2024年建筑劳务分包消防协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑劳务分包消防协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方资质及施工范围1.2发包方责任与义务1.3消防协议的定义与范围第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度及工期第三条劳务分包内容3.1分包内容概述3.2分包工程量及工程款项3.3分包方人员配置及技能要求第四条消防设施及安全4.1分包方消防设施配置要求4.2分包方消防安全管理制度4.3发包方对消防安全的监督与检查第五条质量控制与验收5.1分包方工程质量标准5.2验收程序及验收标准5.3质量问题处理及责任分配第六条合同价款与支付6.1合同总价款6.2支付方式及支付时间6.3工程变更价款调整第七条工期延误7.1工期延误的责任及处理7.2延期工程款项调整第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除或终止后的责任处理第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2发包方违约责任9.3违约赔偿金额及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3仲裁结果的执行第十一条保密条款11.1保密信息的定义及范围11.2保密义务及期限11.3违反保密条款的赔偿责任第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的传递与生效13.3合同解除或终止后的其他事项第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方资质及施工范围分包方必须具备国家相关部门颁发的建筑劳务分包资质，并按照合同约定的施工范围进行施工。分包方应遵守国家相关法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和发包方的要求进行施工。1.2发包方责任与义务发包方应按照合同约定提供施工场地、施工设备和施工材料，并保证施工场地的安全和畅通。发包方应对分包方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合合同约定。发包方应按照合同约定及时支付工程款项。1.3消防协议的定义与范围本合同中的消防协议指的是分包方在施工过程中应遵守的消防安全管理制度、操作规程以及消防设施的配置要求等。消防协议的范围包括施工现场的消防设施、消防通道、消防器材、消防安全管理制度等。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为：X建筑工程。2.2工程地点本合同项下的工程地点为：X。2.3工程规模本合同项下的工程规模为：X。2.4工程进度及工期本合同项下的工程进度及工期按照发包方提供的施工图纸、施工规范和施工计划执行。具体进度及工期安排由双方另行签订补充协议确定。第三条劳务分包内容3.1分包内容概述分包方应按照合同约定完成建筑工程的劳务分包工作，包括但不限于施工图纸所示的所有建筑劳务分包工程。3.2分包工程量及工程款项分包工程的工程量根据施工图纸和施工规范确定。工程款项按照实际完成的工程量计算，具体金额在合同中约定。3.3分包方人员配置及技能要求分包方应根据施工需要配置足够数量的施工人员，并保证施工人员的技能和经验符合施工要求。分包方应对施工人员进行必要的培训和安全教育。第四条消防设施及安全4.1分包方消防设施配置要求分包方应按照国家和地方消防法规及施工规范的要求，配置足够的消防设施，并保证消防设施的正常运行。4.2分包方消防安全管理制度分包方应制定并执行消防安全管理制度，明确消防安全责任人和消防安全管理人员，并对施工现场进行定期消防安全检查。4.3发包方对消防安全的监督与检查发包方应定期对施工现场的消防安全进行监督和检查，对分包方的消防安全管理制度和操作规程进行指导和管理。第五条质量控制与验收5.1分包方工程质量标准分包方应按照国家和地方的质量标准、施工图纸和施工规范进行施工，保证工程质量符合相关要求。5.2验收程序及验收标准工程验收按照国家和地方的验收标准和程序进行。工程验收合格后，发包方应向分包方支付工程款项。5.3质量问题处理及责任分配对于工程质量问题，分包方应负责修复并承担修复费用。若因发包方原因导致工程质量问题，由发包方承担修复费用。第六条合同价款与支付6.1合同总价款合同总价款为X元（大写：X元整）。6.2支付方式及支付时间发包方应按照合同约定的支付时间，通过银行转账的方式向分包方支付工程款项。6.3工程变更价款调整若发生工程变更，导致工程量增减或工程进度调整，双方应按照实际情况协商调整合同价款。第八条工期延误8.1工期延误的责任及处理分包方若因自身原因导致工期延误，应按照合同约定的违约金比例向发包方支付违约金。若因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的违约责任。8.2延期工程款项调整工期延误期间，分包方应暂停收取工程款项。工期延误结束后，双方应按照实际完成工程量重新计算工程款项。第九条合同的解除与终止9.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。9.2合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，分包方完成合同约定的全部工作；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法继续履行。9.3合同解除或终止后的责任处理合同解除或终止后，分包方应按照合同约定向发包方支付违约金，并承担因解除或终止合同而产生的其他相关费用。第十条违约责任10.1违约方的赔偿责任违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。违约金的计算方式和赔偿损失的范围按照合同约定执行。10.2违约金的计算方式违约金按照合同总价款的百分比计算，具体比例在合同中约定。10.3违约赔偿的支付方式违约方应在接受违约金和赔偿款项通知后的15日内，通过银行转账的方式支付给守约方。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.2仲裁地点及机构双方选择仲裁解决争议的，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同约定的仲裁机构。