2024版抹灰工程分包合作协议4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版抹灰工程分包合作协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方1.2协议乙方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程标准4.分包工程款项4.1分包工程款总额4.2分包工程款支付方式4.3分包工程款支付时间4.4分包工程款结算方式5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.安全生产与文明施工6.1安全生产要求6.2文明施工要求6.3安全责任7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量验收标准13.3附件三：安全生产与文明施工要求14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议甲方甲方名称：__________________甲方地址：__________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：__________________1.2协议乙方乙方名称：__________________乙方地址：__________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：__________________2.工程概况2.1工程名称工程名称：__________________2.2工程地点工程地点：__________________2.3工程规模工程规模：__________________2.4工程工期工程工期：自2024年____月____日起至____月____日止。3.分包工程内容3.1分包工程范围分包工程范围为甲方工程中的抹灰工程，包括墙面、顶面抹灰等。3.2分包工程量分包工程量：____平方米3.3分包工程标准分包工程标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。4.分包工程款项4.1分包工程款总额分包工程款总额：人民币____元整。4.2分包工程款支付方式分包工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：预付款：合同签订后____个工作日内，支付总额的____%；进度款：工程进度达到____%时，支付总额的____%；验收合格款：工程验收合格后____个工作日内，支付总额的____%；保修金：验收合格后____个工作日内，支付总额的____%。4.3分包工程款支付时间分包工程款支付时间：按照上述支付节点及比例执行。4.4分包工程款结算方式分包工程款结算方式：以银行转账方式进行结算。5.质量要求及验收标准5.1质量要求分包工程必须符合国家相关质量标准，确保施工质量达到甲方要求。5.2验收标准验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行，并满足甲方提出的特殊要求。5.3验收程序验收程序：分包工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在____个工作日内完成验收。5.4验收时间验收时间：工程完成后，甲方应在____个工作日内安排验收。6.安全生产与文明施工6.1安全生产要求乙方在施工过程中必须遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2文明施工要求乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，不得影响周边环境。6.3安全责任乙方承担分包工程期间的安全责任，包括但不限于人员伤亡、设备损坏等。7.甲方权利与义务7.1甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成分包工程。甲方有权对乙方施工过程中的安全、质量、进度进行监督检查。甲方有权要求乙方按照合同约定支付分包工程款。7.2甲方义务甲方应按照合同约定提供施工场地、材料、设备等。甲方应按照合同约定支付分包工程款。甲方应配合乙方进行施工过程中的各项手续办理。8.乙方权利与义务8.1乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、材料和设备。乙方有权要求甲方按照合同约定支付分包工程款。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付保修金。8.2乙方义务乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成分包工程。乙方应确保施工过程中的安全，遵守安全生产法律法规。乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁。9.保密条款9.1保密内容双方在合同执行过程中所获得的技术、商业秘密及其他保密信息。9.2保密期限本保密条款自合同签订之日起至合同终止后____年内有效。9.3违约责任若一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金。10.违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；乙方施工过程中出现重大安全事故；甲方未按合同约定支付分包工程款；双方任何一方未履行合同约定的保密义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。10.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定，若协商不成，则提交合同约定的争议解决机构解决。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.2争议解决机构若协商不成，双方同意将争议提交至____仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序争议提交仲裁后，仲裁委员会应按照其仲裁规则进行审理。12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方签署本合同，并经甲方签字盖章后生效。12.2合同生效时间本合同自____年____月____日起生效。12.3合同终止条件工程验收合格；双方协商一致终止合同；出现法律规定的合同终止情形。12.4合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。13.合同附件13.1附件一：工程量清单包含工程名称、规格、数量、单价及总价等内容。13.2附件二：质量验收标准包含施工质量标准、验收程序及验收标准等内容。13.3附件三：安全生产与文明施工要求包含安全生产规定、文明施工要求及处罚措施等内容。14.其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入原因甲方或乙方在合同执行过程中需要第三方提供专业服务；双方协商一致，引入第三方以协助合同执行；法律法规或合同约定要求引入第三方。