2024年水利工程堤坝建设施工合同

2024年水利工程堤坝建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3水利工程1.4堤坝建设1.5施工合同第二条合同标的2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程质量标准2.4工程进度要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同履行4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3施工准备4.4施工期限4.5工程变更第五条工程质量与安全5.1质量控制5.2质量检查5.3安全措施5.4安全事故处理第六条知识产权保护6.1知识产权归属6.2侵权责任第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3泄露后果第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力通知第十三条税费13.1税费承担13.2税费支付第十四条其他条款14.1信息披露14.2法律适用14.3争议解决14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3水利工程水利工程指的是根据水利规划，利用水资源进行治理、开发、利用和保护的水利基础设施及其配套和附属设施，包括但不限于堤坝、渠道、水电站、泵站、涵洞等。1.4堤坝建设堤坝建设指的是在水力工程的建设和维护中，为防止洪水、潮汐、泥石流等自然灾害，保障人民群众生命财产安全，对河流、湖泊、海岸等进行整治、加固、新建和维修的工程活动。1.5施工合同施工合同是指发包方与承包方签订的，明确双方在堤坝建设过程中的权利、义务和责任，具体规定工程范围、质量、进度、价格等内容的书面协议。第二条合同标的2.1工程范围工程范围包括合同约定的堤坝建设的土建工程、安装工程、装饰工程等，具体内容详见附件一《工程量清单》。2.2工程量清单工程量清单详细列出了合同约定的工程项目的名称、数量、单位、工程量和质量要求等，是合同的重要组成部分。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家及行业相关标准规定，具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。2.4工程进度要求工程进度要求应按照合同约定的时间表进行，具体工程进度要求详见附件三《工程进度计划》。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方完成合同约定的全部工程量，并达到合同约定的质量标准后，发包方应付给承包方的工程价款总额。合同总价详见附件四《合同价格》。3.2价格调整机制价格调整机制是指合同执行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致工程成本发生较大变化时，双方按照约定调整合同价格的机制。具体价格调整办法详见附件五《价格调整办法》。3.3预付款预付款是指发包方在合同签订后，按照合同约定向承包方支付的用于购买工程材料、设备及支付工人工资等费用的款项。预付款的数额、支付时间等详见附件六《预付款》。3.4进度付款进度付款是指发包方按照合同约定的工程进度，分期向承包方支付的工程价款。进度付款的数额、支付时间等详见附件七《进度付款》。3.5竣工结算竣工结算是指合同约定的工程完成后，承包方向发包方提交的工程价款结算申请，经发包方审核后，按照约定支付剩余工程价款的过程。具体竣工结算办法详见附件八《竣工结算》。第四条合同履行4.1承包方的义务承包方应按照合同约定，完成合同范围内的全部工程，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。4.2发包方的义务发包方应按照合同约定，及时支付工程价款，提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协调解决施工过程中的相关问题。4.3施工准备承包方应按照合同约定，提前进行施工准备，包括组织施工人员、采购工程材料、设备等。4.4施工期限施工期限是指合同约定的工程完成的期限。承包方应按照施工期限完成工程，否则应承担相应的违约责任。4.5工程变更工程变更是指合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的情形。工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条工程质量与安全5.1质量控制承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量符合合同约定的质量标准。5.2质量检查发包方或其委托的第三方有权对工程施工过程和工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。5.3安全措施承包方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中人员安全和工程安全。5.4安全事故处理施工过程中发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并采取措施防止事故扩大，同时按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第六条知识产权保护6.1知识产权归属工程中所涉及的设计、技术、工艺、方法等知识产权，归发包方所有。