2024年款:工程建设项目延期施工合同附件_第1页
2024年款:工程建设项目延期施工合同附件_第2页
2024年款:工程建设项目延期施工合同附件_第3页
2024年款:工程建设项目延期施工合同附件_第4页
2024年款:工程建设项目延期施工合同附件_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年款:工程建设项目延期施工合同附件本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.合同标的2.1延期施工项目概述2.2延期施工内容明细3.延期施工原因3.1延期原因说明3.2相关证明材料4.延期施工期限4.1延期施工开始日期4.2延期施工结束日期5.延期施工费用5.1延期施工费用计算方式5.2费用支付及结算方式6.延期施工责任及义务6.1甲方责任及义务6.2乙方责任及义务6.3丙方责任及义务7.合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件7.2合同变更条件7.3合同解除条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径解决10.合同的组成部分10.1合同10.2附件10.3补充协议11.合同的签订与备案11.1合同签订日期11.2合同备案日期12.其他约定事项12.1双方约定的其他事项12.2丙方约定的其他事项13.合同用词及解释13.1合同用词13.2合同解释权归属14.合同的附件14.1附件清单14.2附件相关说明第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义甲方:指承担本项目延期施工责任的主体单位,具有项目延期施工的决定权和实施权。1.2乙方名称及定义乙方:指承担本项目延期施工实施义务的主体单位,负责按照甲方要求完成延期施工任务。1.3丙方名称及定义丙方:指与甲方、乙方就本项目延期施工达成一致,并承担相关义务的主体单位。第二条合同标的2.1延期施工项目概述详细描述项目名称、项目地点、项目规模、项目进度等内容。2.2延期施工内容明细明确列出延期施工的具体工作内容,包括工程量、工程部位、施工工艺等。第三条延期施工原因3.1延期原因说明详细说明导致项目延期施工的原因,包括不可抗力因素、甲方原因、乙方原因等。3.2相关证明材料提交相关证明材料,包括但不限于政府文件、气象资料、事故报告等,以证实延期原因的合法性和合理性。第四条延期施工期限4.1延期施工开始日期明确指出项目延期施工的开始日期,以甲方、乙方、丙方共同确认的日期为准。4.2延期施工结束日期明确指出项目延期施工的结束日期,以甲方、乙方、丙方共同确认的日期为准。第五条延期施工费用5.1延期施工费用计算方式详细列出延期施工费用的计算方式,包括人工费、材料费、设备费、管理费等。5.2费用支付及结算方式明确指出延期施工费用的支付方式,包括预付、进度付款、验收合格后付款等。同时,约定费用结算方式和时间。第六条延期施工责任及义务6.1甲方责任及义务甲方应承担的延期施工责任及义务,包括但不限于:(1)确保延期原因的合法性和合理性;(2)按时支付延期施工费用;(3)提供施工所需的相关手续和条件;(4)协调解决施工过程中出现的问题。6.2乙方责任及义务乙方应承担的延期施工责任及义务,包括但不限于:(1)按照甲方要求完成延期施工任务;(2)确保施工质量和安全;(3)提交相关施工资料和报告;(4)配合甲方、丙方解决施工过程中出现的问题。6.3丙方责任及义务丙方应承担的延期施工责任及义务,包括但不限于:(1)协助甲方、乙方解决施工过程中出现的问题;(2)提供相关施工手续和条件;(3)监督施工质量和安全;(4)按照约定时间完成施工任务。第七条合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件合同自甲方、乙方、丙方签字(或盖章)之日起生效。7.2合同变更条件合同变更需甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面变更协议。7.3合同解除条件合同解除需甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面解除协议。7.4合同解除后的处理合同解除后,甲方、乙方、丙方应按照约定处理合同解除后的相关事项,包括但不限于费用结算、工程移交等。