2024年度建筑工程内墙批灰专业分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程内墙批灰专业分包合同本合同目录一览第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则第二条合同双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3监理单位信息第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型第四条工程量及费用4.1工程量清单4.2工程费用4.3工程费用支付方式4.4付款进度第五条工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任第六条质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量问题处理第七条安全生产要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理第八条环保要求8.1环保措施8.2环保责任8.3环保事故处理第九条人员配备与管理9.1人员配备要求9.2人员管理9.3人员培训第十条材料供应与验收10.1材料供应10.2材料验收10.3材料保管第十一条合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同解除条件第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同管理办法》等相关法律法规制定。1.2合同订立的原则1.2.1公平、自愿原则1.2.2诚实信用原则1.2.3合同自由原则第二条合同双方基本信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称：____________________2.1.2分包方法定代表人：____________________2.1.3分包方住所：____________________2.2总包方信息2.2.1总包方名称：____________________2.2.2总包方法定代表人：____________________2.2.3总包方住所：____________________2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称：____________________2.3.2监理单位法定代表人：____________________2.3.3监理单位住所：____________________第三条工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程类型：____________________第四条工程量及费用4.1工程量清单：详见附件一4.2工程费用：人民币____________________元4.3工程费用支付方式：详见附件二4.4付款进度：详见附件三第五条工程进度与工期5.1工程进度计划：详见附件四5.2工期要求：____________________5.3工期延误责任：详见附件五第六条质量要求6.1质量标准：详见附件六6.2质量检验：详见附件七6.3质量问题处理：详见附件八第七条安全生产要求7.1安全生产责任7.1.1分包方负责工程安全生产，确保施工过程中的人员、设备、材料安全。7.1.2总包方对分包方的安全生产负有监督责任。7.2安全生产措施7.2.1分包方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任。7.2.2分包方应进行安全生产教育和培训，提高员工安全意识。7.2.3分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。7.3安全生产事故处理7.3.1发生安全生产事故时，分包方应立即上报，并采取必要措施控制事故扩大。7.3.2安全生产事故的处理程序及责任划分详见附件九。第八条环保要求8.1环保措施8.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施防治污染。8.1.2分包方应在施工现场设置环保设施，确保废水、废气、固体废弃物等排放达标。8.2环保责任8.2.1分包方应对施工现场的环保工作负全面责任，确保环保措施落实到位。8.2.2分包方应承担因违反环保规定而产生的全部责任，包括但不限于罚款、赔偿等。8.3环保事故处理8.3.1发生环保事故时，分包方应立即停止排放污染物，并采取措施防止事故扩大。8.3.2环保事故的处理程序及责任划分详见附件十。第九条人员配备与管理9.1人员配备要求9.1.1分包方应按照工程需要配备相应数量的施工人员，确保人员素质满足施工要求。9.1.2分包方应配备必要的工程技术和管理人员，负责工程的技术指导和管理工作。9.2人员管理9.2.1分包方应对施工人员进行岗前培训，确保其掌握必要的安全知识和操作技能。9.2.2分包方应建立健全人员管理制度，规范人员行为，确保工程顺利进行。9.3人员培训9.3.1分包方应定期对施工人员进行安全生产、质量意识等方面的培训。9.3.2培训内容应包括但不限于施工工艺、操作规程、应急预案等。第十条材料供应与验收10.1材料供应10.1.1分包方应根据工程进度计划，提前向总包方提交材料供应计划。10.1.2总包方应负责材料的采购，确保材料质量符合合同要求。10.2材料验收10.2.1分包方应按照合同约定对材料进行验收，发现不合格材料应及时通知总包方。10.2.2验收合格的材料方可用于工程，验收不合格的材料应予以退换。10.3材料保管10.3.1分包方应妥善保管材料，防止材料损坏、丢失或变质。