2024建设工程施工合同示范文本g

合同编号：__________合同各方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，直至满足合同约定的质量要求。第五条付款方式及时间5.1本合同价款支付方式分为____期，具体支付时间及金额如下：5.2甲方支付价款时，应扣除乙方已按约定扣除的费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期竣工天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.1%×逾期竣工天数。6.2甲方未按照约定支付价款的，应按照逾期支付天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=逾期支付金额×0.1%×逾期支付天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________注意事项及解决办法：1.工程进度和质量的保障：乙方需严格按照约定的工期和质量标准完成施工。若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同约定支付违约金，并承担相应的法律责任。甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方及时整改不合规的地方。2.价款支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付价款。若甲方逾期支付价款，应按合同约定支付违约金，并承担相应的法律责任。乙方应提供合法的税务发票，确保甲方能够正常抵扣税款。3.合同的变更和解除：任何一方如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。若协商不成，甲方不得单方面变更或解除合同，乙方有权要求继续履行合同，并要求甲方承担违约责任。4.争议解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.建设工程施工合同：是指业主（甲方）与具备相应资质和施工能力的施工单位（乙方）之间，就乙方完成一定工程内容，甲方支付相应价款的合同。2.合同总价：指双方约定的，乙方完成合同约定的全部工程内容后，甲方应支付给乙方的总金额。3.违约金：当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。4.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间期限。5.工程质量：指工程满足使用目的的各项技术指标和标准，包括安全性、可靠性、功能性、美观性等。6.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自义务的过程。7.有管辖权的人民法院：指根据中国法律，具有审理案件权限的法院，通常为合同签订地或被告所在地人民法院。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工单位与业主之间就工程项目的施工任务、质量、进度、价款等方面的约定。3.适用于双方在工程实施过程中，明确各自权利、义务和责任，确保工程顺利进行。补充条款：1.工程变更条款：当合同执行过程中，如遇设计变更、工程量增减等情形，双方应协商一致，并按约定的方式调整合同价款和工期。2.不可抗力条款：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应按约定承担相应责任。3.保险条款：乙方应按合同约定购买施工保险，并确保保险覆盖整个施工期间，以保障工程安全和双方利益。4.保密条款：双方应对合同内容和施工过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.争议解决条款：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.工程图纸：包括施工图纸、设计说明、施工详图等。2.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量及其对应的金额。3.施工方案：包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等。4.质量标准和要求：明确工程质量标准、验收标准及施工过程中应遵守的规范。5.材料和设备清单：