6.2第八条违约责任8.1承包方违约承包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体包括但不限于：8.1.1工程质量不符合合同约定的，承包方应负责修复或重新建设，并承担因此产生的费用；8.1.2工程进度严重滞后于合同约定的，承包方应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式详见附件九《违约金计算办法》；8.1.3承包方违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.2发包方违约发包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体包括但不限于：8.2.1未按约定时间支付工程价款的，应支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件十《滞纳金计算办法》；8.2.2未提供施工所需条件的，应承担因此导致工程延误的责任；8.2.3发包方违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿因一方违约导致合同解除或造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算和支付方式详见附件十一《赔偿金计算办法》。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点双方约定仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁费用仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担；双方均败诉的，按各自的实际损失分担。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。10.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。10.3合同终止10.3.1工程竣工验收合格，合同约定的义务全部履行完毕；10.3.2双方协商一致解除合同；10.3.3依法应当终止的其他情形。第十一条合同的解除11.1解除条件任何一方在合同履行过程中发生严重违约行为，对方有权解除合同。11.2解除程序合同解除应书面通知对方，经对方确认后生效。11.3解除后的责任处理合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理工程交接、结算等问题。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力通知一方因不可抗力事件影响合同履行时，应立即书面通知对方，并提供相关证明材料。第十三条税费13.1税费承担合同约定的税费由双方按照国家相关法律法规和政策规定承担。13.2税费支付税费支付按照双方约定或国家相关法律法规的规定进行。第十四条其他条款14.1信息披露双方应按照合同约定，及时披露与工程相关的信息。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4附件附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。附件包括：附件一：《工程量清单》附件二：《工程质量标准》附件三：《工程进度计划》附件四：《合同价格》附件五：《价格调整办法》附件六：《预付款》附件七：《进度付款》附件八：《竣工结算》附件九：《违约金计算办法》附件十：《滞纳金计算办法》附件十一：《赔偿金计算办法》本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出合同约定的工程项目的名称、数量、单位、工程量和质量要求等。双方应严格按照工程量清单进行施工和结算。附件二：《工程质量标准》明确工程质量的要求和标准，包括材料、施工工艺、工程外观等方面。承包方应按照工程质量标准完成工程，发包方有权进行质量检查。附件三：《工程进度计划》详细列出工程进度的时间表，包括各阶段的开始和结束时间。承包方应按照进度计划进行施工，如有延期应承担相应的违约责任。附件四：《合同价格》详细列出合同总价、预付款、进度付款和竣工结算等价格条款。双方应严格按照合同价格进行支付和结算。附件五：《价格调整办法》明确价格调整的条件和计算方法，如市场行情变化、政策调整等因素导致工程成本发生变化时，双方按照约定调整合同价格。附件六：《预付款》明确预付款的数额、支付时间等。发包方应在合同签订后按照约定支付预付款。附件七：《进度付款》明确进度付款的数额、支付时间等。发包方应按照工程进度按照约定支付进度付款。附件八：《竣工结算》明确竣工结算的程序和方法。工程完成后，承包方向发包方提交竣工结算申请，发包方按照约定支付剩余工程价款。附件九：《违约金计算办法》明确违约金的计算方式，如工程质量不符合要求、工程进度严重滞后等违约行为导致的违约金计算。附件十：《滞纳金计算办法》明确滞纳金的计算方式，如发包方未按约定时间支付工程价款导致的滞纳金计算。附件十一：《赔偿金计算办法》明确赔偿金的计算方式，如因一方违约导致合同解除或造成对方损失时的赔偿金计算。说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量不符合合同约定的质量标准，如材料不合格、施工工艺不达标等。示例：如果承包方使用的材料不符合工程质量标准，导致工程质量不合格，承包方应负责修复或重新建设，并承担因此产生的费用。2.工程进度严重滞后于合同约定的时间。示例：如果承包方未能按照工程进度计划完成工程，导致工程进度严重滞后，承包方应按照逾期天数支付违约金。3.未按约定时间支付工程价款或预付款。示例：如果发包方未按约定时间支付工程价款或预付款，应支付滞纳金。4.未提供施工所需条件或场地。示例：如果发包方未按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等条件，导致施工无法进行，应承担因此导致工程延误的责任。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件九《违约金计算办法》的约定，按照逾期天数或工程质量不合格的修复费用计算违约金。2.滞纳金计算：根据附件十《滞纳金计算办法》的约定，按照未支付工程价款的金额计算滞纳金。3.赔偿金计算：根据附件十一《赔偿金计算办法》的约定，按照实际损失金额计算赔偿金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同签订地：指双方签订合同的地点。3.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。4.赔偿金：指因一方违约导致合同解除或造成对方损失时，违约方应承担的赔偿责任