同意。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入条款中明确。3.2第三方责任限额包括但不限于：3.1.1因第三方自身原因导致的违约责任；3.1.2因第三方工作失误或疏忽造成的损失；3.1.3因第三方违反保密义务造成的损失。3.3第三方责任限额应在合同中明确具体数额，并确保该数额不低于因其介入合同关系可能造成的最大损失。4.第三方责任承担4.1第三方在合同关系中的责任，仅限于其介入合同关系时明确约定的责任范围。4.2第三方在履行其职责时，如违反合同约定或法律法规，应承担相应的法律责任。4.3甲乙双方应就第三方的责任承担进行协商，协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。5.第三方权利5.1第三方在合同关系中的权利包括：5.1.1收取合同约定的服务费用；5.1.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持；5.1.3在合同关系终止后，有权要求甲乙双方支付相应的费用。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在合同关系中的地位独立于甲乙双方，其与甲乙双方的权利义务关系由合同约定。6.2第三方与甲乙双方之间的权利义务划分如下：6.2.1第三方与甲方的权利义务关系由甲方与第三方签订的协议约定；6.2.2第三方与乙方的权利义务关系由乙方与第三方签订的协议约定；6.2.3第三方与甲乙双方的权利义务关系由本合同及双方与第三方签订的协议共同约定。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入合同关系后，甲乙双方可根据实际情况，对合同内容进行适当变更。7.2合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式确认。7.3合同变更不影响第三方在合同关系中的权利义务。8.第三方介入的合同解除8.1第三方介入合同关系后，如需解除合同，应经甲乙双方及第三方协商一致。8.2合同解除后，第三方应退还已收取的服务费用，并承担相应的责任。8.3合同解除不影响第三方在合同关系中的权利义务。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入合同关系后，如发生争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。9.3第三方介入的争议解决，应遵循本合同及双方与第三方签订的协议约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲乙双方营业执照副本要求：提供甲乙双方最新的营业执照副本，以证明双方的合法经营资格。说明：营业执照副本应清晰、完整，并加盖公司公章。2.项目合同要求：提供项目合同的原件或复印件，以证明双方的合作关系。说明：项目合同应详细列明项目名称、地点、规模、类型等信息。3.履约担保文件要求：提供履约担保文件的原件或复印件，以证明担保人提供的担保。说明：履约担保文件应包括担保类型、担保金额、担保期限等内容。4.第三方介入协议要求：提供第三方介入协议的原件或复印件，以证明第三方的介入。说明：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。5.争议解决文件要求：提供争议解决文件的原件或复印件，以证明争议解决的过程和结果。说明：争议解决文件应包括仲裁或诉讼裁决书等。6.通知文件要求：提供通知文件的原件或复印件，以证明通知的送达。说明：通知文件应包括通知的内容、送达日期、送达方式等信息。7.保密协议要求：提供保密协议的原件或复印件，以证明双方的保密义务。说明：保密协议应明确保密信息的内容、保密期限和保密义务。8.其他相关文件要求：提供其他可能涉及合同履行和争议解决的文件。说明：其他相关文件应根据实际情况确定，并确保其与合同履行相关。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包人未按合同约定完成工程项目的，每逾期一日，应向业主支付合同金额的0.1%作为违约金。示例：若合同约定工期为6个月，实际工期延长至8个月，承包人应支付违约金。1.2承包人未按合同约定保证工程质量，造成业主损失的，应赔偿业主损失，并支付相应的违约金。示例：若因承包人原因导致工程质量不合格，造成业主损失10万元，承包人应赔偿业主损失并支付违约金。2.违约责任认定标准2.1违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，由双方共同认定。2.2违约责任的确定：根据违约行为的性质、程度和造成的损失，由双方协商确定。2.3违约金的计算：根据合同约定和违约行为的严重程度，按合同金额的一定比例计算。示例：若合同约定违约金为合同金额的5%，实际违约金额为10万元，则违约金为5000元。全文完。2024年二零二四年度新型建筑项目履约担保协议模板1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释1.3术语表2.协议双方2.1担保人信息2.2承包人信息2.3项目业主信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.履约担保金额4.1担保金额4.2担保形式4.3担保期限5.担保金的支付与退还5.1支付方式5.2退还条件5.3退还程序6.担保责任的履行6.1履约担保的义务6.2履约担保的期限6.3履约担保的解除7.违约责任7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.通知与通讯10.1通知方式10.2通讯地址11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力事件处理12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他13.1保密条款13.2不可分割性13.3合同附件14.签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“担保人”指根据本合同约定，向承包人提供履约担保的担保人。（2）“承包人”指根据本合同约定，承担建设项目施工任务的承包人。（3）“项目业主”指根据本合同约定，委托承包人进行建设项目的业主单位。（4）“履约担保”指担保人为了保障项目业主的权益，向承包人提供的，在合同约定的期限内，对承包人履行合同义务的保证。