版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
承包广场合同范例第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“承包方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
乙方(以下简称“委托方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
鉴于:
一、承包方具备完成广场建设项目的施工资质,愿承担本项目施工任务。
二、委托方拟对广场建设项目进行投资建设,需委托承包方进行施工。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就广场建设项目施工事宜达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目投资:____________________
5.施工期限:____________________
二、承包方义务
1.承包方按照国家有关法律法规和行业标准,确保施工质量、安全、进度。
2.承包方负责编制施工组织设计,并严格按照施工组织设计进行施工。
3.承包方负责施工现场的管理,确保施工期间的环境保护。
4.承包方负责施工现场的消防、安全、保卫等管理工作。
5.承包方按照合同约定,按时足额完成施工任务。
三、委托方义务
1.委托方负责提供施工场地,确保施工期间不受干扰。
2.委托方负责办理相关手续,确保施工期间的合法合规。
3.委托方负责按合同约定支付工程款。
4.委托方负责协调处理施工过程中出现的矛盾和纠纷。
四、工程款支付
1.工程款支付方式:按进度支付。
2.工程款支付比例:____________________
3.工程款支付时间:____________________
五、违约责任
1.承包方未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任。
2.委托方未按合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任。
3.双方在履行合同过程中,如因不可抗力导致合同无法履行,应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。
六、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.附件:
(1)施工组织设计
(2)工程量清单
(3)工程款支付计划
(4)相关资质证明文件
(5)其他有关文件
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____________________
第一篇范文:合同编号:__________
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下简称“业主方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
乙方(以下简称“承包方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
丙方(以下简称“监理方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
鉴于:
一、业主方拟对广场建设项目进行投资建设,需委托承包方进行施工,并聘请监理方进行工程监理。
二、承包方具备完成广场建设项目的施工资质,愿承担本项目施工任务。
三、监理方具备工程监理资质,愿担任本项目监理工作。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就广场建设项目施工及监理事宜达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目投资:____________________
5.施工期限:____________________
6.监理期限:____________________
二、承包方义务
1.承包方按照国家有关法律法规和行业标准,确保施工质量、安全、进度。
2.承包方负责编制施工组织设计,并严格按照施工组织设计进行施工。
3.承包方负责施工现场的管理,确保施工期间的环境保护。
4.承包方负责施工现场的消防、安全、保卫等管理工作。
5.承包方按照合同约定,按时足额完成施工任务。
三、监理方义务
1.监理方按照国家有关法律法规和行业标准,对施工过程进行全过程监理。
2.监理方对施工质量、安全、进度等方面进行监督检查,确保工程质量符合要求。
3.监理方对施工过程中出现的质量问题,及时通知承包方整改。
4.监理方对施工进度进行跟踪,确保项目按期完成。
四、业主方权益及责任
1.业主方有权对施工质量和进度进行监督检查。
2.业主方有权要求承包方和监理方提供相关资料和报告。
3.业主方有权对承包方和监理方的工作进行考核和评价。
4.业主方负责支付工程款和监理费。
5.业主方负责办理相关手续,确保施工期间的合法合规。
五、承包方和监理方违约责任
1.承包方未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等。
2.监理方未按合同约定履行监理职责,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等。
六、限制条款
1.承包方和监理方不得在施工和监理过程中,接受与业主方利益相冲突的任何利益。
2.承包方和监理方不得泄露业主方的商业秘密和技术秘密。
