版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程变更增项补充条款合同编号:__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建筑工程合同》(合同编号:__________),双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就合同变更和增项事宜达成如下补充条款:一、变更和增项内容1.1工程变更:(1)原合同约定的工程内容如有变更,应以书面形式签订变更协议,作为本合同的附件。变更协议应明确变更部分的工程量、工程质量和工程进度等内容。(2)变更协议签订后,承包商应按照变更协议约定的内容进行施工,业主应按照变更协议约定的金额支付工程款。1.2工程增项:(1)如业主在合同签订后需增加合同以外的工程项目,应以书面形式通知承包商。(2)承包商收到增项通知后,应根据业主提供的工程内容和要求,按照本合同约定的计价方式编制增项工程的报价,并与业主协商确定增项工程的合同金额。(3)增项工程的合同金额一经确定,应以书面形式签订增项协议,作为本合同的附件。增项协议应明确增项工程的工程量、工程质量和工程进度等内容。(4)增项协议签订后,承包商应按照增项协议约定的内容进行施工,业主应按照增项协议约定的金额支付工程款。二、工程质量与验收2.1工程质量:(1)承包商应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。(2)工程竣工后,业主应组织验收。验收不合格的,承包商应按照业主的要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。2.2验收程序:(1)工程竣工后,承包商应向业主提交竣工报告,并提供完整的工程资料。(2)业主收到竣工报告和工程资料后,应按照合同约定的时间组织验收。(3)验收合格的,业主应在验收合格证书上签字确认,并按照合同约定支付工程尾款。(4)验收不合格的,业主有权要求承包商按照合同约定进行整改,并支付因此而产生的费用。三、工程进度与工期延误3.1工程进度:(1)承包商应按照合同约定的工期完成工程施工。(2)如因承包商原因导致工程进度延误,承包商应按照合同约定向业主支付违约金。3.2工期延误:(1)如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程进度延误,双方应协商确定工期顺延的事宜。(2)工期延误期间,承包商应承担因工程延误产生的相关费用。四、工程款支付与结算4.1工程款支付:(1)业主应按照合同约定的付款节点和金额向承包商支付工程款。(2)如业主未按时支付工程款,业主应按照合同约定向承包商支付滞纳金。4.2结算:(1)工程竣工并验收合格后,双方应按照合同约定的计价方式进行工程结算。(2)结算完成后,承包商应向业主提供正式的工程结算报告。五、违约责任与争议解决5.1违约责任:(1)如一方违反合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。(2)如一方违反合同约定,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。5.2争议解决:(1)双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1合同的签订、修改和解除:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。(2)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(3)合同的有效期为____年,自合同生效之日起计算。(4)如合同内容需要修改或解除,应签订书面协议,并经双方签字(或盖章)确认。6.2合同的转让:(1)未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。(2)如一方需转让合同权利和义务一、附件列表:1.《建筑工程合同》2.变更协议3.增项协议4.竣工报告5.工程资料6.验收合格证书7.工程结算报告二、违约行为及认定:1.工期延误:未按照合同约定的工期完成工程施工。2.工程质量不符合约定:工程质量未达到合同约定的质量标准。3.工程款支付延误:业主未按照合同约定的付款节点和金额向承包商支付工程款。4.未经同意的合同转让:未经对方同意,任何一方将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。5.合同内容的修改或解除未经确认:合同内容的修改或解除未签订书面协议,并经双方签字(或盖章)确认。三、法律名词及解释:1.建筑工程合同:双方约定完成的建筑工程的条款和条件。2.变更协议:对原合同约定的工程内容进行变更的书面协议。3.增项协议:对原合同以外的工程项目进行增定的书面协议。4.工程质量:工程符合国家相关法律法规和行业标准的程度。5.验收:对完成的工程进行检查,以确认其是否符合合同约定的质量标准。6.违约金:违约方应支付给对方的一种经济赔偿。7.不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:按照合同约定向业主支付违约金,并根据实际情况商讨工期顺延的事宜。2.工程质量不符合约定:解决办法:承包商按照业主要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。3.工程款支付延误:解决办法:业主按照合同约定向承包商支付滞纳金,并根据实际情况商讨工程款支付的事宜。4.争议解决:解决办法:双方通过友好协商解决,协商不成时,任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 肠道病毒CoxA16型手足口病病因介绍
- 羊奶课件教学课件
- 部编版四年级语文上册第27课《故事二则》精美课件
- 部编版四年级语文上册《语文园地一》教学设计
- 部编版四年级语文上册《语文园地八》精美课件
- 细菌性上呼吸道感染病因介绍
- 《客户关系管理实务》电子教案 18实训项目:产品推介会组织开展
- 《中国历史总复习》课件
- 教科版小学综合实践6下(教案+课件)60 饮料与健康教案
- 2024版家具定制销售合同6篇
- 12K101-3 离心通风机安装
- 《湖南省医疗保险“双通道”管理药品使用申请表》
- 2023年淮南高新区管委会公开招聘12人笔试备考题库及答案解析
- 德语国家发现之旅智慧树知到答案章节测试2023年天津外国语大学
- 初中语文文本解读优秀范例
- 标志设计智慧树知到答案章节测试2023年甘肃政法大学
- 羽毛球智慧树知到答案章节测试2023年华东交通大学
- 《销售管理成长手册》简道云
- 煤矿1304采煤工作面瓦斯抽采设计
- 小学葫芦丝校本教材
- 药物使用审批表
评论
0/150
提交评论