版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年内部承包合同简化示范本合同目录一览1.合同签订依据与目的1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的目的与原则2.承包人及承包内容2.1承包人基本信息2.2承包人资质要求2.3承包范围及内容3.承包人权利与义务3.1承包人权利3.2承包人义务4.发包人权利与义务4.1发包人权利4.2发包人义务5.合同工期与进度要求5.1合同工期5.2进度要求及考核标准6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2价格调整机制6.3支付方式及时间7.质量要求与验收标准7.1质量要求7.2验收标准及程序8.风险责任划分8.1风险类型8.2风险责任划分8.3风险防范措施9.违约责任及处理9.1违约责任9.2违约处理程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止与清算12.1合同终止条件12.2清算程序及方法13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项14.1合同生效日期14.2合同份数14.3合同签署地点及日期第一部分:合同如下:第一条合同签订依据与目的1.1合同签订的法律依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》1.1.2依据《中华人民共和国建筑法》1.1.3依据《中华人民共和国招标投标法》1.2合同签订的目的与原则1.2.1明确承包人与发包人之间的权利义务关系1.2.2确保工程项目的顺利进行1.2.3保障双方的合法权益第二条承包人及承包内容2.1承包人基本信息2.1.1承包人名称:X公司2.1.2承包人法定代表人:X2.1.3承包人注册资本:人民币X万元2.2承包人资质要求2.2.2持有有效的安全生产许可证2.2.3持有有效的营业执照2.3承包范围及内容2.3.1承包工程名称:X工程项目2.3.2承包工程地点:X2.3.3承包工程规模:X平方米2.3.4承包工程内容:主要包括土建、安装、装饰等第三条承包人权利与义务3.1承包人权利3.1.1按照合同约定,享有工程款及各项费用的支付权利3.1.2享有工程进度款的支付请求权3.1.3享有合同约定的其他权利3.2承包人义务3.2.1按照合同约定,按时、按质、按量完成工程任务3.2.2严格按照国家法律法规、行业规范和设计文件进行施工3.2.3保障施工安全,预防事故发生3.2.4配合发包人进行工程验收第四条发包人权利与义务4.1发包人权利4.1.1享有对工程进度、质量、安全的监督权4.1.2享有对承包人违约行为的处理权4.1.3享有合同约定的其他权利4.2发包人义务4.2.1按照合同约定,及时支付工程款及各项费用4.2.2配合承包人进行工程进度、质量、安全等工作4.2.3保障工程顺利进行,提供必要的施工条件4.2.4依法承担工程项目的责任第五条合同工期与进度要求5.1合同工期5.1.1工期自合同生效之日起计算,共计X天5.2进度要求及考核标准5.2.1工程按期完工5.2.2每月完成工程量的比例为:X%5.2.3各分项工程完成时间应符合合同约定第六条合同价格及支付方式6.1合同价格6.1.1合同总价为人民币X万元6.1.2合同价格包含工程量清单、设备、材料、人工等费用6.2价格调整机制6.2.1合同价格在工程实施过程中不进行调整6.3支付方式及时间6.3.1预付款:合同签订后,承包人提交相关资料,发包人支付合同总价20%作为预付款6.3.2进度款:每月完成工程量后,承包人提交相关资料,发包人支付当月完成工程量的80%6.3.3结算款:工程完工并经发包人验收合格后,承包人提交相关资料,发包人支付合同总价10%作为结算款6.3.4保修金:工程完工验收合格后,发包人支付合同总价5%作为保修金,保修期满后无息退还第七条质量要求与验收标准7.1质量要求7.1.1工程质量应符合国家标准、行业规范和设计文件要求7.1.2工程质量应达到优良等级7.2验收标准及程序7.2.1工程验收应按照国家标准、行业规范和设计文件要求进行7.2.2工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收7.2.3验收程序:承包人提交验收申请,发包人组织验收,双方共同确认验收结果第八条风险责任划分8.1风险类型8.1.1天气风险:自然灾害、恶劣天气等8.1.2材料风险:材料价格波动、材料供应不足等8.1.3人员风险:施工人员素质、安全意识等8.1.4设备风险:施工设备故障、技术落后等8.2风险责任划分8.2.1天气风险:因不可抗力导致工程延误,工期顺延,承包人无权要求赔偿8.2.2材料风险:材料价格上涨,由发包人承担;材料价格下降,不影响合同价格8.2.3人员风险:因施工人员违反操作规程导致事故,由承包人承担责任8.2.4设备风险:因承包人原因导致设备故障,由承包人承担责任8.3风险防范措施8.3.1建立健全安全管理制度8.3.2加强人员培训,提高安全意识8.3.3定期检查设备,确保设备正常运行第九条违约责任及处理9.1违约责任9.1.1承包人未按时完成工程,每延误一天,支付发包人合同总价0.5%的违约金9.1.2承包人工程质量不合格,修复费用由承包人承担9.1.3承包人违反合同约定,造成发包人损失,承包人应承担赔偿责任9.2违约处理程序9.2.1发包人书面通知承包人违约事实及处理意见9.2.2承包人在接到通知后3日内提出异议,否则视为认可9.2.3双方协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1优先通过友好协商解决10.