1.2解释本合同中的解释权归担保人所有，担保人有权对本合同中的任何术语进行解释。第二条协议双方2.1担保人信息担保人名称：_______担保人地址：_______担保人法定代表人：_______2.2承包人信息承包人名称：_______承包人地址：_______承包人法定代表人：_______2.3项目业主信息项目业主名称：_______项目业主地址：_______项目业主法定代表人：_______第三条项目概述3.1项目名称：_______3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______3.4项目进度：_______第四条履约担保金额4.1担保金额：人民币_______元整（大写：_______）4.2担保形式：_______（例如：银行保函、现金、抵押、质押等）4.3担保期限：自本合同签订之日起至_______止第五条担保金的支付与退还5.1支付方式：_______（例如：银行转账、现金交付等）5.2退还条件：在合同履行完毕且无违约行为的情况下，担保人应将履约担保金退还给承包人。5.3退还程序：承包人向担保人提出退还申请，担保人审核无误后，按照约定的支付方式进行退还。第六条担保责任的履行6.1履约担保的义务：担保人应在本合同约定的履约担保期限内，按照合同约定履行担保义务。6.2履约担保的期限：自本合同签订之日起至_______止（1）承包人违约，经担保人催告后，承包人未在规定期限内改正；（2）承包人破产、解散或被吊销营业执照；（3）项目业主要求解除履约担保。第七条违约责任7.1违约行为定义：违约行为是指承包人在履行合同过程中，违反本合同约定的义务或承诺的行为。7.2违约责任承担：承包人发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿项目业主因此遭受的直接损失；（2）支付违约金；（3）承担因违约行为引发的其他法律责任。7.3违约赔偿：违约赔偿的具体金额和计算方式由双方另行协商确定。第一部分：合同如下：第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应立即书面通知对方，并开始协商；（2）协商期限为自收到书面通知之日起_______个工作日；（3）如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地的人民法院。第九条合同生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件（1）合同约定的项目完工并验收合格；（2）合同约定的履约担保期限届满；（3）合同因违约或其他原因被解除；（4）法律、法规规定的其他合同终止条件。9.3合同解除条件（1）任何一方违反本合同约定，给对方造成重大损失；（2）发生不可抗力事件，经双方协商一致，决定解除合同；（3）法律、法规规定的其他合同解除条件。第十条通知与通讯10.1通知方式（1）专人送达；（2）挂号邮寄；（3）传真；（4）电子邮件。10.2通讯地址（1）担保人通讯地址：_______（2）承包人通讯地址：_______（3）项目业主通讯地址：_______第十一条不可抗力11.1不可抗力事件定义不可抗力事件是指因自然原因或社会原因导致的、无法预见、无法避免、无法克服的事件，包括地震、火灾、战争、罢工等。11.2不可抗力事件处理（1）发生不可抗力事件后，各方应立即书面通知对方，并采取一切可能措施减轻损失；（2）如不可抗力事件导致本合同无法履行，各方可协商解除合同；（3）不可抗力事件发生期间，合同约定的履行期限相应顺延。第十二条法律适用与管辖12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除、终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除、终止以及争议的解决均受合同签订地的人民法院管辖。第十三条其他13.1保密条款本合同内容及双方在履行合同过程中知悉的商业秘密，双方均有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可分割性本合同各条款均为不可分割的部分，任何一方不得单独主张解除或修改。第十四条签署与生效14.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的项目完工并验收合格之日止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1第三方是指在履约过程中，由甲乙双方共同邀请或指定，参与本合同履行、监督、评估或其他相关活动的独立第三方机构或个人。1.2第三方的类型包括但不限于：1.2.1监理单位1.2.2质量检测机构1.2.3技术咨询公司1.2.4争议调解机构1.2.5其他经甲乙双方同意的第三方。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订合同时约定，并在合同中明确列出。2.2第三方的责任限额包括但不限于：2.2.1第三方因自身过错造成的损失；2.2.2第三方违反合同约定的责任；2.2.3第三方因疏忽或过失导致合同无法履行或履行不符合约定。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定，履行其监督、评估、咨询等职责；3.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定；3.1.3第三方应承担因自身过错造成的损失。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权要求甲乙双方配合其工作；3.2.3第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的责任划分，以合同约定为准；4.1.2甲方应按照合同约定，向第三方支付报酬；4.1.3甲方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的责任划分，以合同约定为准；4.2.2乙方应按照合同约定，向第三方支付报酬；4.2.3乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。4.3第三方与项目业主的划分4.3.1第三方与项目业主之间的责任划分，以合同约定为准；4.3.2项目业主应按照合同约定，向第三方支付报酬；4.3.3项目业主应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入的触发条件5.1.1合同履行过程中，甲乙双方认为需要第三方介入；5.1.2出现合同约定之外的不可预见事件，需要第三方协助处理；5.1.3甲乙双方协商一致，认为第三方介入有助于合同履行。