造价质询合同范例

造价质询合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：__________________________

乙方（以下简称“卖方”）：__________________________

鉴于：

一、买方为建设项目的业主，负责项目的投资、建设和管理。

二、卖方具备丰富的造价咨询经验，愿意为买方提供造价质询服务。

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1卖方根据买方的需求，提供以下造价质询服务：

（1）项目投资估算、设计概算、施工图预算的编制与审核；

（2）项目造价控制方案的制定与实施；

（3）项目造价争议的调解与仲裁；

（4）其他与造价相关的咨询服务。

1.2卖方在提供造价质询服务过程中，应严格按照国家有关法律法规和行业标准执行，确保服务质量。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限自双方签订之日起至买方项目竣工验收合格之日止。

2.2如因买方项目延期或特殊情况，导致本合同服务期限延长，双方应另行协商并签订补充协议。

第三条服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用为人民币__________元整。

3.2买方应在签订本合同后____个工作日内向卖方支付合同总金额的_____%，即人民币__________元整。

3.3卖方完成本合同约定服务内容后，买方应在____个工作日内支付剩余合同款项。

3.4本合同服务费用支付方式为银行转账。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容、服务过程中涉及的商业秘密和保密信息负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方提供的保密信息。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、合理费用等。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.3附件：

（1）项目造价质询服务内容清单；

（2）卖方资质证明；

（3）其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：__________________________

乙方（以下简称“造价咨询方”）：__________________________

第三方（以下简称“监理方”）：__________________________

鉴于：

一、业主作为建设项目的投资主体，对项目的投资效益和建设质量有严格的要求。

二、造价咨询方具备丰富的造价咨询经验，愿意为业主提供专业造价质询服务。

三、监理方作为第三方独立监督机构，负责对项目建设过程进行监督管理。

四、为保障业主权益，确保项目造价咨询服务的质量，三方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1造价咨询方根据业主的需求，提供以下造价质询服务：

（1）项目投资估算、设计概算、施工图预算的编制与审核；

（2）项目造价控制方案的制定与实施；

（3）项目造价争议的调解与仲裁；

（4）其他与造价相关的咨询服务。

1.2监理方负责对造价咨询方的工作进行监督管理，确保其服务质量符合国家相关法律法规和行业标准。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限自双方签订之日起至业主项目竣工验收合格之日止。

2.2如因业主项目延期或特殊情况，导致本合同服务期限延长，三方应另行协商并签订补充协议。

第三条服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用为人民币__________元整。

3.2业主应在签订本合同后____个工作日内向造价咨询方支付合同总金额的_____%，即人民币__________元整。

3.3造价咨询方完成本合同约定服务内容后，业主应在____个工作日内支付剩余合同款项。

3.4本合同服务费用支付方式为银行转账。

第四条业主权益保障

4.1业主享有以下权利：

（1）对造价咨询方提供的服务进行监督和评估；

（2）对造价咨询方的工作提出合理建议和意见；

（3）在必要时，有权更换造价咨询方；

（4）在项目竣工验收合格前，对项目造价进行最终审核。

第五条造价咨询方义务

5.1造价咨询方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，提供高质量、高效率的造价质询服务。

5.2造价咨询方应积极配合监理方的工作，及时解决监理方提出的问题。

第六条监理方责任

6.1监理方负责对造价咨询方的工作进行监督管理，确保其服务质量符合国家相关法律法规和行业标准。

6.2监理方有权要求造价咨询方提供相关资料和报告，并对其真实性、准确性进行审核。

第七条违约责任

7.1造价咨询方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成业主损失的，应承担违约责任。

7.2监理方违反本合同约定，未履行监督管理职责的，应承担相应的责任。

第八条争议解决

8.1三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.3附件：

（1）项目造价质询服务内容清单；

（2）造价咨询方资质证明；

（3）监理方资质证明；

（4）其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的：

1.加强对造价咨询方的工作监督，确保服务质量；

2.客观公正地解决造价争议，维护业主权益；

3.促进造价咨询行业的健康发展。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障业主在项目建设过程中的投资效益和建设质量；

2.提高项目决策的科学性，降低投资风险；

3.促进甲方在造价咨询领域的专业能力提升。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：__________________________

乙方（以下简称“设计院”）：__________________________

第三方（以下简称“认证机构”）：__________________________

鉴于：

一、开发商作为房地产开发项目的投资主体，对项目的规划和设计有专业要求。

二、设计院具备丰富的建筑设计经验，愿意为开发商提供设计方案和咨询服务。

三、认证机构作为第三方认证机构，负责对设计院的设计方案进行专业认证。

四、为保障设计院的设计质量和认证的公正性，三方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1设计院根据开发商的需求，提供以下设计方案和咨询服务：

（1）项目整体规划方案的设计；

（2）建筑单体设计方案；

（3）景观设计方案；

（4）其他相关设计服务。

1.2认证机构负责对设计院的设计方案进行专业认证，确保设计方案符合国家相关标准和规范。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限自双方签订之日起至开发商项目设计方案通过认证之日止。

2.2如因开发商项目进度调整或特殊情况，导致本合同服务期限延长，三方应另行协商并签订补充协议。

第三条服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用为人民币__________元整。

3.2开发商应在签订本合同后____个工作日内向设计院支付合同总金额的_____%，即人民币__________元整。

3.3设计院完成本合同约定服务内容后，开发商应在____个工作日内支付剩余合同款项。

3.4本合同服务费用支付方式为银行转账。

第四条设计院权益保障

4.1设计院享有以下权利：

（1）要求开发商提供完整的项目资料和需求；

（2）在必要时，有权要求增加设计费用；

（3）对认证机构的工作进行监督，确保认证过程的公正性；

（4）在认证结果不符合预期时，有权要求重新认证。

第五条认证机构责任

5.1认证机构负责对设计院的设计方案进行专业认证，确保其符合国家相关标准和规范。

5.2认证机构应保证认证过程的独立性、客观性和公正性。

第六条开发商义务

6.1开发商应按照合同约定提供项目资料和需求，确保设计院的方案设计工作顺利进行。

6.2开发商应配合设计院和认证机构的工作，及时解决工作中出现的问题。

第七条违约责任

7.1开发商违反本合同约定，导致设计院无法正常开展工作或造成设计院损失的，应承担违约责任。

7.2设计院违反本合同约定，未按照约定提供设计方案或服务的，应承担相应的责任。

第八条争议解决

8.1三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.3附件：

（1）项目设计方案内容清单；

（2）设计院资质证明；

（3）认证机构资质证明；

（4）其他与本合同相关的