3.承包方和监理方不得擅自变更施工组织设计和监理计划。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同有效期为____________________年。
九、附件
(1)施工组织设计
(2)工程量清单
(3)工程款支付计划
(4)监理大纲
(5)相关资质证明文件
(6)其他有关文件
十、总结
第三方介入的意义和目的:
1.监理方的介入,保证了施工过程的公正性和透明度,维护了业主方的权益。
2.监理方的专业监督,提高了施工质量,确保了项目按时、按质完成。
甲方为主导的目的和意义:
1.甲方作为业主方,通过合同对施工和监理过程进行严格管理,确保了项目的顺利进行。
2.甲方对承包方和监理方的考核和评价,提高了工程质量和进度,保障了自身利益。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
丙方(盖章):____________________
签订日期:____________________
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
乙方(以下简称“开发商”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
甲方(以下简称“施工单位”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
丙方(以下简称“项目管理方”):
地址:____________________
法定代表人:____________________
鉴于:
一、开发商拟开发一住宅小区,需委托施工单位进行基础设施建设,并聘请项目管理方进行项目管理。
二、施工单位具备完成住宅小区基础设施建设的施工资质,愿承担本项目施工任务。
三、项目管理方具备项目管理资质,愿担任本项目管理工作。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就住宅小区基础设施建设施工及管理事宜达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:____________________
2.项目地点:____________________
3.项目规模:____________________
4.项目投资:____________________
5.施工期限:____________________
6.管理期限:____________________
二、施工单位义务
1.施工单位按照国家有关法律法规和行业标准,确保施工质量、安全、进度。
2.施工单位负责编制施工组织设计,并严格按照施工组织设计进行施工。
3.施工单位负责施工现场的管理,确保施工期间的环境保护。
4.施工单位负责施工现场的消防、安全、保卫等管理工作。
5.施工单位按照合同约定,按时足额完成施工任务。
三、项目管理方义务
1.项目管理方负责制定项目管理计划,对施工过程进行全过程管理。
2.项目管理方对施工质量、安全、进度等方面进行监督检查,确保工程质量符合要求。
3.项目管理方协调解决施工过程中出现的质量问题和技术问题。
4.项目管理方对施工进度进行跟踪,确保项目按期完成。
四、开发商权益及责任
1.开发商有权对施工质量和进度进行监督检查。
2.开发商有权要求施工单位和项目管理方提供相关资料和报告。
3.开发商有权对施工单位和项目管理方的工作进行考核和评价。
4.开发商负责支付工程款和项目管理费。
5.开发商负责办理相关手续,确保施工期间的合法合规。
五、施工单位违约责任
1.施工单位未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿开发商损失、支付违约金等。
2.施工单位在施工过程中出现质量问题,应承担修复费用和相应责任。
六、限制条款
1.施工单位不得在施工过程中,接受与开发商利益相冲突的任何利益。
2.施工单位不得泄露开发商的商业秘密和技术秘密。
3.施工单位不得擅自变更施工组织设计和项目管理计划。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同有效期为____________________年。
九、附件
(1)施工组织设计
(2)工程量清单
(3)工程款支付计划
(4)项目管理计划
(5)相关资质证明文件
(6)其他有关文件
十、总结
乙方为主导的目的和意义:
1.开发商作为乙方,对施工和项目管理拥有主导权,能够更好地保障自身权益和利益。
2.开发商通过合同条款,明确施工和项目管理的要求,确保项目顺利进行。
弱化甲方为主导的意义和目的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年度培训工作计划范文的制定
- 学校体育年度工作计划范文
- 侨办工作总结及工作计划
- 大学图书馆阅览部年度工作计划
- 2024年教师教学工作计划范例
- 电网调度运行个人工作计划范文
- 2024年校长校园指导管理计划任务范文
- 有关八年级上册语文教学计划
- 2024年地方课教学工作计划地方课程教师个人总结
- 2024六年级语文下册教学计划
- PE给水管道水压试验记录表
- 数控铣床编程基础
- 人音版一年级上册《我有一只小羊羔》课件1
- 常用急救药品
- 初中生心理健康教育PPT完整全套教学课件
- 鲍养殖技术介绍
- 家装工程竣工验收报告
- 2023年生态环境综合行政执法考试备考题库(含答案)
- “书香润心”心悦读书活动方案
- 事业单位登记管理讲座课件
- 医疗器械-员工手册
评论
0/150
提交评论