第十一条合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.1.2合同变更内容应包括但不限于工程量、工程费用、工期、质量标准等。11.2合同解除11.2.1合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.2.2合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。11.3合同解除条件11.3.1一方违约：合同一方未履行合同义务或未按合同约定履行义务，另一方有权解除合同。11.3.2不可抗力：因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权解除合同。第十二条违约责任12.1违约行为12.1.1分包方未按合同约定完成工程或未按期完成工程。12.1.2分包方提供的材料不符合合同约定质量标准。12.2违约责任12.2.1分包方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。12.2.2违约赔偿的具体计算方式详见附件十一。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议解决请求。13.2.2双方应在收到争议解决请求后15日内进行书面答复。13.3争议解决费用13.3.1争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，合同即生效。14.2合同终止条件14.2.1工程全部完工并验收合格。14.2.2双方协商一致解除合同。14.3合同终止后的处理14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。14.3.2双方应相互结算，结清所有债权债务。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1本合同中所称“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，因合同履行需要介入合同关系中的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等。第十六条第三方介入的必要条件16.1第三方介入必须经合同双方书面同意。16.2第三方介入应具备相应的资质和条件，能够独立、客观、公正地履行其职责。第十七条第三方介入的方式17.1.1作为监理单位对工程质量、进度和安全生产进行监督；17.1.2作为审计机构对工程费用进行审计；17.1.3作为评估机构对工程价值进行评估；17.1.4作为咨询机构提供专业咨询；17.1.5作为仲裁机构解决合同争议。第十八条第三方的责任与义务18.1.1严格遵守国家法律法规和行业标准；18.1.2独立、客观、公正地履行职责；18.1.3对合同履行过程中的信息保密；18.1.4及时向合同双方报告工作情况。第十九条第三方的权利19.1.1获得合同双方提供的必要资料和信息；19.1.2要求合同双方提供必要的协助和支持；19.1.3对合同履行过程中的问题提出意见和建议。第二十条第三方的责任限额20.1第三方的责任限额应根据其介入的具体职责和可能承担的风险确定。20.2第三方的责任限额应明确在合同中，并在第三方介入协议中予以确认。20.3第三方的责任限额计算方式如下：20.3.1根据第三方介入的具体职责，确定其可能承担的最大责任；20.3.2结合第三方介入的风险评估结果，确定实际责任限额；20.3.3责任限额应不低于合同总价的一定比例。第二十一条第三方介入协议21.1.1第三方介入的职责和权限；21.1.2第三方的责任和义务；21.1.3第三方的责任限额；21.1.4第三方的报酬和支付方式；21.1.5第三方介入的期限和终止条件；21.1.6第三方介入协议的生效和终止。第二十二条第三方介入的变更与解除22.1第三方介入协议的变更和解除应经合同双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。22.2第三方介入协议的变更和解除不得影响本合同的履行。第二十三条第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中的争议，应通过协商解决。23.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十四条第三方介入的其他规定24.1第三方介入期间，合同双方应继续履行本合同规定的义务。24.2第三方介入的费用应由合同双方按照合同约定或第三方介入协议的约定承担。24.3第三方介入的成果和报告，应提交给合同双方，并作为合同履行的依据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单要求：详细列出工程量，包括分项工程量、单位、数量等。说明：工程量清单是计算工程费用的基础，应准确无误。2.附件二：工程费用支付方式要求：明确工程费用的支付方式、支付比例、支付时间等。说明：支付方式应保障双方的合法权益，确保工程顺利进行。3.附件三：付款进度表要求：详细列出各阶段付款的时间节点和金额。说明：付款进度表是双方履行合同的重要依据，应严格遵守。4.附件四：工程进度计划要求：明确各阶段的施工内容和时间安排。说明：工程进度计划是确保工程按时完成的重要工具。5.附件五：工期延误责任要求：明确工期延误的责任划分和赔偿标准。说明：工期延误责任条款有助于规范施工进度，降低合同风险。6.附件六：质量标准要求：明确工程质量的标准和要求。说明：质量标准是确保工程质量的基准，对双方均有约束力。7.附件七：质量检验报告要求：详细记录质量检验的结果和结论。说明：质量检验报告是证明工程质量的重要依据。8.附件八：质量问题处理记录要求：详细记录质量问题的处理过程和结果。说明：质量问题处理记录有助于跟踪问题解决情况，提高工程质量。9.