2024年桩基础施工分包完整协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年桩基础施工分包完整协议1本合同目录一览1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2项目地点1.1.3项目规模1.1.4项目工期1.2分包单位资质1.2.1分包单位名称1.2.2分包单位资质证书1.2.3分包单位项目负责人1.2.4分包单位技术力量1.3施工内容1.3.1桩基础施工范围1.3.2施工工艺及要求1.3.3施工材料及设备1.4施工进度计划1.4.1施工阶段划分1.4.2各阶段工期要求1.4.3施工进度控制措施1.5施工质量标准1.5.1质量验收标准1.5.2质量保证措施1.5.3质量奖惩规定1.6施工安全管理1.6.1安全生产责任1.6.2安全生产措施1.6.3事故处理及报告1.7合同价款1.7.1合同总价1.7.2工程量清单1.7.3价格调整1.7.4付款方式及期限1.8交工验收1.8.1交工验收标准1.8.2交工验收程序1.8.3交工验收报告1.9违约责任1.9.1违约情形1.9.2违约责任承担1.10争议解决1.10.1争议解决方式1.10.2争议解决机构1.11合同解除1.11.1合同解除条件1.11.2合同解除程序1.12合同生效及终止1.12.1合同生效条件1.12.2合同终止条件1.13附件1.13.1附件一：工程量清单1.13.2附件二：施工图纸及技术要求1.13.3附件三：合同专用条款1.14其他约定事项第一部分：合同如下：1.1项目概况1.1.1项目名称：大厦桩基础工程1.1.2项目地点：市区路号1.1.3项目规模：总建筑面积约10万平方米，地下3层，地上25层1.1.4项目工期：自合同签订之日起12个月内完成桩基础施工1.2分包单位资质1.2.1分包单位名称：桩基础工程公司1.2.2分包单位资质证书：省建设厅颁发的建筑工程施工总承包二级资质证书1.2.3分包单位项目负责人：，工程师1.2.4分包单位技术力量：拥有20名专业技术人员，包括5名高级工程师1.3施工内容1.3.1桩基础施工范围：包括桩基础设计、桩基施工、桩基检测等1.3.2施工工艺及要求：采用旋挖钻机成孔，C30混凝土灌注桩，桩径600mm，桩长15m1.3.3施工材料及设备：要求使用符合国家标准的钢筋、水泥、砂石等材料，以及旋挖钻机、混凝土搅拌站等设备1.4施工进度计划1.4.1施工阶段划分：桩基础施工分为前期准备、桩基施工、质量检测三个阶段1.4.2各阶段工期要求：前期准备阶段2周，桩基施工阶段8周，质量检测阶段2周1.4.3施工进度控制措施：制定详细的进度计划，每日跟踪进度，确保按计划完成施工任务1.5施工质量标准1.5.1质量验收标准：符合GB500072011《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的要求1.5.2质量保证措施：建立质量管理体系，对施工全过程进行质量监控，确保工程质量1.5.3质量奖惩规定：对质量优秀的单位给予奖励，对质量不合格的单位进行处罚1.6施工安全管理1.6.1安全生产责任：分包单位负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全1.6.2安全生产措施：制定安全操作规程，进行安全教育培训，配备必要的安全防护设施1.6.3事故处理及报告：发生安全事故，及时上报，按照相关规定进行处理1.7合同价款1.7.1合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）1.7.2工程量清单：详见附件一1.7.3价格调整：根据市场价格波动，按双方协商的原则进行调整1.7.4付款方式及期限：分阶段支付，每阶段完成后支付该阶段合同价的30%，尾款在验收合格后支付第二部分：合同（续）1.8交工验收1.8.1交工验收标准：符合GB500072011《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的要求1.8.2交工验收程序：由建设单位组织验收，分包单位提供相关资料，进行现场检查1.8.3交工验收报告：验收合格后，双方共同签署交工验收报告1.9违约责任1.9.1违约情形：未按合同约定完成施工任务、质量不合格、安全事故等1.9.2违约责任承担：根据违约情形，承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等1.10争议解决1.10.1争议解决方式：友好协商；协商不成，提交市仲裁委员会仲裁1.10.2争议解决机构：市仲裁委员会1.11合同解除1.11.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约等1.11.2合同解除程序：按双方协商一致或仲裁裁决解除合同1.12合同生效及终止1.12.1合同生效条件：双方签字盖章后生效1.12.2合同终止条件：合同约定的工期完成或双方协商一致解除合同1.13附件1.13.1附件一：工程量清单1.13.2附件二：施工图纸及技术要求1.13.3附件三：合同专用条款1.14其他约定事项1.14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决1.14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力1.10争议解决1.10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。