2024年房产预订意向书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房产预订意向书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.房产预订信息2.1房产位置2.2房产面积2.3房产类型2.4房产价格3.预订款项及支付方式3.1预订款项金额3.2预订款项支付方式3.3预订款项支付时间4.房产交付及使用4.1房产交付时间4.2房产交付方式4.3房产验收标准5.合同解除及违约责任5.1合同解除条件5.2合同解除程序5.3违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件8.合同附件8.1房产相关证明文件8.2其他附件9.合同签订日期10.合同份数11.合同签字盖章12.合同附件13.合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1预订方：_______1.1.2开发商：_______1.2法定代表人1.2.1预订方：_______1.2.2开发商：_______1.3联系方式1.3.1预订方：电话_______，邮箱_______1.3.2开发商：电话_______，邮箱_______1.4注册地址1.4.1预订方：_______1.4.2开发商：_______2.房产预订信息2.1房产位置2.1.1所在区域：_______2.1.2详细地址：_______2.2房产面积2.2.1实际使用面积：_______平方米2.3房产类型2.3.1房产类型：_______2.4房产价格2.4.1房产总价：_______元3.预订款项及支付方式3.1预订款项金额3.1.1预订金金额：_______元3.2预订款项支付方式3.2.1预订金支付方式：_______3.3预订款项支付时间3.3.1预订金支付时间：_______前4.房产交付及使用4.1房产交付时间4.1.1房产交付时间：_______4.2房产交付方式4.2.1房产交付方式：_______4.3房产验收标准4.3.1房产验收标准：_______5.合同解除及违约责任5.1合同解除条件5.1.1合同解除条件：_______5.2合同解除程序5.2.1合同解除程序：_______5.3违约责任5.3.1违约责任：_______6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1争议解决方式：_______6.2争议解决机构6.2.1争议解决机构：_______8.合同附件8.1房产相关证明文件8.1.1房产土地使用权证8.1.2房产规划许可证8.1.3房产施工许可证8.1.4房产预售许可证8.2其他附件8.2.1预订合同附件一：房产图纸8.2.2预订合同附件二：付款计划表8.2.3预订合同附件三：合同双方确认书9.合同签订日期9.1合同签订日期：_______10.合同份数10.1合同份数：_______份，双方各执_______份。11.合同签字盖章11.1预订方签字盖章：11.1.1签字人：_______11.1.2盖章：_______11.2开发商签字盖章：11.2.1签字人：_______11.2.2盖章：_______12.合同保管12.1合同保管：12.1.1双方各自妥善保管合同正本。12.1.2合同副本可用于备案或证明。13.其他约定事项13.1不可抗力：13.1.1合同履行期间，如遇不可抗力事件，双方应相互理解，并协商解决由此产生的问题。13.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2合同变更：13.2.1本合同如有变更，须双方书面同意，并签署变更协议。13.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除：13.3.1本合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。13.3.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余款项及房产交付事宜。14.合同生效及终止14.1合同生效：14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同生效前，双方应按照合同约定履行相关义务。14.2合同终止：14.2.1.1合同约定的义务全部履行完毕；14.2.1.2合同解除；14.2.1.3合同约定的终止条件成就。14.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余款项及房产交付事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等，以及任何因合同履行需要介入的第三方。2.第三方介入条件2.1.1合同双方书面同意；2.1.2第三方具备相应的资质和条件；2.1.3第三方介入的目的和方式符合法律规定和合同约定。3.第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其收取服务费用的_______倍。3.2第三方责任限额的确定，以合同双方协商一致为准。4.第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1按照合同约定和双方授权，独立开展相关工作；4.1.2收取合同约定的服务费用；4.1.3享有合同双方提供的必要资料和条件。4.2第三方的义务：4.2.1严格按照合同约定和法律规定履行职责；4.2.2对合同双方提供的信息保密；4.2.3对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方为委托与被委托关系；5.1.2第三方不得直接与合同对方进行交易或达成任何与合同履行无关的协议。5.2第三方与合同双方的责任划分：5.2.1合同双方应按照合同约定履行各自的义务；5.2.2第三方在履行合同过程中，若因自身原因造成合同双方损失，由第三方承担相应责任；5.2.3合同双方因自身原因造成第三方损失，由合同双方各自承担相应责任。6.第三方介入的程序6.1第三方介入程序如下：6.1.1合同双方协商确定第三方介入事宜；6.1.2合同双方与第三方签订相关协议，明确各自的权利义务；6.1.3第三方按照协议和合同约定开展相关工作。7.第三方介入的变更和解除7.1.1合同双方书面同意变更或解除第三方介入事宜；7.1.2第三方根据变更或解除决定，调整或终止相关工作；7.1.3合同双方根据变更或解除决定，调整或终止与第三方的协议。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议，应由合同双方与第三方协商解决；8.