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于:(1)延期施工费用加倍支付;(2)赔偿乙方、丙方因此产生的直接损失;(3)按照约定承担违约金。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于:(1)赔偿甲方、丙方因此产生的直接损失;(2)按照约定承担违约金。8.3丙方违约责任丙方违反合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于:(1)赔偿甲方、乙方因此产生的直接损失;(2)按照约定承担违约金。第九条争议解决方式9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成时,可以向相关机构申请调解。9.3仲裁解决双方同意将争议提交仲裁机构仲裁,仲裁地点和仲裁规则由双方约定。9.4法律途径解决仲裁不成或者一方不同意仲裁的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的组成部分10.1合同本合同是合同的核心部分,包括合同主体、合同标的、延期施工原因等内容。10.2附件附件是合同的补充材料,包括相关图纸、技术文件、资质证明等。10.3补充协议补充协议是针对合同未尽事宜或者合同变更、解除等事项签订的协议。第十一条合同的签订与备案11.1合同签订日期合同签订日期为各方签字(或盖章)的日期。11.2合同备案日期合同备案日期为合同签订后,向有关主管部门备案的日期。第十二条其他约定事项12.1双方约定的其他事项双方可以在合同中约定其他事项,作为合同的补充条款。12.2丙方约定的其他事项丙方可以根据合同约定,与甲方、乙方约定其他事项。第十三条合同用词及解释13.1合同用词合同用词应采用明确、具体的词语,避免使用模糊、歧义的词语。13.2合同解释权归属本合同的解释权归甲方、乙方、丙方共同所有。第十四条合同的附件14.1附件清单附件清单应详细列出附件的名称、数量、规格等信息。14.2附件相关说明附件相关说明应包括附件的获取方式、使用说明、保管要求等内容。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方以外的合同之外的单位或个人,包括但不限于中介方、监管方、审计方、咨询方等。1.2第三方介入情形(1)甲方、乙方无法解决的争议;(2)合同履行过程中出现的技术难题;(3)合同履行过程中的法律问题;(4)合同履行过程中的财务审计等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方在第三方介入时,应共同协商选择具备相关资质和经验的第三方。2.2第三方介入方式第三方介入可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。2.3第三方介入时间第三方介入应在甲方、乙方无法解决争议或者出现其他第三方介入情形时进行。第三条第三方责任及权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规,公正、客观地处理介入事项。3.2第三方权利第三方有权要求甲方、乙方提供与介入事项相关的资料和信息。3.3第三方责任限额第三方对甲方、乙方的责任限额,按照合同约定和法律法规规定执行。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入事项时,不代表甲方、乙方任何一方,保持中立立场。4.2第三方与丙方的关系第三方介入事项时,与丙方无直接合同关系,丙方应协助第三方完成介入事项。第五条第三方介入费用5.1第三方介入费用计算第三方介入费用包括但不限于第三方报酬、差旅费、住宿费等,按照合同约定或协商确定。5.2费用支付及结算方式甲方、乙方按照合同约定或协商确定的方式支付第三方介入费用。第六条第三方介入结果的认可6.1第三方介入结果第三方介入事项产生的结果,经甲方、乙方确认后生效。6.2第三方介入结果的执行甲方、乙方应按照第三方介入结果执行,如有争议,按照合同争议解决方式处理。第七条第三方退出7.1第三方退出条件第三方在完成介入事项后,或者甲方、乙方协商一致可以提前退出。7.2第三方退出程序第三方退出时,应提前通知甲方、乙方,并办理相关手续。第八条第三方介入的补充协议8.1补充协议的签订针对第三方介入事项,甲方、乙方、第三方可以签订补充协议。8.2补充协议的生效补充协议经甲方、乙方、第三方签字(或盖章)后生效。