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3仲裁机构未指定或仲裁裁决不服,提交合同约定的法院诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构:X仲裁委员会10.2.2法院:X人民法院第十一条合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.1.1发包人违约,严重损害承包人合法权益11.1.2承包人严重违约,无法履行合同义务11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1双方书面通知对方解除合同11.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行清算第十二条合同终止与清算12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期届满12.1.2工程验收合格12.1.3双方协商一致解除合同12.2清算程序及方法12.2.1双方按照合同约定进行清算12.2.2清算内容包括工程款、材料款、设备款、人工费等12.2.3清算结果经双方确认后,由发包人支付清算款项第十三条合同附件及补充条款13.1合同附件13.1.1工程量清单13.1.2设计文件13.1.3施工方案13.2补充条款13.2.1本合同未尽事宜,双方另行协商补充13.2.2补充条款与本合同具有同等法律效力第十四条其他约定事项14.1合同生效日期14.1.1合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同份数14.2.1合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力14.3合同签署地点及日期14.3.1合同签署地点:X14.3.2合同签署日期:200X年X月X日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方推荐,介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。第二条第三方介入的目的及职责2.1第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中各方的权益得到保障,提高工程质量,促进工程进度。2.2第三方的职责包括但不限于:2.2.1监督工程进度和质量,确保符合合同约定和法律法规要求;2.2.2协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题;2.2.3对工程变更、索赔等进行审核和处理;2.2.4提供专业的技术支持和咨询服务。第三条第三方介入的程序及条件3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的协议。3.2第三方介入的条件包括:3.2.1第三方具备相应的资质和经验;3.2.2第三方承诺遵守合同约定和相关法律法规;3.2.3第三方同意承担相应的责任和风险。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定,并在合同中明确。4.2第三方的责任限额包括:4.2.1对工程进度和质量的责任限额;4.2.2对合同变更和索赔的责任限额;4.2.3对第三方自身行为的责任限额。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方对甲乙双方的责任划分如下:5.1.1第三方对甲方的责任:第三方应确保其提供的服务符合甲方的要求,如因第三方原因导致甲方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。5.1.2第三方对乙方的责任:第三方应确保其提供的服务符合乙方的要求,如因第三方原因导致乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方对合同履行的责任划分如下:5.2.1第三方对工程进度和质量的责任:第三方应监督工程进度和质量,如发现质量问题,应及时通知甲乙双方,并协助处理。5.2.2第三方对合同变更和索赔的责任:第三方应客观、公正地处理合同变更和索赔事宜,如因第三方原因导致争议,第三方应承担相应的责任。