1.10.2争议解决机构：如双方选择诉讼解决争议，应将争议提交至合同签订地的人民法院，并按照该法院的诉讼程序进行。1.11合同解除1.1.1因不可抗力导致合同无法履行；1.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施或继续违约；1.1.3双方协商一致解除合同。1.11.2合同解除程序：任何一方提出解除合同时，应书面通知另一方，并说明解除合同的理由。合同自收到解除通知之日起解除。1.12合同生效及终止1.12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.1合同约定的工期完成；1.2.2双方协商一致解除合同；1.2.3合同因违约而终止；1.2.4合同因不可抗力而终止。1.13附件1.13.1附件一：工程量清单1.13.2附件二：施工图纸及技术要求1.13.3附件三：合同专用条款1.14其他约定事项1.14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。1.14.2本合同未尽事宜的补充协议与本合同具有同等法律效力。1.14.3本合同及其附件均为中文文本，如有歧义，以中文文本为准。1.14.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至合同约定的工程完工之日止。1.14.5本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。1.14.6本合同自签字盖章之日起，双方应严格遵守，任何一方违反本合同条款，应承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正1.15第三方介入概述1.15.1定义：本合同中“第三方”指除甲、乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方等。1.15.2介入目的：第三方介入本合同，旨在提供专业服务，确保合同履行过程中的专业性和公正性。1.15.3介入程序：甲、乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并共同确定第三方介入的具体事项、职责和权限。1.16第三方责任限额1.16.1责任限额：第三方因自身原因导致的合同履行障碍或损失，其责任限额由甲、乙双方与第三方在合同中约定，最高不超过合同总价的一定比例。1.16.2责任认定：第三方责任由甲、乙双方共同认定，如第三方存在过错，应承担相应的责任。1.17第三方责任承担1.17.1第三方责任承担方式：第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担相应罚款等。1.17.2责任承担期限：第三方责任承担期限自合同签订之日起至合同终止之日止。1.18第三方权利和义务1.18.1第三方权利：1.18.1.1获得甲、乙双方提供的相关资料和信息的权利；1.18.1.2按照合同约定，对甲、乙双方提供的服务进行监督和评估的权利；1.18.1.3在合同履行过程中，对甲、乙双方提出合理建议的权利。1.18.2第三方义务：1.18.2.1按照合同约定，履行自己的职责和义务；1.18.2.2保证提供的服务符合国家相关法律法规和行业规范；1.18.2.3对甲、乙双方提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。1.19第三方与其他各方的划分说明1.19.1甲、乙双方应明确第三方的职责范围，确保第三方在合同履行过程中的独立性和专业性。1.19.2第三方与甲、乙双方之间，以及第三方与其他相关方之间，应明确责任划分，避免责任不清或交叉。1.19.3第三方在介入本合同过程中，应尊重甲、乙双方的合法权益，不得损害甲、乙双方或其他相关方的利益。1.20第三方介入的合同条款变更1.20.1当第三方介入本合同时，甲、乙双方可根据实际情况，对合同条款进行必要的变更，但变更内容不得违反法律法规和本合同的基本原则。1.20.2合同条款变更需经甲、乙双方及第三方书面同意，并签订补充协议，作为本合同的一部分。1.21第三方介入的争议解决1.21.1第三方介入过程中产生的争议，由甲、乙双方协商解决。1.21.2协商不成时，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等，应按照国家或行业相关标准进行编制。附件说明：本附件为合同价款的计算依据，应详细、准确，作为合同附件之一。2.附件二：施工图纸及技术要求详细要求：包括桩基础设计图纸、施工图、技术规范、施工工艺流程等，应符合国家及行业相关标准。附件说明：本附件为施工过程中的技术指导文件，应确保施工质量符合要求。3.附件三：合同专用条款详细要求：包括合同双方特别约定的事项，如付款方式、进度款支付节点、违约责任等。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，应详细列明双方特别约定的事项，以明确双方的权利和义务。4.附件四：安全生产协议详细要求：包括安全生产责任、安全操作规程、安全事故处理等。