附件九：安全生产事故处理记录要求：详细记录安全生产事故的处理过程和结果。说明：安全生产事故处理记录有助于提高安全生产意识，预防事故发生。10.附件十：环保事故处理记录要求：详细记录环保事故的处理过程和结果。说明：环保事故处理记录有助于提高环保意识，保护环境。11.附件十一：违约赔偿计算标准要求：明确违约赔偿的计算方式和标准。说明：违约赔偿计算标准有助于规范违约行为，保障双方权益。12.附件十二：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的职责、权限、责任限额等。说明：第三方介入协议是规范第三方介入行为的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程或未按期完成工程。责任认定：分包方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。示例：若分包方未按合同约定完成工程，甲方有权要求分包方支付违约金。2.违约行为：分包方提供的材料不符合合同约定质量标准。责任认定：分包方应承担违约责任，更换或赔偿不合格材料。示例：若分包方提供的材料不合格，甲方有权要求分包方更换或赔偿。3.违约行为：分包方未履行安全生产责任，导致安全事故发生。责任认定：分包方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。示例：若分包方未履行安全生产责任，导致安全事故，分包方需承担赔偿责任。4.违约行为：分包方未履行环保责任，导致环境污染事故发生。责任认定：分包方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。示例：若分包方未履行环保责任，导致环境污染事故，分包方需承担赔偿责任。5.违约行为：分包方未履行合同约定的保密义务。责任认定：分包方应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。示例：若分包方泄露合同信息，甲方有权要求分包方支付违约金。6.违约行为：总包方未履行合同约定的监督责任。责任认定：总包方应承担违约责任，赔偿因此给分包方造成的损失。示例：若总包方未履行监督责任，导致分包方损失，总包方需承担赔偿责任。全文完。2024年度建筑工程内墙批灰专业分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同签订时间及地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.批灰工程内容3.1批灰工程范围3.2批灰材料及规格3.3批灰施工工艺4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款时间及比例5.施工进度及节点5.1施工进度安排5.2施工节点5.3施工延期及违约责任6.施工质量管理6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证期7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方达成的共识，订立本合同。1.2合同主体甲方（建设单位）：[建设单位名称]乙方（施工单位）：[施工单位名称]1.3合同签订时间及地点本合同于2024年[签订日期]在[签订地点]签订。2.项目概述2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：总建筑面积为平方米]2.4项目工期自2024年[开工日期]起至2024年[竣工日期]止。3.批灰工程内容3.1批灰工程范围包括但不限于室内墙面、顶面的批灰施工，具体范围以施工图纸及甲方提供的工程量清单为准。3.2批灰材料及规格批灰材料应选用符合国家标准的环保型腻子粉，具体规格及品牌由甲方指定。3.3批灰施工工艺批灰施工应按照行业标准及甲方要求进行，具体施工工艺详见施工图纸及甲方提供的施工方案。4.合同价款及支付方式4.1合同价款本合同总价款为人民币[合同价款]元，大写：[大写金额]。4.2支付方式（1）开工前支付合同总价款的20%；（2）主体结构验收合格后支付合同总价款的30%；（3）批灰工程完工并验收合格后支付合同总价款的40%；（4）工程竣工结算合格后支付合同总价款的10%；（5）保修期满后支付合同总价款的10%。5.施工进度及节点5.1施工进度安排（1）[开工日期]前完成施工现场的准备工作；（2）[开工日期]开始批灰工程施工；（3）[完工日期]前完成批灰工程，并提交验收申请。5.2施工节点（1）[节点日期]完成施工现场准备工作；（2）[节点日期]完成主体结构验收；（3）[节点日期]完成批灰工程施工；（4）[节点日期]完成批灰工程验收。6.施工质量管理6.1质量标准批灰工程应达到国家现行建筑工程质量验收统一标准及行业标准的要求。6.2质量检验（1）施工过程中，乙方应定期对批灰工程进行自检；（2）甲方应按约定的时间对批灰工程进行验收；（3）验收不合格的，乙方应立即整改，直至合格为止。6.3质量保证期批灰工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起两年。7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任（1）乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全；（2）乙方应配备必要的安全防护设施，并定期进行检查和维护；（3）乙方应加强施工现场的安全教育，提高施工人员的安全意识。7.2安全防护措施（1）施工现场设置明显的安全警示标志；（2）施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品；（3）施工现场应设置安全通道，确保人员通行安全。