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用，包括但不限于服务费用、差旅费用等，由合同双方根据实际情况协商确定；9.2第三方介入的费用，应在合同中明确约定支付方式和时间。10.第三方介入的其他事项10.1第三方介入的其他事项，由合同双方在协议中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产土地使用权证说明：证明房产拥有合法的土地使用权，附件应包含土地使用权证的复印件。2.房产规划许可证说明：证明房产符合城市规划要求，附件应包含规划许可证的复印件。3.房产施工许可证说明：证明房产建设已经取得相关政府部门批准，附件应包含施工许可证的复印件。4.房产预售许可证说明：证明房产可以进行预售，附件应包含预售许可证的复印件。5.预订合同附件一：房产图纸说明：提供房产的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以便双方了解房产的具体情况。6.预订合同附件二：付款计划表说明：详细列出预订款项的支付计划，包括支付时间、金额和方式。7.预订合同附件三：合同双方确认书说明：合同双方签字盖章的确认书，证明双方已阅读并同意合同内容。8.合同双方的身份证明文件说明：合同双方的身份证、营业执照等身份证明文件的复印件。9.房产评估报告说明：由第三方评估机构出具的房产评估报告，作为确定房产价格的重要依据。10.房产验收报告说明：房产交付时由第三方验收机构出具的验收报告，证明房产符合交付标准。说明二：违约行为及责任认定：1.预订方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付预订款项。责任认定：预订方应按照合同约定的支付时间支付预订款项，逾期未支付，每逾期一日应向开发商支付_______元的违约金。2.开发商违约行为及责任认定违约行为：未按时交付房产。责任认定：开发商应按照合同约定的交付时间交付房产，逾期交付，每逾期一日应向预订方支付_______元的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按照合同约定履行职责。责任认定：第三方应按照合同约定履行职责，如因第三方原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的赔偿责任。4.其他违约行为及责任认定违约行为：合同双方未按照合同约定履行其他义务。责任认定：合同双方应严格按照合同约定履行各自义务，如违反约定，应承担相应的违约责任。示例说明：预订方在合同约定的支付时间内未支付预订款项，开发商有权解除合同，并要求预订方支付_______元的违约金。开发商在合同约定的交付时间内未交付房产，预订方有权解除合同，并要求开发商支付_______元的违约金。第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行，应向合同双方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年房产预订意向书1本合同目录一览1.房产基本信息1.1房产地址1.2房产面积1.3房产户型1.4房产配套设施2.预订方信息2.1预订方名称2.2预订方法定代表人2.3预订方联系方式3.预订金额3.1预订金金额3.2预订金支付方式3.3预订金支付期限4.房产价格4.1房产总价4.2房产付款方式4.3房产付款期限5.房产交付5.1房产交付时间5.2房产交付方式5.3房产交付条件6.合同解除与违约责任6.1合同解除条件6.2违约责任6.3违约金7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.合同附件9.1房产产权证明文件9.2预订方身份证明文件9.3其他相关文件10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序11.合同保密11.1保密义务11.2保密范围12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同解除通知13.1解除通知形式13.2解除通知期限14.合同解除后的处理14.1房产退还14.2预订金退还14.3违约金支付第一部分：合同如下：第一条房产基本信息1.1房产地址：位于市区街道号。1.2房产面积：总计平方米，其中建筑面积平方米，套内面积平方米。1.3房产户型：室厅卫。1.4房产配套设施：包括但不限于电梯、中央空调、燃气、热水、停车位等。第二条预订方信息2.1预订方名称：有限公司。2.2预订方法定代表人：。第三条预订金额3.1预订金金额：人民币万元整。3.2预订金支付方式：银行转账至甲方指定账户。3.3预订金支付期限：自合同签订之日起X日内支付。第四条房产价格4.1房产总价：人民币万元整。4.2房产付款方式：分期付款，首付款为房产总价的%，余款在交付房产前X个月内付清。4.3房产付款期限：首付款于合同签订之日起X日内支付，余款按约定分期支付。第五条房产交付5.1房产交付时间：自合同签订之日起X个月内，甲方应向乙方交付符合合同约定的房产。5.2房产交付方式：甲方应将房产及相关配套设施完整无缺地交付给乙方。5.3房产交付条件：房产符合国家相关法律法规及建设标准，且已取得相关产权证明文件。第六条合同解除与违约责任6.1合同解除条件：如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。6.2违约责任：违约方应向守约方支付合同总价%的违约金。6.3违约金：违约金自违约行为发生之日起X日内支付。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构：合同签订地人民法院。第八条合同生效与终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2.1双方约定的事由发生；8.2.2房产交付并完成所有款项支付；8.2.3因不可抗力导致合同无法履行；8.2.4本合同约定的其他终止情形。第九条合同附件9.1房产产权证明文件：甲方应提供房产证、土地使用权证等产权证明文件。9.2预订方身份证明文件：乙方应提供营业执照、法定代表人身份证明等文件。9.3其他相关文件：包括但不限于房产评估报告、房产买卖合同等。第十条合同变更10.1合同变更条件：经双方协商一致，可以对本合同进行变更。10.2合同变更程序：变更内容应以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。