15.3第三方选择与授权甲方或乙方有权自行选择第三方，并将第三方引入合同执行过程。第三方接受甲方或乙方的委托，并授权参与合同相关事务。16.第三方责权利16.1第三方责任第三方应按照其授权范围和合同约定，履行相关职责。第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应责任。16.2第三方权利第三方有权获得其提供服务的报酬。第三方有权根据授权，对合同执行过程中的问题提出意见和建议。16.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应保守合同执行过程中的商业秘密。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分第三方在合同执行过程中的职责，应与甲方、乙方各自的职责明确划分。第三方不得干预甲方、乙方的正常业务活动。17.2权利划分第三方的权利应与甲方、乙方的权利明确划分，确保各方权益不受侵害。17.3责任划分第三方责任与甲方、乙方责任应明确划分，确保在发生争议时，各方责任清晰。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度等因素确定。责任限额应不低于合同总金额的____%。18.2责任赔偿若第三方在合同执行过程中发生违约行为，造成甲方或乙方损失的，第三方应按照责任限额进行赔偿。18.3责任保险第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行合同义务时的赔偿责任。19.第三方变更与退出19.1第三方变更若需变更第三方，甲方或乙方应提前____个工作日通知对方，并取得对方同意。19.2第三方退出第三方退出合同执行，应提前____个工作日通知甲方或乙方，并办理相关手续。19.3合同变更第三方变更或退出，可能导致合同内容变更，双方应根据实际情况协商确定。20.补充条款本合同中关于第三方介入的条款，如有与国家法律法规相冲突之处，以国家法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：包含工程名称、规格、数量、单价及总价等内容。列明每项工程量的计算方法和依据。明确工程量的调整条件和程序。2.附件二：质量验收标准详细要求和说明：包含施工质量标准、验收程序及验收标准等内容。列明各分项工程的质量要求，如平整度、垂直度、强度等。明确验收过程中的检查项目、方法和验收结果判定。3.附件三：安全生产与文明施工要求详细要求和说明：包含安全生产规定、文明施工要求及处罚措施等内容。列明施工现场的安全管理制度，如安全防护、消防设施等。明确文明施工的具体要求，如现场环境、材料堆放等。4.附件四：分包工程款项支付计划详细要求和说明：列明分包工程款的支付节点、比例和支付时间。明确预付款、进度款、验收合格款和保修金的支付方式。5.附件五：争议解决规则详细要求和说明：列明争议解决的方式，如协商、调解、仲裁等。明确争议解决机构的选定和争议解决程序。6.附件六：保密协议详细要求和说明：列明保密内容的范围、保密期限和保密责任。明确违约责任和赔偿标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成分包工程。乙方施工过程中出现重大安全事故。甲方未按合同约定支付分包工程款。双方任何一方未履行合同约定的保密义务。第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失。2.责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。乙方施工过程中出现重大安全事故，应承担相应的法律责任。甲方未按合同约定支付分包工程款，应承担违约责任，支付违约金。违约方违反保密义务，应承担相应的法律责任，支付违约金。第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失，应按照责任限额进行赔偿。3.违约责任示例：乙方未按合同约定完成工程，导致甲方损失人民币____元，乙方应赔偿甲方该笔损失。乙方施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿伤亡人员的医疗费、误工费等。甲方未按合同约定支付分包工程款，导致乙方遭受损失，甲方应支付乙方违约金人民币____元。双方任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担违约责任，支付违约金人民币____元。第三方因自身过错导致合同履行受阻，造成甲方损失人民币____元，第三方应按照责任限额赔偿甲方该笔损失。全文完。2024版抹灰工程分包合作协议3本合同目录一览1.定义与解释1.1合作定义1.2术语解释2.合作双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合作期限4.1合作开始日期4.2合作结束日期4.3合作续期5.工程报价5.1报价方式5.2报价金额5.3报价支付方式6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程验收标准7.质量要求7.1质量标准7.2质量保证7.3质量责任8.材料供应8.1材料供应商8.2材料供应方式8.3材料验收9.工程变更9.1变更程序9.2变更审批9.3变更费用10.付款方式10.1付款节点10.2付款比例10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合作定义1.1.1本合同所指的“抹灰工程分包合作”是指分包方根据总包方的要求，在规定的时间内完成抹灰工程的设计、施工、验收及保修等工作。1.1.2“总包方”系指承担整个工程项目的主承包人。1.1.3“分包方”系指接受总包方委托，负责实施抹灰工程的专业承包人。1.2术语解释1.2.1“抹灰工程”指在建筑物的墙面、顶棚等部位，用石灰、水泥、砂等材料进行抹灰的施工过程。1.2.2“工程进度”指按照工程计划完成各项工程任务的时间安排。1.2.3“工程验收”指总包方对分包方完成的工程进行质量、进度等方面的检查，确认工程符合合同约定的标准。2.合作双方2.1分包方信息2.1.1分包方名称：_______2.1.2分包方法定代表人：_______2.1.3分包方住所：_______2.2总包方信息2.2.1总包方名称：_______2.2.2总包方法定代表人：_______2.2.3总包方住所：_______3.工程概况3.1工程名称：_______3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______3.4工程内容：包括但不限于墙面、顶棚的抹灰工程。4.合作期限4.1合作开始日期：_______4.2合作结束日期：_______4.3合作续期：如需续期，双方应提前_______天协商一致并签订续期合同。5.工程报价5.1报价方式：_______5.2报价金额：_______元5.3报价支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点如下：

