2024年标准建筑工程施工质量保证金协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准建筑工程施工质量保证金协议版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.施工方概况2.1施工方名称2.2施工方地址2.3施工方资质等级2.4施工方联系人及联系方式3.质量保证金3.1保证金金额3.2保证金缴纳时间3.3保证金退还条件3.4保证金扣除情形4.施工质量要求4.1施工标准4.2施工材料4.3施工工艺4.4验收标准5.施工进度5.1施工计划5.2工期延误责任5.3工期提前完成奖励6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款进度6.4价格调整7.违约责任7.1施工方违约7.2发包方违约7.3违约赔偿金额8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4法律适用10.5争议解决11.附件11.1工程图纸11.2施工方案11.3材料合格证11.4施工合同专用条款12.签字盖章12.1施工方签字盖章12.2发包方签字盖章13.合同签订日期14.合同编号第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程性质：商业、住宅、公共设施等。第二条施工方概况2.1施工方名称：具有相应资质的建筑施工企业名称。2.2施工方地址：施工方注册地址。2.3施工方资质等级：按照相关法律法规规定应当具备的施工资质等级。2.4施工方联系人及联系方式：指定的项目负责人及联系方式。第三条质量保证金3.1保证金金额：按照合同约定，保证工程质量的金额。3.2保证金缴纳时间：工程开工前一次性缴纳。3.3保证金退还条件：工程验收合格，无质量问题后退还。3.4保证金扣除情形：包括但不限于工程质量不符合约定标准、施工方迟延履行等。第四条施工质量要求4.1施工标准：按照国家、地方或行业标准进行施工。4.2施工材料：材料应符合国家或行业标准，并提供合格证明。4.3施工工艺：按照施工方案和图纸进行施工。4.4验收标准：工程验收应符合国家和行业的相关验收标准。第五条施工进度5.1施工计划：双方协商确定的施工进度计划。5.2工期延误责任：因施工方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。5.3工期提前完成奖励：如提前完成工程，按照双方协商确定的奖励方式进行奖励。第六条合同价款6.1合同总价：双方协商确定的工程合同总价。6.2付款方式：银行转账、支票等方式。6.3付款进度：按照工程进度和合同约定进行付款。6.4价格调整：因市场行情变化导致材料价格波动，双方协商确定的价格调整方式。第八条违约责任8.1施工方违约：施工方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包方违约：发包方未按合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿金额：双方协商确定的违约赔偿金额。第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2调解解决：协商不成的，可向相关机构申请调解。9.3仲裁解决：双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止：合同履行完毕，或双方协商一致终止合同。第十一条附件11.1工程图纸：双方确认的工程图纸。11.2施工方案：双方确认的施工方案。11.3材料合格证：工程所使用材料的合格证明。11.4施工合同专用条款：双方确认的施工合同专用条款。第十二条签字盖章12.1施工方签字盖章：施工方项目负责人签字，并加盖施工方公章。12.2发包方签字盖章：发包方代表签字，并加盖发包方公章。第十三条合同签订日期双方签订合同的日期。第十四条合同编号双方确认的合同编号。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，以及相关的设计说明书和设计变更通知。图纸应由发包方提供，并经双方确认。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工计划等，以及相关的安全防护措施和环境保护措施。施工方案应由施工方制定，并经发包方确认。附件三：材料合格证详细要求和说明：材料合格证应包括材料的名称、规格、型号、生产厂家等，以及相关的质量检测报告和合格证明。材料合格证应由材料生产厂家提供，并经双方确认。附件四：施工合同专用条款详细要求和说明：施工合同专用条款应包括合同的价格、付款方式、工期、质量要求等，以及双方约定的其他条款。专用条款应由双方协商确定，并经双方确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.施工方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的。2.发包方未按合同约定支付价款，或未提供施工条件的。3.双方未按合同约定履行其他义务的。责任认定：1.施工方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.发包方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.双方按合同约定履行义务的，不承担违约责任。示例说明：如果施工方未按合同约定完成工程，导致工程延期交付，施工方应承担违约责任，支付违约金并赔偿发包方因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.施工方：具有相应资质的建筑施工企业。2.发包方：委托施工方进行工程建设的单位或个人。3.工程质量：工程满足设计文件、规范和标准要求的能力。4.违约金：一方违反合同约定，按照约定向另一方支付的金钱。5.损失：一方因对方违约行为遭受的财