第十一条合同保密11.1保密义务：双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务。11.2保密范围：包括但不限于房产信息、合同条款、商业秘密等。第十二条合同解除12.1.1双方协商一致解除合同；12.1.2因不可抗力导致合同无法履行；12.1.3一方违约导致合同无法履行；12.1.4法律法规规定的其他解除情形。12.2合同解除程序：合同解除应以书面形式通知对方，并经双方签字盖章确认。第十三条合同解除通知13.1解除通知形式：解除通知应以书面形式发出。13.2解除通知期限：解除通知应在合同解除条件成就之日起X日内发出。第十四条合同解除后的处理14.1房产退还：合同解除后，甲方应将房产退还给乙方，并办理相关产权过户手续。14.2预订金退还：合同解除后，如因乙方违约导致合同解除，乙方应退还预订金给甲方；如因甲方违约导致合同解除，甲方应退还预订金给乙方。14.3违约金支付：合同解除后，违约方应按照本合同第六条约定支付违约金。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入本合同事务的独立第三方机构或个人。1.2第三方可以是但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理机构等。第二条第三方介入条件2.1.1经甲乙双方书面同意；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入的事务与合同履行直接相关。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额为：人民币万元整。3.2第三方责任限额的计算方式：3.2.1以第三方介入的具体事务为基准；3.2.2根据第三方介入的具体服务内容，由甲乙双方协商确定。第四条第三方权利与义务4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展介入事务；4.1.2第三方有权获得合同约定的服务费用；4.1.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。4.2第三方的义务：4.2.1第三方应按照合同约定，忠实履行职责；4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；4.2.3第三方应确保介入事务的合法性和合规性。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方在介入事务中，对甲方负责；5.1.2第三方应确保甲方权益不受损害；5.1.3第三方在执行任务时，应尊重甲方的意愿。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方在介入事务中，对乙方负责；5.2.2第三方应确保乙方权益不受损害；5.2.3第三方在执行任务时，应尊重乙方的意愿。第六条第三方介入的具体事务6.1第三方介入的具体事务包括但不限于：6.1.1房产评估；6.1.2法律咨询；6.1.3工程监理；6.1.4中介服务；6.1.5其他经甲乙双方约定的相关事务。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入的程序如下：7.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事务和条件；7.1.2甲乙双方与第三方签订书面协议；7.1.3第三方根据协议约定开展介入事务；7.1.4第三方完成介入事务后，向甲乙双方提交报告。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：8.1.1合同履行完毕；8.1.2第三方完成介入事务；8.1.3第三方介入的条件不再存在。8.2第三方介入的终止程序：8.2.1第三方完成介入事务后，甲乙双方共同确认；8.2.2第三方根据协议约定收取服务费用；8.2.3第三方终止介入事务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产证复印件要求：提供房产证的清晰复印件，需加盖甲方公章。说明：证明甲方拥有房产的合法权利。2.土地使用权证复印件要求：提供土地使用权证的清晰复印件，需加盖甲方公章。说明：证明甲方拥有房产所占用土地的合法权利。3.预订方营业执照复印件要求：提供预订方的营业执照清晰复印件，需加盖预订方公章。说明：证明预订方具有合法的法人资格。4.预订方法定代表人身份证明要求：提供预订方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。说明：证明预订方法定代表人的身份。5.房产评估报告要求：提供由具有资质的评估机构出具的房产评估报告。说明：评估房产的价值，作为交易依据。6.房产买卖合同要求：提供甲乙双方签订的房产买卖合同，需加盖双方公章。说明：明确甲乙双方的买卖关系和权利义务。7.预订金收据要求：提供预订金收据，需加盖甲方公章。说明：证明预订金的支付。8.房产交付清单要求：提供房产交付清单，需加盖双方公章。说明：详细列明交付的房产及配套设施。9.付款凭证要求：提供付款凭证，如银行转账记录、现金收据等。说明：证明付款的实际情况。10.争议解决协议要求：提供双方签订的争议解决协议，需加盖双方公章。说明：明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时交付房产。责任认定：甲方应向乙方支付合同总价%的违约金，并承担相应的赔偿责任。示例：甲方应在合同约定的交付日期前X日内完成房产交付，若未按时交付，则需支付违约金。2.违约行为：乙方未按时支付房款。责任认定：乙方应向甲方支付合同总价%的违约金，并承担相应的赔偿责任。示例：乙方应在合同约定的付款期限内支付房款，若未按时支付，则需支付违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定：第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：第三方未按约定进行房产评估，导致评估结果不准确，需承担相应的责任。4.违约行为：一方泄露对方商业秘密。责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方由此造成的损失。示例：甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。5.违约行为：一方违反合同保密条款。责任认定：违反方应承担相应的法律责任，并赔偿对方由此造成的损失。示例：乙方违反合同保密条款，泄露甲方商业秘密，需承担赔偿责任。全文完。