防洪护堤施工合同范例

防洪护堤施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

一、发包方因防洪护堤工程建设需要，决定委托乙方进行施工，乙方愿意接受委托，双方经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

第二条工程合同价款

2.1工程合同价款为人民币__________元整（大写：________________）。

2.2工程合同价款包括以下费用：

（1）直接费用：________________

（2）间接费用：________________

（3）利润：________________

第三条工程施工期限

3.1工程施工期限自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

3.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度。

第四条工程质量要求

4.1工程质量标准：________________

4.2乙方应严格按照国家标准、行业规范和工程合同要求进行施工，确保工程质量。

第五条付款方式

5.1发包方在合同签订后__________个工作日内支付合同总价款的__________%作为预付款。

5.2乙方在完成合同约定工程量并经发包方验收合格后，发包方在__________个工作日内支付已完成工程量的__________%。

5.3工程竣工验收合格后，发包方在__________个工作日内支付合同总价款的__________%。

5.4乙方在工程保修期内，对因自身原因造成的质量问题负责维修，发包方应在接到乙方通知后__________个工作日内支付维修费用。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

第八条附件

1.防洪护堤工程施工图纸；

2.防洪护堤工程合同预算书；

3.防洪护堤工程招标文件；

4.防洪护堤工程相关资质证明材料；

5.防洪护堤工程安全生产责任书。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

（注：以上合同内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况进行调整。）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下称“监理方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

一、发包方因防洪护堤工程建设需要，决定委托乙方进行施工，为确保工程质量与进度，特委托丙方作为监理方对工程进行全程监督与管理。

二、甲乙丙三方经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

第二条工程合同价款

2.1工程合同价款为人民币__________元整（大写：________________）。

2.2工程合同价款包括以下费用：

（1）直接费用：________________

（2）间接费用：________________

（3）利润：________________

2.3甲方享有对工程合同价款的调整权利，具体调整方式和幅度由三方另行协商确定。

第三条工程施工期限

3.1工程施工期限自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

3.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币__________元。

第四条工程质量要求

4.1工程质量标准：________________

4.2乙方应严格按照国家标准、行业规范和工程合同要求进行施工，确保工程质量。监理方有权对工程质量进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改。

4.3若监理方发现乙方存在重大质量隐患或严重违反质量标准的行为，有权要求乙方立即停工整改，直至问题得到妥善解决。

第五条付款方式

5.1发包方在合同签订后__________个工作日内支付合同总价款的__________%作为预付款。

5.2乙方在完成合同约定工程量并经发包方、监理方验收合格后，发包方在__________个工作日内支付已完成工程量的__________%。

5.3工程竣工验收合格后，发包方在__________个工作日内支付合同总价款的__________%。

5.4乙方在工程保修期内，对因自身原因造成的质量问题负责维修，发包方应在接到乙方通知后__________个工作日内支付维修费用。

第六条甲方权益

6.1甲方享有对工程进度、质量、安全等方面的监督检查权利。

6.2甲方有权要求乙方提供工程相关资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、验收报告等。

6.3甲方有权根据工程实际情况调整施工方案，乙方应无条件执行。

6.4甲方有权要求乙方对工程进行临时停工或复工，乙方应予以配合。

第七条乙方违约及限制条款

7.1若乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

7.2若乙方存在严重违约行为，如工程质量不合格、擅自停工等，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

7.3乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规及地方政策，不得损害发包方、监理方及他人的合法权益。

7.4乙方不得擅自转包、分包工程，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

第八条监理方职责

8.1监理方负责对工程进行全程监督与管理，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同约定。

8.2监理方有权对乙方施工过程中的质量问题、进度问题等进行通报、整改，并对整改情况进行跟踪。

8.3监理方有权对乙方提出的施工方案、变更申请等进行审查，并给出意见。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条附件

1.防洪护堤工程施工图纸；

2.防洪护堤工程合同预算书；

3.防洪护堤工程招标文件；

4.防洪护堤工程相关资质证明材料；

5.防洪护堤工程安全生产责任书。

第十一条合同生效

11.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

结尾：

第三方介入的意义和目的在于，通过引入监理方，确保工程的质量、进度和安全，为甲方提供专业、客观的监督和管理服务。甲方为主导的目的和意义在于，确保工程按照预定目标顺利实施，保障防洪护堤工程的安全和稳定，同时维护甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下称“建设单位”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下称“施工单位”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下称“监理单位”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

一、建设单位拟进行一项基础设施建设项目，决定委托乙方进行施工，为确保施工质量及进度，特委托丙方作为监理单位对施工过程进行监督和管理。

二、甲乙丙三方经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

第二条施工合同价款

2.1施工合同价款为人民币__________元整（大写：________________）。

2.2施工合同价款包括以下费用：

（1）直接工程费：________________

（2）间接费用：________________

（3）利润：________________

2.3乙方有权要求建设单位在合同签订后支付预付款，具体比例由双方协商确定。

第三条施工期限

3.1施工期限自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

3.2乙方有权根据工程进度及实际情况，向建设单位提出合理的工期调整申请，建设单位应予以考虑。

第四条施工质量要求

4.1施工质量标准：________________

4.2乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.3监理单位对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方有权要求建设单位配合整改。

第五条付款方式

5.1建设单位在合同签订后__________个工作日内支付合同总价款的__________%作为预付款。

5.2乙方在完成合同约定工程量并经监理单位验收合格后，建设单位在__________个工作日内支付已完成工程量的__________%。

5.3工程竣工验收合格后，建设单位在__________个工作日内支付合同总价款的__________%。

5.4乙方在工程保修期内，对因自身原因造成的质量问题负责维修，建设单位应在接到乙方通知后__________个工作日内支付维修费用。

第六条乙方权益

6.1乙方有权要求建设单位按照合同约定支付工程款项，并享有合理的利润空间。

6.2乙方有权要求建设单位提供施工图纸、施工资料等相关文件，确保施工顺利进行。

6.3乙方有权根据工程进度及实际情况，提出合理的施工方案调整申请，建设单位应予以支持。

6.4乙方有权要求建设单位提供必要的施工条件，如施工场地、水电供应等。

第七条甲方违约及限制条款

7.1建设单位未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为__________%。

7.2建设单位违反合同约定，擅自修改施工方案，导致乙方损失，应承担相应责任。

7.3建设单位未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，应承担相应责任。

7.4建设单位违反合同约定，擅自停工或复工，应向乙方支付违约金，违约金比例为__________%。

第八条监理单位职责

8.1监理单位负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同约定。

8.2监理单位有权对施工过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况。

8.3监理单位有权对施工单位的施工方案进行调整申请进行审查，并给出意见。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同