附件说明：本附件为保障施工安全的重要文件，应明确双方在安全生产方面的责任和义务。5.附件五：质量保证协议详细要求：包括质量标准、质量检验、质量奖惩等。附件说明：本附件为保障工程质量的重要文件，应明确双方在质量方面的责任和义务。6.附件六：验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收内容、验收结论等。附件说明：本附件为工程验收的重要文件，应确保工程符合合同要求。7.附件七：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的目的、职责、权限、责任限额等。附件说明：本附件为第三方介入的重要文件，应明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约工期：未按合同约定的工期完成工程；质量不合格：工程质量不符合合同约定的标准；安全生产事故：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失；付款延误：未按合同约定的付款时间支付款项；保密违约：泄露合同双方商业秘密或技术秘密。2.责任认定标准：违约工期：按合同约定支付违约金，逾期工期越长，违约金比例越高；质量不合格：按合同约定进行返工或修复，并承担相关费用；安全生产事故：按相关法律法规及合同约定承担赔偿责任；付款延误：按合同约定支付滞纳金，逾期时间越长，滞纳金比例越高；保密违约：按合同约定承担赔偿责任，包括但不限于支付违约金。3.违约责任示例说明：违约工期：若分包单位因自身原因导致工程延期10天，应支付合同总价1%的违约金。质量不合格：若桩基础施工质量不符合合同约定，分包单位应进行返工，并承担返工产生的所有费用。安全生产事故：若发生安全生产事故，分包单位应按事故等级承担相应赔偿责任，包括但不限于支付医疗费、赔偿金等。全文完。2024年桩基础施工分包完整协议2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2甲方名称1.3乙方名称1.4合同签订日期第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度安排第三条工程质量要求3.1质量标准3.2质量保证措施3.3质量验收标准第四条工程费用及支付方式4.1工程总费用4.2分包单位承担费用4.3甲方承担费用4.4支付方式及时间第五条工程施工进度及期限5.1施工进度安排5.2施工期限5.3施工延期责任第六条工程变更及调整6.1工程变更程序6.2工程变更费用6.3工程变更期限第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2施工环境保护责任7.3安全生产措施第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序第十条违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿10.3违约责任承担方式第十一条合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议第十二条合同生效及终止12.1合同生效日期12.2合同终止日期第十三条合同份数及签署13.1合同份数13.2合同签署第十四条合同未尽事宜14.1合同未尽事宜协商14.2合同未尽事宜解决方式第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：[分包单位全称]1.2甲方名称：[甲方全称]1.3乙方名称：[分包单位全称]1.4合同签订日期：[具体日期]第二条工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模：[具体工程规模描述]2.4工程进度安排：[具体施工进度计划]第三条工程质量要求3.1质量标准：[按照相关国家标准或行业标准描述]3.2质量保证措施：[具体质量保证措施描述]3.3质量验收标准：[具体质量验收标准描述]第四条工程费用及支付方式4.1工程总费用：[具体总费用金额]4.2分包单位承担费用：[具体分包单位承担费用金额]4.3甲方承担费用：[具体甲方承担费用金额]4.4支付方式及时间：[具体支付方式及时间安排]第五条工程施工进度及期限5.1施工进度安排：[具体施工进度计划]5.2施工期限：[具体施工期限描述]5.3施工延期责任：[具体延期责任描述]第六条工程变更及调整6.1工程变更程序：[具体变更程序描述]6.2工程变更费用：[具体变更费用计算方式]6.3工程变更期限：[具体变更期限描述]第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任：[具体安全责任描述]7.2施工环境保护责任：[具体环境保护责任描述]7.3安全生产措施：[具体安全生产措施描述]第八条争议解决8.1争议解决方式：[双方协商解决；协商不成，提交[仲裁委员会名称]仲裁]8.2争议解决程序：[争议发生后，双方应在[协商期限]内进行协商；协商不成，任何一方均可向[仲裁委员会名称]提起仲裁申请，仲裁委员会应在[仲裁期限]内作出仲裁裁决]8.3争议解决费用：[仲裁费用由败诉方承担，但仲裁庭另有裁定的除外]第九条合同解除及终止9.1合同解除条件：[因不可抗力导致合同无法