2024简单建设工程合同备案申请表模板

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系方式：乙方（承包方）：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的实施方，双方为了共同做好该项建设工作，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1双方约定，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价为一次性报价，在合同有效期内价格固定不变。第三条合同工期3.1双方约定，本工程合同工期为__________天。3.2乙方应按约定的工期完成工程，如有特殊情况需延期的，应提前__________天向甲方提出申请，由甲方批准后方可延期。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的工程内容、工程规模和质量标准完成本工程。4.2工程质量标准应符合国家及行业现行有关质量标准、规范的要求。第五条付款方式5.1双方约定，本工程付款分三次进行，具体付款比例和付款时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，甲方支付乙方工程总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%。5.2乙方应开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。第六条违约责任6.1乙方如未按约定的工期完成工程，应按__________元/天向甲方支付违约金。6.2甲方如未按约定时间支付工程款，应按__________元/天向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，另一方有权要求违约方承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.合同的变更：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。解决办法：双方通过协商达成一致，签订书面变更协议，并按照变更协议的内容履行各自的权利和义务。3.合同的解除：合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。解决办法：解除合同的一方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.争议解决：双方因履行合同产生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，是工程建设的主体。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担工程建设任务的一方。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。4.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务，按照合同约定向另一方支付的金钱。5.损失赔偿：指一方因违约行为导致另一方遭受损失，按照合同约定向另一方支付的赔偿。6.合同变更：指合同履行过程中，双方协商一致对原合同内容进行修改或补充。7.合同解除：指合同履行过程中，一方因对方严重违约等原因，依法终止合同关系的行为。8.争议解决：指双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、土木工程、基础设施建设等。2.适用于委托他人完成工程建设任务的发包方和承包方之间的合作。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、预算等发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商调整工期和费用。3.保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权：双方同意，工程成果涉及的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。5.保险：乙方应按约定购买