5.3.1预付款：合同签订后_______日内支付_______%；

5.3.2进度款：每月支付_______%，直至工程完工；

5.3.3结算款：工程验收合格后_______日内支付_______%；

5.3.4保修金：工程验收合格后_______日内支付_______%，保修期满无问题后无息退还。6.工程进度6.1工程进度计划：双方应共同制定详细的工程进度计划，包括各阶段的任务、时间节点等。6.2工程进度调整：如因不可抗力或特殊原因导致工程进度发生变化，双方应协商一致并书面确认调整后的进度计划。6.3工程验收标准：工程验收标准应符合国家有关规范、标准及合同约定。7.质量要求7.1质量标准：工程应达到国家质量标准及合同约定的质量要求。7.2质量保证：分包方应保证工程在合理使用期内不出现质量问题，如出现质量问题，分包方应负责修复或赔偿。7.3质量责任：如因分包方原因导致工程质量不合格，分包方应承担相应的责任，包括修复、赔偿等。8.材料供应8.1材料供应商8.1.1分包方负责提供工程所需的全部材料，材料供应商由分包方自行选择。8.1.2分包方应确保材料符合工程设计和质量标准要求。8.2材料供应方式8.2.1分包方应在工程开工前_______日内向总包方提交材料供应计划。8.2.2分包方应按照供应计划及时供应材料，确保工程进度不受影响。8.3材料验收8.3.1材料到货后，由总包方或其委托的监理单位进行验收。8.3.2验收合格的材料方可用于工程，不合格的材料应立即退回。9.工程变更9.1变更程序9.1.1如因设计变更、工程量增减等原因需对工程进行变更，由总包方提出变更申请，经双方协商一致后，由总包方下达变更通知。9.1.2分包方应根据变更通知调整工程进度、质量要求等。9.2变更审批9.2.1变更申请经双方协商一致后，由总包方审批。9.2.2变更审批通过后，双方应签订变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等。9.3变更费用9.3.1变更费用由引起变更的责任方承担。9.3.2如变更导致工程成本增加，双方应协商确定增加的费用由谁承担。10.付款方式10.1付款节点10.1.1预付款：合同签订后_______日内支付_______%；10.1.2进度款：每月支付_______%，直至工程完工；10.1.3结算款：工程验收合格后_______日内支付_______%；10.1.4保修金：工程验收合格后_______日内支付_______%，保修期满无问题后无息退还。10.2付款比例10.2.1预付款比例为_______%；10.2.2进度款每月支付比例为_______%；10.2.3结算款支付比例为_______%；10.2.4保修金支付比例为_______%。10.3付款条件10.3.1付款条件应符合合同约定的条款；10.3.2付款方式应为银行转账或现金支付。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程；11.1.2分包方提供的材料不合格；11.1.3分包方未按时提交工程进度报告；11.1.4分包方未按时完成工程变更；11.1.5分包方未按时支付相关费用。11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同总价的_______%计算。11.3违约赔偿11.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的直接经济损失。11.3.2赔偿金额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议发生后，双方应在_______日内提交争议材料；12.3.2人民法院应在收到争议材料后_______日内立案。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1因不可抗力导致合同无法履行；13.1.2一方严重违约，另一方要求解除合同；13.1.3经双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方；13.2.2收到通知的一方应在_______日内回复是否同意解除合同。13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项；13.3.2分包方应按照合同约定完成工程保修工作。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章；14.1.2合同经_______天公示无异议。14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件

