风力发电场输电线路施工合同

风力发电场输电线路施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：风力发电场输电线路施工项目1.2工程地点：_______省/市/自治区的_______1.3工程内容：根据项目设计文件，完成风力发电场输电线路的施工，包括塔架安装、导线架设、接地网施工等工程。1.4工程规模：输电线路全长_______公里，塔架_______基，导线截面_______。1.5工程质量标准：符合《输电线路施工及验收规范》（GB502332014）的要求，并通过相关部门的验收。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）输电线路施工费：_______元；（2）塔架及导线等材料费：_______元；（3）施工设备租赁费：_______元；（4）人员工资及福利费：_______元；（5）其他费用：_______元。2.2合同价格均为含税价格。税率为_______%，税金由乙方承担。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后_______日内，业主支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%后，业主支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，业主支付乙方合同总价款的剩余部分。三、施工期限3.1合同约定的施工期限为_______个月，自乙方进场之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按照合同约定，及时提供施工所需的场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。四、工程质量与保修4.1乙方应按照设计和规范要求，保证工程质量，不得偷工减料。4.2工程验收合格后，乙方应承担_______年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方负责维修或更换。4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。五、安全生产5.1乙方应严格执行国家关于安全生产的法律、法规和业主的安全生产规章制度。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。5.3乙方应按照业主的要求，对施工人员进行安全生产教育和培训。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约金。6.2乙方未按照设计和规范要求施工，导致工程质量问题，应承担相应的维修或更换费用。6.3业主未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.风力发电场输电线路施工设计文件2.输电线路施工及验收规范（GB502332014）3.工程量清单4.施工图纸5.施工方案6.安全生产管理制度7.施工人员名单及资质证书8.材料采购合同9.设备租赁合同10.保险单据二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.乙方未按照设计和规范要求施工，导致工程质量问题，视为违约。3.业主未按照合同约定支付价款，视为违约。4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期，视为违约。5.乙方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告和处理，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，拥有风力发电场输电线路施工项目的权益。2.乙方：指合同中的承包商，承担风力发电场输电线路施工项目的实施。3.合同总价：指合同约定的工程总价款，包括施工费、材料费、设备租赁费等。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应承担的违约责任。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商调整施工期限。2.工程质量问题：发现质量问题，及时停工整改，必要时更换施工队伍。3.付款争议：按照合同约定的付款条款执行，如有争议可通过协商解决。4.安全事故：发生安全事故，立即报告并采取措施，按安全生产管理制度处理。5.法律纠纷：如发生法律纠纷，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.风力发电场输电线路施工项目2.工程量为输电线路