2024年建筑劳务分包协调管理协议一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑劳务分包协调管理协议一本合同目录一览一、第一条定义与术语解释1.1第一层级的定义1.2第二层级的定义1.3第三层级的定义二、第二条劳务分包商的责任与义务2.1劳务分包商的工作范围2.2劳务分包商的劳动力和资质要求2.3劳务分包商的施工材料与设备三、第三条协调管理责任与义务3.1总包单位的责任与义务3.2分包单位的责任与义务3.3协调管理的工作流程与要求四、第四条工程质量与安全4.1工程质量标准与要求4.2安全事故的处理程序4.3质量与安全的监督与检查五、第五条工程进度与交付5.1工程进度计划与要求5.2工程交付的标准与程序5.3进度延误的处理方式六、第六条费用与支付6.1劳务分包商的工程款支付6.2总包单位的协调管理费用支付6.3费用支付的程序与时间要求七、第七条变更与调整7.1变更的条件与程序7.2调整的内容与方式7.3变更与调整的效力八、第八条违约责任8.1违约行为的认定与处理8.2违约责任的形式与计算8.3违约责任的上限九、第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院十、第十条合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务与责任十一、第十一条保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密信息的保护措施与期限11.3保密信息的违约责任十二、第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定与证明12.2不可抗力事件的影响与处理12.3不可抗力事件的后果承担十三、第十三条合同的修订与补充13.1合同修订的条件与程序13.2合同补充的内容与形式13.3修订与补充的效力十四、第十四条合同的解释与适用法律14.1合同的解释原则14.2适用法律的确定14.3法律适用外的其他规定第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1本合同本合同是指由甲方（总包单位）与乙方（分包单位）签订的《2024年建筑劳务分包协调管理协议》。1.2甲方甲方是指承担建筑工程总包责任的企业或个人。1.3乙方乙方是指承担建筑工程劳务分包责任的企业或个人。1.4工程工程是指甲方委托乙方施工的建筑工程项目。1.5劳务分包劳务分包是指乙方根据甲方的要求，在甲方负责的工程范围内，承担一定的施工劳动力和施工任务。1.6分包单位分包单位是指承担工程分包任务的企业或个人。1.7总包单位总包单位是指承担建筑工程总包任务的企业或个人。第二条劳务分包商的责任与义务2.1劳务分包商的工作范围乙方负责按照甲方的要求，提供所需的施工劳动力，完成甲方指定的施工任务。2.2劳务分包商的劳动力和资质要求乙方应保证提供的劳动力具备相应的资质和技能，能够胜任施工任务。如乙方提供的劳动力不符合要求，甲方有权要求乙方更换。2.3劳务分包商的施工材料与设备乙方应负责提供施工所需的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。如乙方提供的材料和设备不合格，甲方有权要求乙方更换或修复。第三条协调管理责任与义务3.1总包单位的责任与义务甲方应负责对乙方进行协调管理，确保乙方按照工程进度和质量要求完成施工任务。同时，甲方应提供施工所需的现场设施和技术支持。3.2分包单位的责任与义务乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行协调管理，确保施工顺利进行。乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理和指挥。3.3协调管理的工作流程与要求甲方应制定协调管理的工作流程和要求，并提供相关的培训和指导。乙方应按照工作流程和要求进行施工，确保施工质量和进度。第四条工程质量与安全4.1工程质量标准与要求甲方应根据工程的特点和要求，制定工程质量标准和验收要求。乙方应按照质量标准进行施工，保证工程质量符合要求。4.2安全事故的处理程序乙方应制定安全事故的处理程序，并在发生安全事故时立即报告甲方。甲方应积极配合乙方进行事故处理，并采取措施防止类似事故的再次发生。4.3质量与安全的监督与检查甲方应加强对乙方施工过程中的质量与安全的监督与检查。乙方应接受甲方的检查，并根据甲方的要求进行整改。第五条工程进度与交付5.1工程进度计划与要求甲方应制定工程进度计划和要求，并提供给乙方。乙方应按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.2工程交付的标准与程序乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工和验收。工程交付时，乙方应提供相关的设计文件、施工记录等技术资料。5.3进度延误的处理方式如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金或采取其他补救措施。第六条费用与支付6.1劳务分包商的工程款支付甲方应按照约定的时间和方式支付乙方的工程款。工程款支付的具体金额和时间由双方在合同中约定。6.2总包单位的协调管理费用支付甲方应支付给乙方一定的协调管理费用。协调管理费用的具体金额和支付方式由双方在合同中约定。6.3费用支付的程序与时间要求甲方应按照合同约定的程序和时间要求支付工程款和协调管理费用。乙方应提供相应的发票和收据。第八条违约责任8.1违约行为的认定与处理乙方如违反合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。违约行为包括未按约定完成施工任务、未按约定交付工程、质量不符合标准等。