14.3.1.1报价单；

14.3.1.2工程进度计划；

14.3.1.3材料供应计划；

14.3.1.4变更协议；

14.3.1.5其他双方认为必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人、非法人组织或个人。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性和效率。15.3第三方介入形式15.3.1第三方介入的形式包括但不限于监理、审计、评估、咨询、调解等。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的选择标准和介入方式。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。16.甲乙双方责任16.1.1甲方的责任：

16.1.1.1向第三方提供必要的资料和条件；

16.1.1.2支付第三方提供的服务的费用；

16.1.1.3对第三方的服务内容进行监督和评估。16.1.2乙方的责任：

16.1.2.1同意第三方的介入并配合其工作；

16.1.2.2向第三方提供必要的资料和条件；

16.1.2.3支付第三方提供的服务的费用；

16.1.2.4对第三方的服务内容进行监督和评估。17.第三方责任17.1第三方的责任包括但不限于：17.1.1按照合同约定提供专业、客观、公正的服务；17.1.2遵守保密原则，对在合同履行过程中获取的信息负有保密义务；17.1.3对因自身原因导致的错误或遗漏承担责任。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于法律规定的最低责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方介入后，其责任范围仅限于合作协议中约定的内容，与甲乙双方的责任划分如下：19.1.1第三方对甲乙双方的责任不承担责任；19.1.2甲乙双方对第三方的责任不承担责任；19.1.3第三方对因自身原因导致的损害，应向受损方承担责任。20.第三方变更20.1如第三方因故需要更换，甲乙双方应协商一致，并由第三方书面通知甲乙双方。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件：21.1.1合同履行完毕；21.1.2第三方完成合同约定的服务；21.1.3双方协商一致终止第三方介入。22.第三方介入的后续处理22.1第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行后续处理，包括但不限于：22.1.2对第三方的费用进行结算；22.1.3对第三方的遗留问题进行处理。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中如发生争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，可按本合同的争议解决条款处理。24.第三方介入的特殊规定24.1如第三方介入涉及国家法律法规的特殊规定，甲乙双方应遵守相关法律法规，并在合作协议中明确约定。25.第三方介入的保密条款25.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的信息，应严格保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。26.第三方介入的合规性26.1第三方介入应确保其行为符合国家法律法规、行业规范和职业道德要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.报价单要求：详细列出工程量、材料清单、单价及总价。说明：报价单作为合同附件，用于明确工程报价及支付方式。2.工程进度计划要求：包括工程各阶段的时间节点、任务安排及质量标准。说明：工程进度计划作为合同附件，用于确保工程按期完成。3.材料供应计划要求：列出所需材料名称、规格、数量、供应商及到货时间。说明：材料供应计划作为合同附件，用于确保材料及时供应。4.变更协议要求：包括变更内容、费用及工期调整等。说明：变更协议作为合同附件，用于明确变更后的合同条款。5.工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括质量、进度等。说明：工程验收报告作为合同附件，用于确认工程验收合格。6.付款凭证要求：包括付款时间、金额、方式及收款人信息。说明：付款凭证作为合同附件，用于证明付款事实。7.工程保修承诺书要求：包括保修期限、保修范围及保修方式。说明：工程保修承诺书作为合同附件，用于明确保修责任。8.第三方合作协议要求：明确第三方介入的目的、服务内容、费用及责任。说明：第三方合作协议作为合同附件，用于规范第三方介入行为。9.争议解决协议要求：包括争议解决方式、机构和程序。说明：争议解决协议作为合同附件，用于明确争议解决途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程责任认定：分包方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：如分包方未按期完成工程，应支付合同总价_______%的违约金。2.违约行为：分包方提供的材料不合格责任认定：分包方应承担更换不合格材料及赔偿损失的责任。示例：如分包方提供的材料不合格，应负责更换并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：分包方未按时提交工程进度报告责任认定：分包方应承担延迟提交进度报告的责任。示例：如分包方未按时提交进度报告，应支付_______元/日的滞纳金。4.违约行为：分包方未按时完成工程变更责任认定：分包方应承担未按时完成变更的责任。示例：如分包方未按时完成变更，应支付合同总价_______%的违约金。5.违约行为：分包方未按时支付相关费用责任认定：分包方应承担未按时支付费用的责任。示例：如分包方未按时支付费用，应支付_______%的滞纳金。6.违约行为：第三方未按合同约定提供服务责任认定：第三方应承担违约责任，包括赔偿损失等。示例：如第三方未按合同约定提供服务，应赔偿由此造成的损失。7.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务责任认定：甲乙双方应承担相应的违约责任。示例：如甲乙双方未按合同约定履行义务，应支付合同总价_______%的违约金。全文完。