2024年专业工程建设招标竞标协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业工程建设招标竞标协议样本本合同目录一览第一条一般规定1.1合同的定义与范围1.2合同的生效与终止1.3合同的修改与补充第二条竞标条件2.1竞标人的资格要求2.2竞标文件的提交2.3竞标保证金第三条招标要求3.1招标文件的组成3.2招标文件的获取3.3招标文件的澄清与修改第四条竞标过程4.1竞标文件的递交4.2竞标文件的评审4.3中标通知第五条合同的签订5.1签订合同的条件5.2合同的签订程序5.3合同的生效条件第六条合同的履行6.1承包人的义务6.2发包人的义务6.3合同的变更第七条合同的价格与支付7.1合同价格的确定7.2支付方式与时间7.3价格调整机制第八条工期与质量8.1工期的约定8.2工程质量的要求8.3工程验收与保修第九条违约责任9.1承包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约赔偿金额的计算第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序10.3诉讼管辖第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3解除合同后的赔偿第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让合同后的责任承担第十三条合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3终止合同后的处理第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用与争议解决14.3合同的效力与附件第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同的定义与范围1.2合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并经验收合格，且乙方支付完毕合同约定的款项后终止。1.3合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方协商一致后签订，并与原合同具有同等法律效力。第二条竞标条件2.1竞标人的资格要求2.2竞标文件的提交乙方应按照甲方发布的招标文件要求，提交包括投标书、资质证书、业绩证明等在内的竞标文件。2.3竞标保证金乙方应在提交竞标文件时，缴纳合同约定金额的竞标保证金。如乙方中标，保证金将抵作履约保证金；如未中标，保证金将在投标结果公告后退还。第三条招标要求3.1招标文件的组成招标文件包括招标公告、招标说明书、合同条款、工程量清单、技术规格书等，构成合同的一部分。3.2招标文件的获取乙方应在招标文件规定的时间内，向甲方获取招标文件。3.3招标文件的澄清与修改甲方有权在招标过程中对招标文件进行澄清和修改。乙方应关注甲方发布的澄清和修改通知，并按照要求执行。第四条竞标过程4.1竞标文件的递交乙方应按照招标文件规定的时间和地点递交竞标文件。4.2竞标文件的评审甲方将组织专家对竞标文件进行评审，根据评审结果确定中标人。4.3中标通知甲方将在评审结束后通知中标人，并与中标人签订合同。第五条合同的签订5.1签订合同的条件乙方应在接到中标通知后，按照甲方要求的时间和地点签订合同。5.2合同的签订程序合同签订应由乙方法定代表人或其授权代表进行，并加盖公章。5.3合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。第六条合同的履行6.1承包人的义务乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、监理等工作，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。6.2发包人的义务甲方应按照合同约定，支付工程款项，提供施工条件，协调解决工程中的问题，确保工程顺利进行。6.3合同的变更合同的变更应采用书面形式，经双方协商一致后签订，并与原合同具有同等法律效力。第八条工期与质量8.1工期的约定乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。8.2工程质量的要求乙方应按照合同约定的技术规格、标准和要求进行工程建设，保证工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。8.3工程验收与保修工程完成后，乙方应按照合同约定进行自检、验收。验收合格的，甲方应支付合同约定的工程款项。验收不合格的，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。工程保修期自验收合格之日起计算，乙方向甲方承诺工程质量保修期限和保修范围。第九条违约责任9.1承包人的违约责任乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2发包人的违约责任甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿金额的计算违约赔偿金额应根据甲方实际损失金额和乙方违约程度确定。具体计算方法由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁程序如双方约定仲裁，应提交至约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖如双方选择诉讼，应提交至合同约定的法院管辖。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件双方协商一致，可以解除合同。11.2合同解除的程序合同解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。11.3解除合同后的赔偿合同解除后，乙方应按照甲方要求承担相应的赔偿责任。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件经双方协商一致，乙方可以将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让的程序合同转让应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。12.3转让合同后的责任承担合同转让后，乙方对转让部分不再承担责任。第十三条合同的终止13.1合同终止的条件合同约定的工程竣工并经验收合格，且乙方支付完毕合同约定的款项后，合同终止。13.2合同终止的程序合同终止应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.3终止合同后的处理合同终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并承担相应责任。第十四条其他条款14.1保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。14.2法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方在争议解决方式、仲裁机构、诉讼法院等方面的约定，应符合国家法律法规的规定。14.3合同的效力与附件本合同自双方签字盖章之日起生效。附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：招标文件附件二：竞标文件附件三：中标通知书附件四：合同协议书附件五：工程量清单附件六：技术规格书附件七：工程设计图纸附件八：施工方案附件九：监理计划附件十：保修条款附件十一：保密协议附件十二：争议解决协议附件十三：工程验收报告附件十四：工程款项支付凭证附件的详细要求和说明：附件一：招标文件招标文件应包括招标公告、招标说明书、合同条款、工程量清单、技术规格书等，构成合同的一部分。乙方应按照招标文件要求，提交包括投标书、资质证书、业绩证明等在内的竞标文件。附件二：竞标文件竞标文件应包括投标书、资质证书、业绩证明等，乙方应按照招标文件规定的时间和地点递交竞标文件。附件三：中标通知书甲方将在评审结束后通知中标人，并与中标人签订合同。附件四：合同协议书合同协议书是本合同的核心文件，应由乙方法定代表人或其授权代表进行签字盖章，并加盖公章。附件五：工程量清单工程量清单应详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程数量、工程单价等。附件六：技术规格书技术规格书应详细描述工程的技术要求、质量标准、材料要求等，乙方应按照技术规格书要求进行工程建设。附件七：工程设计图纸工程设计图纸是工程建设的依据，应包括工程平面图、立面图、剖面图等。附件八：施工方案施工方案应详细描述施工过程中的施工方法、施工步骤、施工技术等。附件九：监理计划监理计划应包括监理工作的内容、监理人员的安排、监理工作的时间节点等。附件十：保修条款保修条款应详细描述工程保修期限、保修范围、保修责任等。附件十一：保密协议保密协议应明确双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。附件十二：争议解决协议争议解决协议应明确双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式，包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成工程。2.乙方未按照合同约定保证工程质量。3.乙方未按照合同约定提交竞标文件或投标书。4.乙方未按照合同约定支付竞标保证金。5.甲方未按照合同约定支付工程款项。6.甲方未按照合同约定提供施工条件。7.甲方未按照合同约定协调解决工程中的问题。违约责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方负责修复或拆除，并承担相应费用。3.乙方未按照合同约定提交竞标文件或投标书，甲方有权取消乙方的投标资格。4.乙方未按照合同约定支付竞标保证金，甲方有权取消乙方的投标资格，并没收保证金。5.甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付合同约定的工程款项。6.甲方未按照合同约定提供施工条件，乙方有权要求甲方履行合同约定的义务。7.甲方未按照合同约定协调解决工程中的问题，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成工程，甲方可以根据合同条款要求乙方在规定时间内完成工程，并支付逾期完成工程的违约金。如果乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方可以要求乙方修复或拆除不符合质量要求的工程部分