2024年新能源发电项目EPC总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新能源发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC总承包1.4项目范围1.5合同价格1.6工期2.合同文件的组成2.1合同协议书2.2投标文件2.3合同专用条款2.4合同通用条款2.5技术文件2.6施工图纸2.7工程量清单2.8其他文件3.合同的生效、变更和解除3.1合同生效条件3.2合同变更3.3合同解除4.承包人的义务和责任4.1承包人的一般义务4.2承包人的特定义务4.3承包人的责任限制5.发包人的义务和责任5.1发包人的一般义务5.2发包人的特定义务5.3发包人的责任限制6.工程进度和质量控制6.1工程进度计划6.2质量控制标准6.3工程验收7.合同价款支付7.1预付款7.2工程进度款7.3竣工结算7.4质量保证金8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.合同的终止和解除10.1合同终止条件10.2合同解除后果11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知和证明12.保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3保密期限13.税收13.1税费责任13.2税收抵免13.3税务申报14.法律适用和争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年新能源发电项目的业主或其合法授权代表。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担EPC总承包任务的一方，即具有相应资质和能力完成本项目的工程、采购和建设工作的法人或其他组织。1.3EPC总承包EPC总承包是指承包人根据本合同约定，承担项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全部工作，并保证项目达到合同约定的质量、进度和投资控制目标。1.4项目范围项目范围包括2024年新能源发电项目的全部工程设计、设备采购、施工安装、调试运行、培训和技术支持等工作。1.5合同价格合同价格为双方约定的承包人完成本项目所需全部工作的总价款，具体金额和支付方式见第七条合同价款支付。1.6工期工期指承包人完成本项目所有工作的时间，自合同约定的开工之日起至合同约定的竣工验收合格日止。具体工期见第七条合同价款支付。第二条合同文件的组成2.1合同协议书合同协议书是本合同的核心文件，明确了双方的权利、义务和责任。2.2投标文件投标文件是承包人根据发包人提供的招标文件和要求提交的参与投标的文件，包括投标报价、技术方案、施工计划等。2.3合同专用条款合同专用条款是双方根据实际情况约定的合同特殊条款，包括项目具体要求、合同价格、工期、质量标准等。2.4合同通用条款合同通用条款是适用于大多数合同的通用条款，包括合同的签订、履行、变更、解除、违约责任等方面的规定。2.5技术文件技术文件包括项目的设计文件、施工图纸、技术规范、操作手册等，用于指导项目的实施。2.6施工图纸施工图纸是项目施工的依据，包括建筑、结构、安装等各专业的图纸。2.7工程量清单工程量清单是列出本项目所需全部工程量的清单，用于确定合同价格和支付依据。2.8其他文件其他文件包括双方约定的与本项目有关的附件、补充协议、修正案等。第三条合同的生效、变更和解除3.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时提交相关政府部门备案。3.2合同变更合同变更需双方协商一致，并以书面形式签订修正案。3.3合同解除合同解除需双方协商一致，并书面确认。合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。第四条承包人的义务和责任4.1承包人的一般义务承包人应按照合同约定，完成项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等工作。4.2承包人的特定义务承包人应按照合同约定的质量、进度和投资控制目标完成项目，并保证项目顺利通过竣工验收。4.3承包人的责任限制承包人对因自身原因导致的合同违约、质量问题、安全事故等承担责任，并按照合同约定进行赔偿。第五条发包人的义务和责任5.1发包人的一般义务发包人应按照合同约定，按时支付合同价款，提供项目实施所需的场地、设施和条件。5.2发包人的特定义务发包人应协助承包人办理项目相关审批手续，并提供必要的行政支持。5.3发包人的责任限制发包人对因不可抗力等原因导致的合同违约、质量问题、安全事故等不承担责任。第六条工程进度和质量控制6.1工程进度计划承包人应按照合同约定制定工程进度计划，并报发包人审批。6.2质量控制标准承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受发包人的监督和检查。6.3工程验收项目竣工后，承包人应按照合同约定组织验收，发包人或其授权代表参加。验收合格的，项目交付使用。第八条合同价款支付8.1预付款发包人应在合同签订后30日内支付合同总价款的10%作为预付款。预付款支付后，发包人对承包人进行中期付款的比例相应调整。8.2工程进度款发包人根据承包人提交的工程进度报告和发包人审批的工程量清单，按照实际完成的工程量支付工程进度款。工程进度款的支付比例为当月完成工程量的70%。8.3竣工结算项目竣工验收合格后，承包人应向发包人提交竣工结算报告。发包人按照合同约定的计价方式和计价标准对承包人进行竣工结算。8.4质量保证金承包人应在合同约定的质量保证期内，对项目质量承担保证责任。质量保证期结束后，发包人应支付剩余的30%合同价款。第九条违约责任9.1承包人违约承包人未能按照合同约定完成工作，或完成的工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿发包人损失等。9.2发包人违约发包人未能按照合同约定支付价款、提供场地和设施的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿承包人损失等。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。调解结果对双方具有约束力。10.3仲裁解决调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律诉讼双方同意，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。任何一方不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同不能履行或部分履行，双方应立即协商解决。