8.2违约责任的形式与计算乙方应按照甲方的要求，承担相应的违约责任。违约责任的形式包括违约金、赔偿损失等。具体计算方式由双方在合同中约定。8.3违约责任的上限乙方的违约责任金额不得超过甲方已支付给乙方的工程款和协调管理费用的总和。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁的程序与规则如双方同意仲裁解决争议，仲裁应按照中华人民共和国仲裁法进行。仲裁地点和仲裁机构由双方约定。9.3诉讼的管辖法院如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的生效需满足法律、法规和双方约定的其他条件。10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务与责任合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。乙方应承担合同终止后的相关费用和责任。第十一条保密条款11.1保密信息的范围与内容保密信息是指合同履行过程中双方交换的与工程有关的技术、商业和其他信息。保密信息包括设计文件、施工图纸、价格信息等。11.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后五年止。11.3保密信息的违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，对方有权要求违约方承担违约责任。违约责任包括赔偿损失、支付违约金等。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定与证明不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.2不可抗力事件的影响与处理如不可抗力事件影响合同的履行，双方应协商确定合同的变更或终止。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方有权解除合同。12.3不可抗力事件的后果承担因不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。但一方迟延履行通知义务或未采取措施减轻损失的，应承担相应的责任。第十三条合同的修订与补充13.1合同修订的条件与程序合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议与原合同具有同等法律效力。13.2合同补充的内容与形式合同的补充可以采取书面形式，也可以采取附件形式。补充协议与原合同一并构成完整的合同体系。13.3修订与补充的效力合同的修订与补充不得与法律法规相抵触，不得损害国家利益、社会公共利益。修订与补充的效力自双方签字或盖章之日起生效。第十四条合同的解释与适用法律14.1合同的解释原则合同的解释应遵循公平原则，并结合合同的具体内容和交易习惯进行。如合同条款有争议，应作出有利于非违约方的解释。14.2适用法律的确定本合同适用中华人民共和国法律。如双方约定适用其他法律，应明确写明。14.3法律适用外的其他规定本合同未尽事宜，应参照国家有关法律法规的规定执行。合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程概况表》详细说明工程的名称、地点、规模、施工内容等信息。用于双方对工程的基本情况有一个清晰的了解。2.附件二：《劳务分包工作范围详细说明》具体列举乙方需要承担的施工任务和工作内容。明确乙方的施工职责和义务。3.附件三：《协调管理流程图》展示甲方对乙方进行协调管理的详细流程。帮助双方清楚了解协调管理的工作方式和步骤。4.附件四：《工程质量标准与验收要求》具体说明工程的质量标准和要求。用于乙方在施工过程中进行质量控制和验收。5.附件五：《工程进度计划表》详细列出工程的施工进度计划。用于乙方按照进度要求进行施工。6.附件六：《费用支付明细表》明确工程款和协调管理费用的支付金额和时间。用于双方对费用支付情况进行监督和确认。7.附件七：《违约行为及责任认定细则》列举各种违约行为，并明确相应的违约责任。用于双方在履行合同过程中进行自律和互相监督。8.附件八：《保密信息清单》详细列出需要保密的信息内容。用于双方在合同履行过程中保护对方的商业秘密。9.附件九：《不可抗力事件证明文件》在发生不可抗力事件时，用于证明事件的发生和影响。用于双方协商处理不可抗力事件带来的后果。10.附件十：《合同修订与补充协议》用于双方在合同履行过程中对合同进行修订和补充。明确修订和补充的程序和效力。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定完成施工任务或未按约定交付工程，甲方有权要求乙方在规定时间内完成工作或交付工程，并有权要求乙方支付违约金。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成施工任务，甲方可以要求乙方在指定期限内完成工作，并可以根据合同约定要求乙方支付违约金。2.乙方提供的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复，并有权要求乙方支付因此产生的费用。示例说明：如果乙方提供的施工材料不符合合同约定的质量标准，甲方可以要求乙方更换符合要求的材料，并可以要求乙方支付因更换材料而产生的额外费用。3.乙方未按照进度计划进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权根据实际情况要求乙方采取补救措施。示例说明：如果乙方未能按照合同约定的进度计划进行施工，甲方可以要求乙方支付违约金，并可以要求乙方采取加快施工进度的补救措施。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能