防水施工合同模板

防水施工合同模板精选本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律法规1.3合同的成立与生效2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同主体3.1发包人3.2承包人3.3监理人4.工程质量4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保修5.工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3工期延误6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.合同价格7.1合同总价7.2价格调整7.3支付方式8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决11.合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止后的处理12.合同的继承与转让12.1合同继承12.2合同转让13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密14.其他条款14.1不可抗力14.2税法规定14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释（1）发包人：指甲方，即合同一方，承担工程发包义务的自然人、法人和其他组织。（2）承包人：指乙方，即合同另一方，承担工程承包义务的自然人、法人和其他组织。（3）监理人：指丙方，即合同另一方，负责对工程的施工过程进行监督管理的自然人、法人和其他组织。（4）工程：指发包人委托承包人施工的防水工程，具体内容详见合同附件。1.2法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。1.3合同的成立与生效本合同自双方签字（或盖章）之日起成立，自合同双方盖章之日起生效。合同的修改、补充必须采用书面形式，经合同各方同意后方能生效。第二条工程概况2.1工程名称：具体指明防水工程的名称。2.2工程地点：具体指明防水工程的施工地点。2.3工程规模：具体指明防水工程的规模，包括施工面积、工程量等。2.4工程内容：具体指明防水工程的施工内容，包括材料、工艺、施工方法等。第三条合同主体3.1发包人：指甲方，具有合同履行能力、承担合同义务的自然人、法人和其他组织。3.2承包人：指乙方，具有合同履行能力、承担合同义务的自然人、法人和其他组织。3.3监理人：指丙方，具有合同履行能力、承担合同义务的自然人、法人和其他组织。第四条工程质量4.1质量标准本工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。具体质量要求详见合同附件。4.2质量验收工程验收分为施工过程中验收和工程完工验收。验收不合格的工程，承包人应按照监理人的要求整改，直至达到验收标准。4.3质量保修承包人应对防水工程实行质量保修，保修期限自工程完工验收合格之日起计算，具体保修期限和保修内容详见合同附件。第五条工程进度5.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点向监理人提交施工计划，并按照计划进行施工。5.2进度控制监理人应按照施工计划对工程进度进行控制，确保工程按期完成。5.3工期延误由于承包人原因导致工程延期，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。由于不可抗力等不可归责于双方的原因导致工程延期，双方应协商解决。第六条材料与设备6.1材料供应发包人负责提供合同约定的材料，并保证材料质量符合国家、行业和地方的相关规定。6.2设备供应发包人负责提供合同约定的设备，并保证设备质量、性能符合合同要求。6.3材料与设备验收承包人应按照合同约定的验收标准对发包人提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，承包人有权拒绝接收，并要求发包人更换或修复。第八条合同的变更与解除8.1变更条件（1）因国家政策、法律法规变化，影响合同履行；（2）因工程设计变更，影响合同履行；（3）因不可抗力等不可归责于双方的原因，影响合同履行。8.2解除条件（1）对方严重违约，影响合同履行；（2）不可抗力等不可归责于双方的原因，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。8.3变更与解除的程序合同一方提出变更或解除合同的，应书面通知对方，并说明理由。对方应在收到通知后10日内回复，同意变更或解除的，双方应签订书面协议，明确变更或解除事项。不同意变更或解除的，合同继续履行。第九条违约责任9.1承包人违约承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）工程质量不符合约定的，承包人应负责整改，并承担整改费用；（2）工程进度延误的，承包人应按照合同约定支付违约金；（3）工程安全事故的，承包人应承担事故赔偿责任。9.2发包人违约发包人违反合同约定，导致工程无法正常进行，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间提供材料的，发包人应承担材料供应延误的责任；（2）未按约定时间提供设备的，发包人应承担设备供应延误的责任；（3）其他发包人违约行为，导致工程无法正常进行的，发包人应承担相应责任。9.3违约赔偿违约方应承担因其违约给对方造成的损失赔偿责任。赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定。第十条争议解决10.1协商解决合同双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.2调解解决协商不成时，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决调解不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件合同履行完毕，工程验收合格，双方结算完毕，本合同即终止。