2024版抹灰工程分包合作协议4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3住所地1.4联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程概况描述3.工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程要求4.分包工程进度4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3进度安排5.工程质量标准5.1质量标准要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施6.工程材料与设备6.1材料供应要求6.2设备使用要求6.3材料设备质量要求7.工程价款与支付方式7.1工程价款计算方式7.2工程款支付节点7.3支付方式及时间8.工程变更与索赔8.1工程变更范围8.2索赔处理程序8.3索赔赔偿标准9.保险与责任9.1工程保险要求9.2责任划分9.3事故处理10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲：建筑有限公司乙：抹灰工程分包公司1.2法定代表人甲：乙：1.3住所地甲：省市区路号乙：省市区路号1.4联系方式第二条工程概况2.1工程名称住宅小区抹灰工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模建筑面积：10000平方米2.4工程概况描述本工程包括外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚抹灰等，质量要求达到国家标准。第三条工程分包内容3.1分包工程范围外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚抹灰3.2分包工程量外墙抹灰：5000平方米内墙抹灰：3000平方米顶棚抹灰：2000平方米3.3分包工程要求严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。第四条分包工程进度4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程完工时间2024年6月30日4.3进度安排第一阶段：3月1日至3月31日，完成外墙抹灰；第二阶段：4月1日至4月30日，完成内墙抹灰；第三阶段：5月1日至5月31日，完成顶棚抹灰；第四阶段：6月1日至6月30日，进行质量验收。第五条工程质量标准5.1质量标准要求达到国家建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013的要求。5.2质量验收标准按国家标准进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。5.3质量保证措施建立质量管理体系，确保施工过程中每道工序的质量。第六条工程材料与设备6.1材料供应要求乙方负责提供工程所需的抹灰材料，包括水泥、沙子、腻子粉等。6.2设备使用要求乙方负责提供施工所需的机械设备，如搅拌机、抹子等。6.3材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家标准，并具有合格证明。第七条工程价款与支付方式7.1工程价款计算方式工程总价为人民币伍拾万元整（￥500,000.00），按工程进度分阶段支付。7.2工程款支付节点第一阶段：完成外墙抹灰后支付30%；第二阶段：完成内墙抹灰后支付30%；第三阶段：完成顶棚抹灰后支付30%；第四阶段：工程验收合格后支付10%。7.3支付方式及时间支付方式：银行转账支付时间：每月5日前支付上一阶段款项第八条工程变更与索赔8.1工程变更范围在工程实施过程中，因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的工程变更。8.2索赔处理程序任何一方提出索赔，应在事件发生后7日内以书面形式通知对方，并附上相关证明材料。8.3索赔赔偿标准索赔金额根据实际损失和合同约定进行计算，由双方协商确定。第九条保险与责任9.1工程保险要求乙方需为施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人人民币10万元。9.2责任划分因乙方施工责任造成的工程质量问题，由乙方负责修复，并承担由此产生的全部费用。9.3事故处理发生事故后，乙方应在第一时间采取必要措施，防止事故扩大，并及时通知甲方。第十条违约责任10.1违约行为定义未按合同约定的时间和质量要求完成工程，或因乙方责任导致工程质量不合格等行为。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿标准违约金按每日合同总价款的千分之一计算，最高不超过合同总价的5%。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违约，经对方书面同意，可解除合同。11.2合同终止条件工程验收合格，合同目的实现，合同自然终止。11.3合同解除与终止程序合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商，协商不成可向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构省市仲裁委员会12.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十三条合同生效与解除13.1合同生效条件双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。13.2合同解除条件同第十一条合同解除条件。13.3合同解除程序同第十一条合同解除程序。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达通知应以书面形式，通过挂号信、特快专递或双方约定的其他方式送达，自送达之日起生效。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、工程图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方实现合同目的，或提供专业服务、咨询、监理等，经甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方机构或个人。