第六条第三方介入费用的承担6.1第三方介入费用由甲乙双方在协议中约定,并在合同中明确。6.2第三方介入费用包括但不限于:6.2.1第三方的服务费用;6.2.2第三方的咨询费用;6.2.3第三方的检测费用。第七条第三方介入合同的变更与解除7.1第三方介入合同可根据实际情况进行变更,但变更内容不得违反本合同的约定。7.2第三方介入合同经甲乙双方协商一致,可以解除,但应提前通知对方。第八条第三方的独立性8.1第三方在合同履行过程中保持独立性,不得偏袒任何一方。8.2第三方应公正、客观地处理合同履行过程中的问题。第九条第三方的保密义务9.1第三方应遵守保密协议,对合同履行过程中知悉的商业秘密和甲方、乙方的隐私信息予以保密。第十条第三方的解除合同权利10.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权解除第三方介入合同。第十一条第三方介入合同的争议解决11.1第三方介入合同的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。第十二条第三方介入合同的其他条款12.1本合同的其他条款适用于第三方介入合同,除非本条款有特别约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出工程项目中所有分部分项工程的工作量,包括但不限于土建、安装、装饰等。说明:工程量清单应按照国家或行业相关规范进行编制,确保工程量准确无误。2.设计文件详细要求:包含工程项目的总体设计、施工图、技术规范等。说明:设计文件应满足国家或行业相关规范和标准,确保工程质量和安全。3.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等。说明:施工方案应结合工程实际情况,确保施工过程的顺利进行。4.安全生产许可证详细要求:承包人须提供有效的安全生产许可证。说明:安全生产许可证是承包人进行施工的必要条件,确保施工安全。5.营业执照详细要求:承包人须提供有效的营业执照。说明:营业执照是承包人合法经营的基本凭证。6.人员资质证明详细要求:包括项目经理、技术负责人、施工人员等资质证明。说明:人员资质证明是确保施工人员具备相应技能和经验的依据。7.材料设备清单详细要求:列出工程项目所需材料、设备的名称、规格、数量等。说明:材料设备清单是确保工程所需物资齐全的依据。8.验收报告详细要求:包括分项工程验收、分部工程验收和竣工验收报告。说明:验收报告是确保工程质量达到约定标准的依据。9.支付凭证详细要求:包括预付款、进度款、结算款等支付凭证。说明:支付凭证是确保合同款项及时支付的依据。10.争议解决协议详细要求:包括双方协商、仲裁或诉讼等争议解决方式。说明:争议解决协议是确保合同履行过程中出现争议时,能够及时、公正解决的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按时完成工程责任认定标准:每延误一天,支付发包人合同总价0.5%的违约金。示例:承包人应于200X年X月X日前完成工程,实际完成日期为200X年X月X日,则承包人需支付发包人违约金。2.承包人工程质量不合格责任认定标准:修复费用由承包人承担。示例:工程验收不合格,经鉴定修复费用为人民币X万元,则承包人需承担该费用。3.承包人违反合同约定责任认定标准:根据违约情节,承包人应承担相应的赔偿责任。示例:承包人未按约定提供材料,导致工程延误,则承包人需承担延误工期及相应损失。4.发包人未按时支付工程款责任认定标准:每逾期一天,支付承包人合同总价0.5%的违约金。示例:发包人应于每月X日前支付进度款,实际支付日期为每月X日后,则发包人需支付承包人违约金。5.发包人未按约定提供施工条件责任认定标准:根据发包人未提供施工条件导致的损失,发包人应承担赔偿责任。示例:发包人未按约定提供施工图纸,导致工程延误,则发包人需承担相应损失。6.第三方违反协议责任认定标准:根据第三方违约情节,第三方应承担相应的赔偿责任。示例:第三方未按时完成检测工作,导致工程延误,则第三方需承担相应损失。全文完。2024年内部承包合同简化示范1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的1.7合同签订地点2.承包内容2.1承包项目名称2.2承包项目地点2.3承包项目规模2.4承包项目范围2.5承包项目进度要求3.承包方式3.1承包模式3.2承包费用3.3承包方式变更3.4付款方式4.权利与义务4.1承包方权利4.2承包方义务4.3甲方权利4.4甲方义务5.技术要求5.1技术标准5.2技术规范5.3技术支持5.4技术验收6.质量要求6.1质量标准6.2质量保证6.3质量验收6.4质量责任7.安全要求7.1安全责任7.2安全措施7.3安全培训7.4安全事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任8.4保密措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.