5.2第三方介入的程序5.2.1甲乙双方共同决定第三方介入的具体事宜；5.2.2双方共同与第三方签订相关协议或合同；5.2.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持密切沟通，共同推进合同履行。5.3第三方介入的费用5.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊；5.3.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、监督费等。5.4第三方介入的终止5.4.1第三方介入任务完成后，甲乙双方应共同确认；5.4.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同；5.4.3第三方介入的终止，不影响甲乙双方在合同中的其他权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保协议详细要求：附件应包含合同双方签字（或盖章）的原件，以及合同约定的履约担保金额、形式、期限等相关信息。说明：履约担保协议是合同的重要组成部分，用于明确担保人的责任和义务。2.项目合同详细要求：附件应包含项目名称、地点、规模、进度等基本信息，以及甲乙双方的权利和义务。说明：项目合同是履约担保协议的基础，明确了项目的具体内容。3.第三方合作协议详细要求：附件应包含第三方的名称、职责、权限、费用等信息，以及甲乙双方与第三方之间的合作条款。说明：第三方合作协议明确了第三方在合同履行过程中的角色和责任。4.争议解决协议详细要求：附件应包含争议解决的方式、程序、地点等信息，以及双方在争议解决过程中的权利和义务。说明：争议解决协议用于指导双方在发生争议时的处理方式。5.不可抗力事件清单详细要求：附件应列出合同履行过程中可能发生的不可抗力事件，以及双方对此类事件的应对措施。说明：不可抗力事件清单用于界定不可抗力事件的范围和处理原则。6.通知与通讯方式清单详细要求：附件应列出双方约定的通知和通讯方式，包括通讯地址、联系方式等。说明：通知与通讯方式清单确保双方在合同履行过程中能够及时沟通。7.第三方责任限额协议详细要求：附件应明确第三方的责任限额，以及第三方在违约时的赔偿标准。说明：第三方责任限额协议用于明确第三方在合同履行过程中的责任范围。8.其他相关文件详细要求：根据合同履行需要，可能涉及的其他相关文件，如验收报告、付款凭证等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要凭证，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包人未按合同约定的时间和质量完成工程；1.2承包人未按合同约定使用材料或设备；1.3承包人违反合同约定的保密条款；1.4担保人未按合同约定提供履约担保；1.5项目业主未按合同约定支付工程款；1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，由争议解决机构或法院认定。2.2赔偿标准：根据违约行为的严重程度和造成的损失，按照合同约定或法律法规的规定确定。3.违约示例说明3.1承包人未按合同约定的时间完成工程，导致项目延期，项目业主因此遭受额外费用损失，承包人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿额外费用。3.2承包人使用不合格材料导致工程质量问题，项目业主因此遭受损失，承包人应承担相应的违约责任，包括修复工程、赔偿损失和支付违约金。3.3第三方未按合同约定进行质量检测，导致工程质量问题，第三方应承担相应的违约责任，包括修复工程、赔偿损失和支付违约金。全文完。2024年二零二四年度新型建筑项目履约担保协议模板2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议签订日期1.4协议有效期2.定义与解释2.1术语定义2.2专用术语解释3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.担保范围4.1担保金额4.2担保期限4.3担保责任5.担保方式5.1担保类型5.2担保形式5.3担保手续6.担保金的支付与退还6.1支付方式6.2退还条件6.3退还手续7.担保人的权利与义务7.1担保人的权利7.2担保人的义务8.项目履约责任8.1履约标准8.2履约期限8.3履约验收9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约处理程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用与管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.其他条款12.1通知与送达12.2不可抗力12.3合同变更12.4合同解除12.5合同终止13.附件13.1附件一：担保人基本情况13.2附件二：项目合同13.3附件三：其他相关文件14.协议生效与解除14.1协议生效条件14.2协议解除条件14.3协议解除程序第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称本协议名称为“2024年二零二四年度新型建筑项目履约担保协议”。1.2协议双方甲方（担保人）：[担保人名称]乙方（承包人）：[承包人名称]1.3协议签订日期本协议于____年____月____日签订。1.4协议有效期本协议自签订之日起生效，有效期为____年。第二条定义与解释2.1术语定义（1）“履约担保”指担保人为确保承包人按照合同约定履行合同义务而提供的担保。（2）“担保金额”指担保人为担保合同义务而提供的担保资金总额。（3）“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。2.2专用术语解释（1）“承包人”指按照合同约定承担建筑项目的施工、安装等工作的单位或个人。（2）“甲方”指提供履约担保的担保人。（3）“乙方”指接受履约担保的承包人。第三条项目概述3.1项目名称本协议涉及的项目名称为[项目名称]。3.2项目地点本项目建设地点为[项目地点]。3.3项目规模本项目规模为[项目规模]，包括但不限于建筑、安装等工程内容。3.4项目内容本项目的具体内容包括但不限于[项目内容]。第四条担保范围4.1担保金额本协议的担保金额为人民币____元整。