11.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，双方均应按照仲裁裁决执行。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十三条其他条款13.1合同的修改与补充合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.2合同的传递与生效合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后，合同立即生效。13.3合同解除或终止后的其他事项合同解除或终止后，分包方应按照合同约定向发包方支付违约金，并承担因解除或终止合同而产生的其他相关费用。第十四条合同的签署14.1合同签署日期本合同签署日期为2024年。14.2合同签署地点本合同签署地点为X。14.3合同签署人发包方签署人为：X（姓名），职务：X。分包方签署人为：X（姓名），职务：X。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方单位或个人，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的实施或监督过程。15.2第三方介入的范围（1）中介机构、评估机构、监理机构等；（2）材料供应商、设备供应商等；（3）技术支持、咨询服务等；（4）其他经甲乙方同意的第三方单位或个人。第十六条第三方介入的责权利划分16.1第三方介入的责任第三方介入的单位或个人应按照合同约定或甲乙方的要求，履行相应的职责，并保证其提供的服务或产品的质量。16.2第三方介入的权利第三方介入的单位或个人有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务保障。16.3第三方介入的义务第三方介入的单位或个人应遵守国家相关法律法规，不得损害甲乙方的合法权益，不得泄露合同相关的商业秘密。第十七条第三方介入的协调与管理17.1第三方介入的协调17.2第三方介入的管理甲乙双方应对第三方介入的单位或个人进行监督和管理，确保其按照合同约定履行义务，并保证工程质量、安全及进度。第十八条第三方介入的违约责任18.1第三方介入的违约行为第三方介入的单位或个人若出现违约行为，应承担相应的违约责任。18.2第三方介入的违约责任承担第三方介入的单位或个人应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。违约金的计算方式和赔偿损失的范围按照合同约定执行。18.3第三方介入的违约赔偿支付方式违约方应在接受违约金和赔偿款项通知后的15日内，通过银行转账的方式支付给守约方。第十九条第三方介入的责任限额19.1第三方介入的责任限额定义第三方介入的责任限额是指甲乙双方根据本合同约定，对第三方介入的单位或个人在合同执行过程中的违约行为所承担的赔偿责任的上限。19.2第三方介入的责任限额确定第三方介入的责任限额根据合同约定的工程总价款的一定比例确定，具体比例在合同中约定。19.3第三方介入的责任限额的支付方式当第三方介入的单位或个人出现违约行为，导致甲乙双方损失时，甲乙双方有权根据合同约定的责任限额向第三方介入的单位或个人追偿。第三方介入的单位或个人应在接到追偿通知后的15日内，通过银行转账的方式支付给甲乙双方。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。20.2第三方介入的仲裁地点及机构双方选择仲裁解决争议的，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同约定的仲裁机构。20.3第三方介入的仲裁结果执行仲裁结果为终局裁决，双方均应按照仲裁裁决执行。第二十一条第三方介入的其他条款21.1第三方介入的修改与补充合同的修改和补充必须采用书面形式，经甲乙双方和第三方介入的单位或个人签字盖章后生效。21.2第三方介入的传递与生效合同的修改和补充一式三份，甲乙双方和第三方介入的单位或个人各执一份。签字盖章后，修改和补充立即生效。21.3第三方介入的解除或终止后的其他事项合同解除或终止后，第三方介入的单位或个人应按照合同约定向甲乙双方支付违约金，并承担因解除或终止合同而产生的其他相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：建筑劳务分包消防协议施工图纸附件2：建筑劳务分包消防协议施工规范附件3：建筑劳务分包消防协议施工计划附件4：建筑劳务分包消防协议施工人员配置表附件5：建筑劳务分包消防协议施工材料及设备清单附件6：建筑劳务分包消防协议施工安全管理制度附件7：建筑劳务分包消防协议施工质量标准附件8：建筑劳务分包消防协议付款计划附件9：建筑劳务分包消防协议违约金计算方式附件10：建筑劳务分包消防协议争议解决方式说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照施工图纸、施工规范和施工计划进行施工，导致工程质量不符合标准或工期延误。2.分包方未按照约定时间完成工程，或未经发包方同意擅自停工、撤场。3.分包方未按照合同约定提供消防设施、材料或设备，或提供的设施、材料、设备不符合国家相关标准和规定。4.分包方未按照消防安全管理制度进行施工，或存在消防安全隐患。5.发包方未按照合同约定支付工程款项，或延迟支付工程款项。6.发包方未按照合同约定提供施工场地、设备或材料，或提供的场地、设备、材料不符合施工要求。违约责任认定标准：1.对于分包方的违约行为，应根据合同约定承担违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。2.对于发包方的违约行为，应根据合同约定承担违约金，并赔偿因此给分包方造成的损失。3.违约金的计算方式按照合同附件9中的计算方法执行。示例说明：若分包方未按照施工图纸进行施工，导致工程质量不符合标准，分包方应承担违约金，并赔偿发包方因此造成的损失。具体赔偿金额根据合同附件9中的计算方式确定。说明三：法律名词及解释：1.建筑劳务分包：指建筑施工企业将其所承包的工程中的部分非主体工程分包给具有相应资质的其他施工企业或个人，由其负责施工并支付相应的报酬。2.消防协议：指甲乙双方为保证施工现场消防安全，签订的明确双方消防安全管理职责和义务的协议。3.工期延误：指分包方未按照合同约定的时间完成工程，或因分包方原因导致工程进度受到影响。