第九条第三方介入与合同变更9.1合同变更条件第三方介入事项导致合同内容变更的,甲方、乙方应签订书面变更协议。9.2合同变更生效合同变更协议经甲方、乙方签字(或盖章)后生效。第十条第三方介入与合同解除10.1合同解除条件第三方介入事项导致合同解除的,甲方、乙方应签订书面解除协议。10.2合同解除生效合同解除协议经甲方、乙方签字(或盖章)后生效。第十一条第三方介入后的合同履行11.1合同履行责任第三方介入事项不影响甲方、乙方的合同履行责任。11.2合同履行义务甲方、乙方应按照合同约定履行义务,确保项目延期施工的顺利进行。第十二条第三方介入后的争议处理12.1第三方介入事项产生的争议,应通过友好协商解决。12.2协商不成时,可以向相关机构申请调解、仲裁或提起诉讼。第十三条第三方介入后的合同备案13.1第三方介入事项涉及的合同变更、解除等,应按照法律规定进行备案。13.2备案日期为相关协议签字(或盖章)后,向有关主管部门备案的日期。第十四条第三方介入后的其他约定事项14.1甲方、乙方、第三方可以根据合同约定,约定其他事项。14.2约定事项应采用书面形式,作为合同的补充条款。第十五条第三方介入后的合同用词及解释15.1合同用词应采用明确、具体的词语,避免使用模糊、歧义的词语。15.2合同解释权归甲方、乙方、第三方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同主体资质证明附件2:项目延期施工原因说明附件3:延期施工方案及相关图纸附件4:延期施工费用计算明细附件5:第三方介入协议附件6:补充协议附件7:合同变更协议附件8:合同解除协议附件9:第三方介入费用支付凭证附件10:合同履行证明附件11:合同备案资料附件12:其他约定的相关文件和资料附件的详细要求和说明:1.合同主体资质证明:应包括甲方、乙方、丙方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等有效证件的复印件。2.项目延期施工原因说明:应详细说明导致项目延期施工的原因,包括不可抗力因素、甲方原因、乙方原因等,并附上相关证明材料。3.延期施工方案及相关图纸:应包括延期施工的具体方案、施工进度计划、施工图纸等,详细说明延期施工的内容和影响。4.延期施工费用计算明细:应详细列出延期施工费用的计算方式,包括人工费、材料费、设备费、管理费等,并提供费用计算的依据和明细。5.第三方介入协议:应包括甲方、乙方、第三方之间的权利义务、介入方式、费用支付等内容的协议,详细说明第三方的责任和权利。6.补充协议:针对合同未尽事宜或者合同变更、解除等事项签订的协议,应详细说明协议的内容和生效条件。7.合同变更协议:应详细说明合同变更的内容、理由、生效日期等,并提供相关的证明材料。8.合同解除协议:应详细说明合同解除的原因、解除日期、解除后的处理事项等。9.第三方介入费用支付凭证:应包括第三方介入费用的支付凭证,如银行转账凭证、现金支付凭证等。10.合同履行证明:应包括合同履行的情况、进度、完成的工程量等证明文件。11.合同备案资料:应包括合同备案的相关文件,如备案申请表、合同复印件等。12.其他约定的相关文件和资料:根据合同约定,可能包括项目进展报告、审计报告、评估报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违反合同约定,导致项目延期施工的行为;2.乙方违反合同约定,导致项目延期施工的行为;3.丙方违反合同约定,导致项目延期施工的行为;4.第三方未按照合同约定履行介入事项的行为;5.甲方、乙方、丙方未按照合同约定履行义务的行为。违约责任认定标准:1.违约行为导致项目延期施工的,应根据合同约定承担违约责任;2.违约行为导致合同解除的,应根据合同约定承担合同解除责任;3.违约行为导致第三方介入的,应根据第三方介入协议承担违约责任。示例说明:假设甲方未按照合同约定提供施工所需的土地使用权,导致项目无法按期开工,甲方应承担延期施工的违约责任。说明三:法律名词及解释:1.合同:指甲方、乙方、丙方之间签订的具有法律效力的协议,明确各方的权利义务。2.延期施工:指由于合同约定或者不可抗力等原因,导致项目施工进度延后的情况。3.第三方:指除甲方、乙方、丙方以外的合同之外的单位或个人,包括但不限于中介方、监管方、审计方、咨询方等。4.违约:指合同当事人违

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论