4.2担保期限本协议的担保期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。4.3担保责任担保人在担保期限内，对承包人因违约行为导致的甲方损失承担赔偿责任。第五条担保方式5.1担保类型本协议采用[担保类型]作为担保方式。5.2担保形式担保形式为[担保形式]。5.3担保手续双方应按照国家有关法律法规和本协议的约定办理担保手续。第六条担保金的支付与退还6.1支付方式担保金支付方式为[支付方式]。6.2退还条件（1）承包人按照合同约定履行了全部义务；（2）项目验收合格；（3）无其他违约行为。6.3退还手续乙方应在满足退还条件后，向甲方提出退还担保金的书面申请，甲方应在收到申请后____个工作日内退还担保金。第七条担保人的权利与义务7.1担保人的权利（1）要求承包人按照合同约定履行义务；（2）在承包人违约时，要求承包人承担违约责任；（3）根据合同约定，对承包人采取必要的保全措施。7.2担保人的义务（1）在本协议约定的担保期限内，承担担保责任；（2）按照本协议的约定支付担保金；（3）配合甲方处理因承包人违约引起的损失。第一部分：合同如下：第八条项目履约责任8.1履约标准乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和合同约定的技术规范、设计要求、施工图纸等进行施工，确保工程质量达到优良标准。8.2履约期限乙方应按照合同约定的工期完成项目施工，具体工期为____年____个月。8.3履约验收项目完工后，甲方应组织有关单位进行竣工验收，乙方应配合验收工作。验收合格后，合同履行完毕。第九条违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定的工期完成施工；（2）乙方施工质量不符合合同约定的标准；（3）乙方违反合同约定，造成工程安全事故；（4）乙方擅自改变工程设计或施工方案；（5）乙方有其他违约行为。9.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定工期完成施工，每延迟一天，应向甲方支付____元违约金；（2）乙方施工质量不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失；（3）乙方违反合同约定，造成工程安全事故，乙方应承担全部责任；（4）乙方擅自改变工程设计或施工方案，应承担相应责任；（5）乙方有其他违约行为，应按照合同约定承担相应责任。9.3违约处理程序（1）乙方发生违约行为，甲方应书面通知乙方；（2）乙方应在接到通知后____个工作日内采取补救措施；（3）如乙方未在规定期限内采取补救措施，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应本着友好协商的原则解决争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.3争议解决程序（1）提出仲裁申请；（2）仲裁委员会受理；（3）仲裁委员会组织仲裁；（4）仲裁委员会作出仲裁裁决。第十一条法律适用与管辖本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的争议，应由合同签订地人民法院管辖。第十二条其他条款12.1通知与送达（1）本协议项下的通知应以书面形式发送；（2）通知送达地址为双方在合同中约定的地址。12.2不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分条款无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可按本协议约定解除合同。12.3合同变更本协议的任何变更，必须经双方书面同意，并自变更之日起生效。12.4合同解除（1）如一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.5合同终止本协议履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。第十三条附件13.1附件一：担保人基本情况13.2附件二：项目合同13.3附件三：其他相关文件第十四条协议生效与解除14.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。14.2协议解除条件（1）本协议约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除本协议。14.3协议解除程序（1）一方提出解除协议的书面通知；（2）另一方确认解除协议；（3）解除协议自双方确认之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目标而介入的独立主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方等。1.2第三方介入应经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。第二条第三方职责与权利2.1第三方职责（1）根据合同约定，第三方应提供专业的技术服务、咨询、监督或中介服务。（2）第三方应遵守国家法律法规和合同约定，维护甲乙双方的合法权益。（3）第三方应保守合同内容及相关商业秘密。2.2第三方权利（1）第三方有权根据合同约定收取服务费用。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其职责。第三条第三方介入程序3.1第三方介入前，甲乙双方应书面确定第三方介入的必要性和具体职责。3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任。（2）第三方责任限额为本合同担保金额的____%。4.2责任承担方式（1）第三方责任限额内的损失，由第三方承担；（2）超过第三方责任限额的损失，由甲乙双方根据合同约定分担。第五条第三方与其他方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应服从甲方的管理和监督。（2）甲方有权对第三方的服务质量进行评估，并提出改进意见。5.2第三方与乙方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应服从乙方的管理和监督。（2）乙方有权对第三方的服务质量进行评估，并提出改进意见。5.3第三方与甲乙双方的共同责任（1）如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的共同原因导致合同无法履行或造成损失，甲乙双方