2024建设工程施工合同(国际)

合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为工程项目的业主或授权代理人，拥有项目的所有权和决定权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担本工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程总投资：__________二、合同价格1.双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备采购、材料供应、人员培训、调试、验收等费用。3.合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，任何一方不得擅自调整。三、合同工期1.双方确认，本工程的合同工期为____个月，自开工之日起计算。2.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准1.乙方应按照约定的质量标准完成工程，确保工程质量满足相关法律法规及行业标准的要求。2.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。五、付款方式1.双方确认，本工程的付款方式为____（百分比进度付款/固定总价付款/其他）。2.甲方应按照约定的付款方式及时支付乙方工程款项，否则乙方有权暂停施工。六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。2.乙方逾期交付工程的，甲方有权按照逾期交付部分工程价款的____%向乙方追讨违约金。七、争议解决1.本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法：双方应确保自身的签订能力和合同内容的合法性，必要时可咨询专业法律顾问。2.双方应确保所提供的合同信息真实、准确、完整，不得有虚假陈述或隐瞒重要事实。解决办法：双方应进行尽职调查，并在合同中明确双方提供信息的真实性和准确性。3.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。解决办法：合同中应明确约定变更和解除合同的条件和程序，任何一方欲变更或解除合同均应提前通知对方并协商一致。4.合同履行过程中发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成时可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确约定争议解决的方式和法院管辖权。5.双方应遵守商业秘密和隐私保护的原则，不得泄露合同和工程相关的保密信息。解决办法：在合同中设立专门的保密条款，明确保密信息的范围、保密义务和违约责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主或授权代理人角色的当事人。2.乙方：指合同中承担施工单位角色的当事人。3.工程：指合同中约定的施工项目，包括工程的设计、施工、设备采购、材料供应等。4.合同总价：指双方约定的工程项目的固定总价格，包括所有工程量和费用的总和。5.合同工期：指合同中约定的工程项目的完成时间，自开工之日起计算的期限。6.质量标准：指合同中约定的工程质量应达到的水平和要求，包括但不限于安全、功能、外观等。7.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金，通常为合同总价款的一定比例。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。9.友好协商：指合同双方在发生争议时，以平等、公正、诚实的态度进行沟通和协商，以达成一致解决办法的过程。10.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化、装修装饰等。2.适用于国际工程承包项目，涉及跨国界的工程设计与施工。3.适用于工程项目中的分包合同，即乙方将部分工程分包给其他施工单位。4.适用于长期工程项目的施工合同，涉及分期施工和分期付款。补充条款：1.工程变更条款：明确合同履行过程中发生变更时的处理方式，包括变更程序、变更费用和工期调整等。2.不可抗力条款：定义不可抗力的范围和条件，以及发生不可抗力事件时的处理办法，如工期顺延、费用补偿等。3.保险条款：规定乙方应购买的保险类型，如建筑工程保险、雇主责任保险等，并明确保险责任范围和索赔程序。4.环境保护条款：要求乙方在施工过程中遵守环保法规，采取环保措施，并对环境损害承担责任。5.知识产权保护条款：明确双方在工程中所产生的知识产权归属和保护办法。6.税务条款：规定合同履行过程中涉及的税务问题，包括税费承担、税务申报等。7.争议解决补充条款：如仲裁条款，明确双方同意在发生争议时提交仲裁机构进行仲裁，并选择适用的仲裁规则和仲裁地点。附件列表：1.工程图纸和技术文件：包括工程设计图纸、施工图纸、技术规范、施工方案等。2.工程量清单：详细列明工程项目的各项工程量和价格。3.乙方资质证明文件：包括营业执照、资质