履行；一方违约导致合同无法履行；经双方协商一致]9.2合同终止条件：[工程完工并验收合格；合同约定的其他终止条件]9.3合同解除及终止程序：[一方提出解除或终止合同，应提前[通知期限]书面通知对方；合同解除或终止后，双方应按照约定进行结算和交接]第十条违约责任10.1违约责任承担：[违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等]10.2违约责任赔偿：[违约赔偿金额按照实际损失计算，最高不超过合同总金额的[百分比]；违约金按合同总金额的[百分比]计算]10.3违约责任承担方式：[违约方应按照仲裁机构的裁决或法院判决承担违约责任]第十一条合同附件及补充协议11.1合同附件：[附件一：工程量清单；附件二：施工图纸；附件三：工程进度表等]11.2补充协议：[任何补充协议应以书面形式签署，并作为本合同的一部分]第十二条合同生效及终止12.1合同生效日期：[自双方签字（或盖章）之日起生效]12.2合同终止日期：[工程完工并验收合格之日或合同约定的终止日期]第十三条合同份数及签署13.1合同份数：[一式[份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份]13.2合同签署：[甲方代表签字（或盖章）：__________________乙方代表签字（或盖章）：__________________]第十四条合同未尽事宜14.1合同未尽事宜协商：[合同未尽事宜，双方应协商解决；协商不成的，按照本合同第八条规定的争议解决方式处理]14.2合同未尽事宜解决方式：[合同未尽事宜的解决方式应有利于合同的履行和双方的权益保护]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义：在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的，根据合同约定或法律法规规定，参与本合同履行过程中的任何个人、组织或机构。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程监理、设计、施工管理、质量检测、造价咨询、融资、保险、法律顾问等。第二条甲乙方在第三方介入时的额外条款2.1甲方责任：2.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的责任。2.1.2甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务和责任范围。2.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。2.2乙方责任：2.2.1乙方应配合甲方选择合适的第三方，并提供必要的协助。2.2.2乙方应按照合同约定，向第三方提供相关资料和条件，以支持其工作。2.2.3乙方应监督第三方的工作，确保其不影响工程的正常进行。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定，独立承担其工作范围内的责任。3.1.2第三方应对其工作的质量和成果负责。3.1.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程受损或造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬。3.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。3.2.3第三方有权在合同约定范围内，独立作出决策。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：第三方的责任限额根据合同约定或法律法规规定确定。4.2责任限额的计算方式：4.2.1根据合同约定，确定第三方的责任限额。4.2.2若合同未约定，则按照相关法律法规的规定计算。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方的划分：5.1.1甲方与第三方之间的关系为委托代理关系，甲方为委托人，第三方为代理人。5.1.2甲方对第三方的工作进行监督和指导。5.2乙方与第三方的划分：5.2.1乙方与第三方之间的关系为合作或服务关系，具体根据合同约定确定。5.2.2乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持。5.3第三方与其他方的划分：5.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系为独立合同关系，第三方对甲方和乙方承担相应的责任。5.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。第六条第三方介入的合同变更6.1当第三方介入时，甲乙方应根据实际情况，对合同进行必要的变更，包括但不限于增加或修改条款。6.2合同变更应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引发的争议，应按照本合同第八条规定的争议解决方式处理。7.2第三方介入引发的争议，不影响甲乙方之间合同关系的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单