第二条第三方职责与权利2.1第三方职责第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于：（1）对工程进度、质量、安全等进行监督检查；（2）对工程变更进行审核；（3）对工程款支付进行审核；（4）对合同履行情况进行评估。2.2第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据实际情况，提出合理化建议；（3）第三方有权对甲乙双方的违约行为提出警告或要求采取纠正措施。第三条第三方介入程序3.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项、职责范围和费用。3.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2责任限额（1）第三方对甲乙双方损失的责任限额，不得超过其签订协议时缴纳的保证金；（2）如第三方责任导致甲乙双方损失超过保证金数额的，第三方应承担超出部分的赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应的服务费用；（2）第三方在履行职责过程中，甲方有权要求第三方提供相关证明材料。5.2第三方与乙方的划分（1）第三方对乙方进行监督检查，乙方应予以配合；（2）第三方对乙方提出的问题，乙方应采取措施予以整改。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同的各项义务。6.2第三方介入期间，甲乙双方应将第三方介入的相关事宜通知对方。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入期满或合同目的实现，第三方介入终止。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间，甲乙双方与第三方之间发生争议，应协商解决。8.2协商不成的，可提交省市仲裁委员会仲裁。第九条本合同附件本合同附件包括但不限于第三方介入协议、第三方资质证明等，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同未尽事宜，按中华人民共和国相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列明工程分包的具体项目、工程量、单价和总价，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。2.工程图纸包含工程分包的设计图纸、施工图纸等，用于指导施工，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。3.技术规范列出施工过程中需遵循的国家标准、行业标准等，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。4.第三方介入协议明确第三方介入的具体事项、职责范围、费用及责任，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。5.第三方资质证明第三方机构或个人提供的相关资质证明文件，作为合同附件，证明其具备履行合同的能力。6.保险单乙方提供的工程保险单，证明乙方已购买相应的保险，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。7.质量检测报告工程完工后，第三方机构出具的质量检测报告，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.工程变更记录记录工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更金额等，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。9.工程验收报告工程完工后，甲乙双方共同出具的验收报告，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。10.合同履行情况报告第三方在合同履行过程中，定期向甲乙双方提供的合同履行情况报告，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程；（2）乙方在施工过程中，出现重大质量事故；（3）乙方擅自改变设计图纸或施工方案；（4）乙方未按合同约定提供材料、设备；（5）乙方未按合同约定支付工程款；（6）第三方在履行职责过程中，出现重大失误。2.责任认定标准（1）乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；（2）乙方在施工过程中，出现重大质量事故，应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）乙方擅自改变设计图纸或施工方案，应承担由此产生的全部责任；（4）乙方未按合同约定提供材料、设备，应承担相应损失；（5）乙方未按合同约定支付工程款，应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；（6）第三方在履行职责过程中，出现重大失误，应承担相应责任。示例说明：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，逾期30天，应支付甲方违约金，违约金总额为合同总价的3%。2.乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，造成甲方损失10万元，乙方应承担修复费用及赔偿甲方损失。全文完。2024版抹灰工程分包合作协议5本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总承包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.技术标准与规范4.1技术标准4.2相关规范5.工程分包内容5.1分包工程范围5.2分包工程量6.工程分包费用6.1费用构成6.2付款方式6.3付款进度7.材料供应7.1材料清单7.2材料质量要求7.3材料供应责任8.工程进度管理8.1工程进度计划8.2进度控制措施8.3进度调整9.工程质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量问题处理10.