7.3环境保护要求（1）乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准；（2）施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响；（3）施工结束后，乙方应清理施工现场，恢复原状。8.争议解决8.1争议解决方式本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序（1）双方应自争议发生之日起30日内进行友好协商；（2）若协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1合同解除条件（1）因不可抗力致使合同无法履行的；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍未改正的；（3）双方协商一致解除合同的。9.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知另一方；（2）合同解除后，双方应立即停止履行合同义务；（3）合同解除后，双方应按照约定进行结算。10.违约责任10.1违约情形（1）甲方未按约定支付工程款的；（2）乙方未按约定完成工程或未达到质量标准的；（3）一方违反合同约定，造成另一方损失的。10.2违约责任承担（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；（2）乙方未按约定完成工程或未达到质量标准的，应承担修复、返工或赔偿损失的责任；（3）任何一方违反合同约定，造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。11.不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、火灾、洪水等自然灾害。11.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同；（3）不可抗力事件解除合同前已发生的工程款，按实际完成工作量结算。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）合同约定的质量保证期满；（3）合同双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4本合同如有修改、补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为履行本合同而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保本合同的顺利履行，提高工程质量，保障工程安全，以及解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方认为需要第三方介入的，应向另一方提出书面申请，并说明介入的原因、目的和预期效果。16.2介入批准另一方应在收到介入申请之日起[指定时间]内予以答复。同意介入的，双方应共同与第三方签订相关协议。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在本合同项下的责任，应限于其合同约定范围内，且不超出其专业领域和资质范围。17.2责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，且不得违反相关法律法规。（2）若第三方责任造成甲乙双方损失，第三方应按照合同约定或法律法规的规定承担相应的赔偿责任。18.第三方权利义务18.1第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以便其履行职责。（2）第三方有权根据合同约定和实际情况，对工程进行监督、检查和验收。18.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定和法律法规的要求，公正、客观地履行职责。（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分（1）甲乙双方应明确各自在合同履行过程中的职责，确保第三方能够顺利履行其职责。（2）第三方应协助甲乙双方履行合同，但不得替代甲乙双方的义务。19.2争议解决（1）第三方在履行职责过程中产生的争议，应由甲乙双方协商解决。（2）协商不成的，第三方可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入的终止20.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方职责已完成；（3）合同解除或终止。20.2终止程序（1）甲乙双方应书面通知第三方终止介入。（2）第三方应在收到终止通知后[指定时间]内完成现有工作的交接和资料整理。21.第三方介入的补充协议21.1协议签订甲乙双方与第三方就介入事项达成一致后，应签订补充协议，作为本合同的一部分。21.2协议内容（1）第三方介入的原因、目的和范围；（2）第三方责任限额；（3）第三方权利义务；（4）争议解决方式；（5）终止条件及程序。22.第三方介入的变更22.1变更程序若需对第三方介入的内容进行变更，甲乙双方应书面通知第三方，并达成一致。22.2变更内容（1）第三方介入的范围；（2）第三方责任限额；（3）第三方权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：（1）工程量清单应详细列明各项工程的名称、规格、数量、单位及单价。（2）工程量清单应与施工图纸一致，并经甲乙双方确认。（3）工程量清单作为合同附件，具有同等法律效力。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：