11.3不可抗力通知和证明一方因不可抗力事件不能履行合同时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十二条保密条款12.1保密信息保密信息指合同履行过程中双方披露的商务、技术和商业秘密。12.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露。12.3保密期限双方约定保密期限为合同履行结束后5年。第十三条税收13.1税费责任双方应按照法律法规的规定，自行承担合同履行过程中的税费责任。13.2税收抵免双方因合同履行所取得的税收抵免，按照法律法规的规定办理。13.3税务申报双方应按照法律法规的规定，及时办理税务申报等相关手续。第十四条法律适用和争议解决14.1法律适用本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式双方约定，本合同争议的解决方式为仲裁，仲裁委员会为合同约定的仲裁委员会。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非本合同当事人，但根据本合同约定或法律规定，参与合同履行、协调或监督过程的个体或组织。第三方可以包括中介方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于中介服务机构、质量检测机构、安全评估机构、环保评估机构、金融机构、法律顾问等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定或相关法律规定。发包人或承包人可以根据合同履行需要，邀请第三方参与。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：合同约定的第三方介入事项、出现合同争议、履行中出现重大风险等。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方权利第三方根据本合同约定或法律规定，享有合同约定的权利，包括但不限于：获取合同相关信息、对合同履行情况进行监督、提出建议和意见等。3.2第三方义务第三方应按照合同约定或法律规定，履行合同约定的义务，包括但不限于：遵守合同约定、保守合同秘密、公正中立等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限定第三方对合同履行过程中的损失承担的责任限额，按照合同约定或法律规定执行。如果合同中没有明确规定，双方可以协商确定。4.2第三方责任限制第三方仅对其参与的事项承担责任。对于非第三方参与的事项，第三方不承担责任。第五条第三方介入的费用5.1第三方费用承担第三方介入所需的费用，按照合同约定或法律规定承担。如果合同中没有明确规定，双方可以协商确定。5.2第三方费用支付发包人或承包人应按照合同约定或法律规定，及时支付第三方费用。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方应保持与甲方的独立性。第三方对甲方承担合同约定的义务，但不取代甲方的权利和义务。6.2第三方与乙方关系第三方应保持与乙方的独立性。第三方对乙方承担合同约定的义务，但不取代乙方的权利和义务。6.3第三方与甲方、乙方之间的划分第三方在履行合同过程中，应公正中立，维护甲方和乙方的合法权益。第三方与甲方、乙方之间的划分，按照合同约定或法律规定执行。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入变更合同履行过程中，如需变更第三方介入的事项或范围，应经双方协商一致，并书面确认。7.2第三方介入解除合同履行结束后，第三方介入自动解除。如提前解除，应经双方协商一致，并书面确认。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入争议解决双方应通过友好协商解决第三方介入过程中的争议。8.2第三方介入争议调解协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。调解结果对双方具有约束力。8.3第三方介入争议仲裁调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.4第三方介入争议法律诉讼双方同意，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。任何一方不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。第九条第三方介入的法律适用和争议解决9.1法律适用本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式双方约定，本合同争议的解决方式为仲裁，仲裁委员会为合同约定的仲裁委员会。第十条合同的终止和解除10.1合同终止条件合同履行结束后，第三方介入自动终止。10.2合同解除后果合同解除后，第三方应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同不能履行或部分履行，双方应立即协商解决。11.3不可抗力通知和证明一方因不可抗力事件不能履行合同时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十二条保密条款12.1保密信息保密信息指合同履行过程中双方披露的商务、技术和商业秘密。12.2保密第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目范围说明书说明项目的详细范围，包括工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等。2.附件二：技术规格书详细描述项目的技术要求，包括设备、材料、施工等方面的具体标准。3.附件三：施工图纸提供项目的详细施工图纸，包括建筑、结构、安装等各专业的图纸。4.附件四：设备清单列出项目所需的所有设备及其型号、规格、数量等。5.附件五：材料清单列出项目所需的所有材料及其型号、规格、数量等。6.附件六：人员配置计划详细说明项目实施过程中的人员配置，包括项目经理、工程师、施工人员等。7.附件七：质量控制计划详细描述项目的质量控制措施和方法，确保项目质量符合合同要求。8.附件八：进度计划详细说明项目的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。9.附件九：安全计划详细说明项目施工过程中的安全措施和应急预案。10.附件十：环境保护计划详细说明项目施工过程中的环境保护措施和应急预案。11.附件十一：培训计划详细说明项目实施过程中对甲方人员进行的培训计划。12.附件十二：竣工验收标准详细描述项目竣工验收的具体标准和要求。13.附件十三：合同变更申请表用于申请合同变更的表格，包括变更原因、变更内容等。14.附件十四：合同解除申请表用于申请合同解除的表格，包括解除原因、解除内容等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为：a)未能按时完成项目工作；b)完成的项目工作不符合