安全生产管理10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3事故处理11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效、终止与解除14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“分包方”指具备相关资质，接受总承包方的委托，按照本合同约定承担抹灰工程分包任务的单位。1.1.2“总承包方”指与分包方签订本合同的，负责整个工程项目的建设和管理的主承包单位。1.1.3“工程”指本合同约定的抹灰工程，包括但不限于墙面、顶棚的抹灰等。1.1.4“工程地点”指本合同约定的抹灰工程施工的具体位置。1.1.5“工程规模”指本合同约定的抹灰工程的面积或体积。1.1.6“工程工期”指本合同约定的抹灰工程的施工期限。1.1.7“技术标准”指国家、行业或地方有关抹灰工程的技术规范和标准。1.1.8“相关规范”指与本合同工程相关的施工图纸、设计文件、验收标准等。2.双方当事人2.1分包方2.1.1分包方名称：________________________2.1.2分包方住所：________________________2.1.3分包方法定代表人：____________________2.1.4分包方联系电话：____________________2.2总承包方2.2.1总承包方名称：________________________2.2.2总承包方住所：________________________2.2.3总承包方法定代表人：____________________2.2.4总承包方联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称：________________________3.2工程地点：________________________3.3工程规模：________________________3.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。4.技术标准与规范4.1技术标准：按照国家及地方相关规范执行。4.2相关规范：包括但不限于《建筑装饰装修工程施工及验收规范》等。5.工程分包内容5.1分包工程范围：包括但不限于墙面、顶棚的抹灰，以及相关辅助工作。5.2分包工程量：根据工程量清单确定。6.工程分包费用6.1费用构成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。6.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。6.3付款进度：根据工程进度和分包方提供的发票进行支付。7.材料供应7.1材料清单：详见附件一《材料清单》。7.2材料质量要求：符合国家及行业相关标准。7.3材料供应责任：由分包方负责材料的采购、运输、验收等。8.工程进度管理8.1工程进度计划8.1.1分包方应根据工程规模和工期要求，编制详细的工程进度计划，包括各分项工程的施工时间节点。8.1.2总承包方应审查分包方的进度计划，并在收到后5个工作日内提出修改意见。8.2进度控制措施8.2.1分包方应严格按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。8.2.2总承包方应定期检查分包方的施工进度，必要时进行协调和督促。8.3进度调整8.3.1如因不可抗力或双方同意的原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。8.3.2调整后的进度计划应书面通知对方，并经双方确认。9.工程质量保证9.1质量标准9.1.1分包方应严格按照合同约定和国家及行业相关标准施工，确保工程质量。9.1.2工程质量应符合设计要求和相关验收标准。9.2质量检验9.2.1分包方应进行自检、互检和专检，确保工程质量。9.2.2总承包方有权对分包方的施工质量进行检查。9.3质量问题处理9.3.1如发现质量问题，分包方应立即采取措施进行整改。9.3.2整改后的质量问题经检查合格后，方可继续施工。10.安全生产管理10.1安全生产责任10.1.1分包方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。10.1.2分包方应配备必要的安全生产设施和防护用品。10.2安全生产措施10.2.1分包方应进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。10.2.2分包方应制定应急预案，应对突发事件。10.3事故处理10.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并报告总承包方。10.3.2事故发生后，双方应共同调查原因，制定整改措施。11.合同变更11.1变更条件11.1.1因工程变更、设计修改或其他原因需要变更合同内容时，双方应协商一致。11.1.2变更内容应书面通知对方，并经双方签字确认。11.2变更程序11.2.1变更请求应以书面形式提出，并说明变更原因和内容。11.2.2双方应在收到变更请求后15个工作日内给予答复。11.3变更责任11.3.1合同变更后的责任和义务，按变更后的约定执行。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。12.1.2分包方施工质量不符合合同约定的。12.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故的。12.2违约责任12.2.1分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约处理12.3.1违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后，双方应在收到争议通知后30日内协商解决。13.3争议解决机构13.3.1协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效、终止与解除14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止14.2.1合同因履行完毕、双方协商一致或法定原因终止。14.3合同解除14.3.1因一方违约，对方有权解除合同。14.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程和费用。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同项下，非合同双方当事人，但根据合同约定或法律、行政法规