2024年房产预订意向书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.预订房产基本信息2.1房产地址2.2房产面积2.3房产户型2.4房产价格3.预订金额及支付方式3.1预订金额3.2支付方式3.3付款期限4.合同生效条件及期限4.1合同生效条件4.2合同期限5.房产交付及验收5.1房产交付时间5.2房产验收标准5.3验收程序6.合同解除及违约责任6.1合同解除条件6.2违约责任7.争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同解除后的处理8.1房产预订金退还8.2合同解除后的其他处理9.合同附件9.1合同附件一9.2合同附件二10.合同生效及其他10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除11.合同解释权12.合同签署日期13.合同签署地点14.合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：_____________________甲方地址：_____________________甲方联系人：_____________________甲方联系电话：_____________________1.2合同乙方基本信息乙方名称：_____________________乙方地址：_____________________乙方联系人：_____________________乙方联系电话：_____________________2.预订房产基本信息2.1房产地址：_____________________2.2房产面积：_____________________2.3房产户型：_____________________2.4房产价格：人民币_____________________3.预订金额及支付方式3.1预订金额：人民币_____________________3.2支付方式：现金/转账/支票3.3付款期限：自合同签订之日起____日内4.合同生效条件及期限4.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。4.2合同期限：自合同生效之日起至房产交付之日止。5.房产交付及验收5.1房产交付时间：_____________________5.2房产验收标准：按照国家相关法律法规及房地产买卖合同约定执行。5.3验收程序：乙方在收到甲方通知后____日内对房产进行验收，验收合格后签署验收报告。6.合同解除及违约责任a)双方协商一致；b)任何一方严重违约；c)因不可抗力导致合同无法履行。6.2违约责任：a)甲方未按时交付房产，每延迟一日应向乙方支付人民币_____________________元违约金；b)乙方未按时支付预订金，每延迟一日应向甲方支付人民币_____________________元违约金；c)如因任何一方的违约行为导致合同无法履行，违约方应承担全部责任，包括但不限于赔偿对方损失。7.争议解决方式7.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交______________________仲裁委员会仲裁。8.合同解除后的处理8.1房产预订金退还若合同解除，甲方应于合同解除之日起____个工作日内，将已收的预订金人民币____________________元无息退还给乙方。8.2合同解除后的其他处理合同解除后，双方应立即终止房产预订关系，甲方不得再向乙方收取任何费用。若因合同解除产生其他费用或损失，由责任方承担。9.合同附件9.1合同附件一：房产预订协议9.2合同附件二：房产信息明细表10.合同生效及其他10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更本合同的任何变更必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后方可生效。10.3合同解除本合同的解除必须按照第七条的规定进行，未经规定程序解除的合同无效。11.合同解释权本合同的解释权归签订合同的双方共同所有。12.合同签署日期本合同签署日期为：_____________________13.合同签署地点本合同签署地点为：_____________________14.合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的或解决合同争议，由合同双方共同同意引入的第三方主体，包括但不限于中介机构、评估机构、鉴定机构、监理机构、法律服务机构等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入必须经合同双方书面同意。2.2第三方介入的引入应有利于合同的履行或争议的解决。2.3第三方介入的费用由合同双方按约定分担。3.第三方介入的职责3.1第三方介入应按照合同双方的授权，独立、公正地履行职责。3.2第三方介入应遵守相关法律法规，保护合同双方的合法权益。4.第三方介入的程序4.1合同双方协商确定第三方介入的具体事宜。4.2合同双方共同签署第三方介入协议，明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额。4.3第三方介入后，应向合同双方提供书面报告或意见。5.第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定。5.2若第三方介入的行为导致合同一方或双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额。5.3第三方介入的责任限额应包括直接经济损失和合理的间接经济损失。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由合同双方按约定分担。6.2若第三方介入导致合同一方或双方遭受额外损失的，由责任方承担。7.第三方介入与合同双方的权利义务划分7.1第三方介入不影响合同双方的权利义务。7.2合同双方应按合同约定履行各自的权利义务。7.3第三方介入的介入行为不影响合同双方的违约责任。8.第三方介入的争议解决8.1合同双方与第三方在介入过程中发生的争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，可提交______________________仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的终止9.1第三方介入完成后，合同双方应及时终止第三方介入。9.2第三方介入终止后，合同双方应按合同约定继续履行合同。10.第三方介入的保密10.1第三方