城市垃圾焚烧发电厂建设合同（2024年版）

城市垃圾焚烧发电厂建设合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）为我国某市环境卫生管理部门，乙方（以下简称“乙方”）为我国某知名环保科技有限公司。鉴于我国政府大力推进城市垃圾处理设施建设，提高垃圾资源化利用率，实现城市可持续发展，双方经友好协商，本着平等互利、共同发展的原则，就甲方委托乙方建设城市垃圾焚烧发电厂事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在建设城市垃圾焚烧发电厂过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利实施，实现垃圾资源化利用，为我国环保事业贡献力量。

二、签订背景

为响应国家环保政策，解决城市垃圾处理难题，甲方决定投资建设一座城市垃圾焚烧发电厂。经多方考察，甲方选定乙方为项目承建单位，双方就项目合作事宜达成一致意见，签订本合同。

三、合同内容

（一）项目名称：城市垃圾焚烧发电厂

（二）项目地点：某市

（三）项目规模：日处理垃圾量X吨

（四）项目总投资：人民币XX亿元

（五）项目工期：自合同签订之日起，X个月内完成主体工程及配套设施建设。

（六）项目运营：乙方负责项目运营管理，确保垃圾焚烧发电厂安全、稳定、高效运行。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.提供项目所需土地、水、电等基础设施；

2.协助乙方办理项目相关审批手续；

3.按时支付工程款；

4.监督项目施工、运营过程，确保工程质量及安全。

（二）乙方权利义务

1.按照甲方要求完成项目设计、施工、调试等工作；

2.保证工程质量，确保垃圾焚烧发电厂安全、稳定、高效运行；

3.按时交付项目；

4.按合同约定，承担项目运营管理责任。

五、违约责任

（一）甲方违约责任

1.未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；

2.未能提供项目所需基础设施，导致项目延期，应向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1.未按合同约定完成项目，应向甲方支付违约金；

2.项目运营过程中，未能保证垃圾焚烧发电厂安全、稳定、高效运行，应向甲方支付违约金。

六、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术参数和施工规范，负责城市垃圾焚烧发电厂的建设工程，包括但不限于主体结构、设备安装、调试和试运行等。

1.2乙方应确保所提供的设备、材料符合国家相关标准和规范，且具有相应的质量保证书。

1.3乙方应按照合同约定的进度要求，完成工程的建设任务。

二、质量标准

2.1乙方应保证工程质量达到国家规定的垃圾焚烧发电厂建设质量标准。

2.2乙方应定期对工程质量进行检查，确保工程符合设计要求。

2.3甲方有权对工程进行质量监督和验收，乙方应予以配合。

三、价格支付

3.1合同总价为人民币XX亿元，分阶段支付。

3.2乙方在完成工程各阶段任务后，甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

3.3逾期付款的，甲方应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之X。

四、工期延误

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。

4.2如因不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容以及项目实施过程中所涉及的技术、商业信息负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的保密信息。

六、违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之X。

6.2甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之X。

6.3因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1双方在合同履行过程中，如出现以下情形之一的，任何一方均有权解除合同：

（1）一方严重违约，经对方催告后仍不履行；

（2）一方破产、解散或被依法吊销营业执照；

（3）发生不可抗力事件，致使合同无法履行。

8.2合同解除后，双方应按照合同约定结算各自的权利和义务。

九、合同生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就时，合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）对乙方提供的工程设计、施工方案和材料进行审核，并提出修改意见。

（2）对工程进度和质量进行监督，确保工程符合合同约定和相关规定。

（3）在工程建设和运营过程中，有权要求乙方提供必要的技术支持和配合。

（4）在合同约定的范围内，对工程进行必要的调整和变更。

1.2义务：

（1）按照合同约定，提供项目建设所需的土地、水、电等基础设施。

（2）协助乙方办理项目相关审批手续，包括但不限于环境影响评价、建设用地规划许可证等。

（3）按照合同约定的进度和比例支付工程款，确保工程顺利进行。

（4）在工程建设和运营过程中，提供必要的管理和协调工作。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）根据甲方要求，进行工程设计、施工方案的编制和实施。

（2）在工程建设和运营过程中，对工程进度和质量进行自我控制，确保达到合同约定和相关规定。

（3）在工程建设和运营过程中，有权要求甲方提供必要的技术支持和配合。

（4）在工程建设和运营过程中，对甲方提出的合理建议和意见予以采纳。

2.2义务：

（1）按照甲方提供的设计图纸、技术参数和施工规范，完成工程建设任务。

（2）保证工程质量，确保工程符合合同约定和相关规定。

（3）按照合同约定的进度要求，完成工程的建设任务。

（4）在工程建设和运营过程中，对工程进度和质量进行定期检查和汇报。

（5）在工程建设和运营过程中，对甲方提出的问题和意见及时处理和解决。

（6）在工程建设和运营过程中，对工程现场进行安全管理，确保人员安全。

（7）在工程建设和运营过程中，对工程现场进行环境保护，减少对周边环境的影响。

三、合作方式

3.1甲方与乙方应建立良好的沟通机制，确保项目顺利实施。

3.2双方应定期召开项目协调会，讨论和解决项目实施过程中遇到的问题。

3.3甲方应指定专人负责项目管理工作，乙方应指定项目负责人，负责项目实施过程中的具体工作。

3.4双方应按照合同约定，及时、准确地提供项目实施过程中所需的信息和资料。

3.5双方应共同遵守国家法律法规和行业标准，确保项目合法合规。

3.6双方应相互尊重、平等协商，共同推进项目实施，实现项目目标。

3.7双方应就项目实施过程中的争议问题进行友好协商，协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为X年，自合同生效之日起计算。

1.2合同期满后，如双方无异议，可继续签订补充协议，以延长合同期限。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致合同内容需要变更的，双方应友好协商，签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

三、合同的终止

3.1合同在以下情况下终止：

（1）合同约定的期限届满，且项目已按合同约定完成；

（2）合同因一方违约而被解除；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）双方协商一致解除合同。

3.2合同终止后，双方应按照合同约定结算各自的权利和义务。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院裁定中止履行。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2合同签订地人民法院为合同争议的管辖法院。

六、合同效力

6.1本合同经双方签字盖章后，即具有法律效力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3如本合同与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。

6.4本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1项目用地土地使用权证复印件；

1.2项目环境影响评价审批文件复印件；

1.3项目建设用地规划许可证复印件；

1.4甲方提供的电力接入证明复印件；

1.5甲方提供的排水、供气等相关基础设施接入证明复印件；

1.6甲方指定的项目管理人员名单及联系方式；

1.7甲方要求的其他相关文件或资料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方法定代表人身份证明及授权委托书；

2.3乙方资质证书复印件；

2.4乙方设计、施工和运营等相关人员名单及资格证书复印件；

2.5乙方提供的设备、材料供应商名单及质量保证书复印件；

2.6乙方要求的其他相关文件或资料。

3.双方共同准备的附件：

3.1项目可行性研究报告及审批文件复印件；

3.2项目工程设计图纸及技术规范；

3.3项目施工组织设计和施工进度计划；

3.4项目质量保证体系及管理制度；

3.5项目安全文明施工措施及应急预案；

3.6项目环境保护措施及达标排放证明；

3.7双方协商一致的其他附件。