11.2合同终止的程序合同终止前，双方应结清所有款项，包括工程款、违约金、赔偿金等。11.3合同终止后的处理合同终止后，承包人应按照合同约定撤出施工现场，将工程交付发包人。第十二条合同的继承与转让12.1合同继承合同一方发生合并、分立、转让等变更事项，本合同及其附件继续有效，变更后的主体承担合同权利义务。12.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同及其权利义务全部或部分转让给第三方。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，均应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止之日起5年。13.3违约保密违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因保密泄露造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2税法规定合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规规定承担。14.3合同附件本合同附件包括：工程设计文件、工程量清单、材料设备供应清单、质量保修条款等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的自然人、法人和其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或甲乙方的委托，参与合同的履行、监督、协调等活动。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方同意，第三方介入应按照合同约定或甲乙双方的书面同意进行。2.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利、义务及其与甲乙方的关系。2.3第三方介入时，应向甲乙双方出示有效证件，并按照甲乙双方的指示进行工作。第三条第三方责任3.1第三方应严格按照合同约定和甲乙双方的指示履行职责，确保工程质量、进度和安全。3.2第三方在履行合同过程中造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3第三方对甲乙双方提供的技术秘密、商业秘密等保密信息，应予以严格保密，违反保密义务的，应承担违约责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系是基于合同约定建立的委托关系，第三方对甲乙双方承担责任。4.2第三方在履行合同过程中，不代表甲乙方行使权利和履行义务，也不得单独与第三方进行交易。4.3甲乙双方应监督第三方履行合同义务，确保第三方按照合同约定进行工作。第五条第三方责任限额5.1第三方承担的赔偿责任限额应在其介入合同的范围内确定，具体限额由甲乙双方在书面协议中约定。5.2第三方责任限额不包括第三方故意或重大过失造成损失的情况，此时第三方应承担无限责任。5.3甲乙双方应根据合同履行情况和管理需要，适时调整第三方责任限额。第六条第三方介入的变更与解除6.1甲乙双方同意变更或解除第三方介入的，应签订书面协议，并通知第三方。6.2第三方不同意变更或解除的，甲乙双方应与第三方协商解决，协商不成的，可依法解决。第七条第三方退出7.1第三方因合同约定或甲乙双方同意的原因退出合同的，应向甲乙双方办理退出手续，并承担相应责任。7.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同，确保工程顺利进行。第八条第三方违约处理8.1第三方违反合同约定或甲乙双方指示的，甲乙双方有权要求第三方改正或承担违约责任。8.2第三方违约造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。8.3第三方严重违约的，甲乙双方有权解除合同，并依法追究第三方的法律责任。第九条争议解决9.1甲乙双方与第三方发生争议的，应通过友好协商解决。9.2协商不成时，甲乙双方与第三方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3调解不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的终止与继承10.1合同终止后，第三方对甲乙双方的责任终止，但第三方对甲乙双方的违约责任不因合同终止而免除。10.2合同终止后，第三方对甲乙双方的秘密信息仍负有保密义务。10.3合同终止后，第三方对甲乙双方的权利义务的继承，应按照合同约定或甲乙双方的书面同意办理。第十一条附件本合同附件包括：第三方介入协议、第三方责任限额约定、保密协议等。附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细说明：本附件应包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等相关设计文件。设计文件应符合国家、行业和地方的相关规定，并满足工程实际需要。附件2：工程量清单详细说明：本附件应详细列明工程所需的材料、构配件、设备等工程量清单，包括名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件3：材料设备供应清单详细说明：本附件应列明甲乙双方约定的材料设备供应清单，包括材料设备的名称、品牌、型号、规格、数量、单价、总价等信息。附件4：质量保修条款详细说明：本附件应详细列明质量保修的内容、期限、保修责任、保修费用等事项。附件5：施工计划详细说明：本附件应包括施工的整体计划、进度安排、施工方法、施工工艺等相关信息。附件6：第三方介入协议详细说明：本附件应详细列明第三方介入的条件、程序、职责、权利、义务、责任限额等事项。附件7：保密协议详细说明：本附件应详细列明双方在合