合同附件13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.其他约定14.1合同补充14.2合同解释14.3合同变更14.4合同解除与终止的效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年内部承包合同简化示范”。1.4合同生效日期:自签订之日起生效。1.5合同期限:自签订之日起至[具体日期]止,共计[具体年数]年。1.6合同目的:甲方委托乙方按照本合同约定,完成[具体项目名称]的内部承包工作。2.承包内容2.1承包项目名称:[具体项目名称]。2.2承包项目地点:[具体项目地点]。2.3承包项目规模:[具体规模描述]。2.4承包项目范围:包括但不限于[具体项目范围描述]。2.5承包项目进度要求:[具体进度要求描述],包括但不限于[具体里程碑时间节点]。3.承包方式3.1承包模式:乙方以独立承包方式完成承包项目。3.2承包费用:承包费用总额为[具体金额]元,分为[具体分期]期支付。3.3承包方式变更:未经双方协商一致,不得变更承包方式。3.4付款方式:按照本合同约定的进度要求,甲方在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后,[具体付款周期]内支付相应款项。4.权利与义务4.1承包方权利:4.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的协助和支持。4.1.2乙方有权在合同约定的范围内自主决定施工方案和施工方法。4.2承包方义务:4.2.1乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成承包项目。4.2.2乙方应遵守国家法律法规和甲方内部管理制度。4.3甲方权利:4.3.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。4.3.2甲方有权要求乙方及时整改不符合合同约定的问题。4.4甲方义务:4.4.1甲方应按照合同约定提供必要的施工条件。4.4.2甲方应按照合同约定支付承包费用。5.技术要求5.1技术标准:乙方应按照国家相关标准和[具体行业或项目标准]执行。5.2技术规范:乙方应遵守[具体技术规范名称]。5.3技术支持:甲方应提供必要的技术支持,包括但不限于[具体支持内容]。5.4技术验收:项目完成后,双方应按照合同约定进行技术验收。6.质量要求6.1质量标准:乙方应保证承包项目达到[具体质量标准]。6.2质量保证:乙方应提供[具体质量保证措施]。6.3质量验收:项目完成后,双方应按照合同约定进行质量验收。6.4质量责任:若项目存在质量问题,乙方应承担相应的修复责任。8.保密条款8.1保密内容:本合同中涉及到的商业秘密、技术秘密、业务信息等,均为保密内容。8.2保密期限:本合同履行期间及合同终止后[具体年数]年内,双方均应承担保密义务。8.3保密责任:任何一方违反保密义务,导致对方商业秘密、技术秘密等泄露的,应承担相应的法律责任。8.4保密措施:双方应采取必要的安全保密措施,确保保密内容的保密性。9.违约责任9.1违约情形:9.1.1乙方未按合同约定完成承包项目或未达到合同约定的质量标准。9.1.2甲方未按合同约定支付承包费用。9.1.3双方协商一致解除合同。9.2违约责任:9.2.1乙方违约,应承担相应的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.2.2甲方违约,应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。9.3违约处理:9.3.1双方应友好协商解决违约问题。9.3.2协商不成的,可向[具体争议解决机构]申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式:本合同争议解决方式为[具体方式,如仲裁或诉讼]。10.2争议解决机构:[具体争议解决机构名称]。10.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同解除11.1解除条件:11.1.1合同约定的解除条件成就。11.1.2不可抗力事件发生,致使合同无法履行。11.2解除程序:11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2单方解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。11.3解除责任:11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定承担相应的责任。12.合同终止12.1终止条件:12.1.1合同约定的终止条件成就。12.1.2合同履行完毕。12.2终止程序:12.2.1双方协商一致终止合同。12.2.2单方终止合同,应书面通知对方,并说明终止理由。12.3终止责任:12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任。13.合同附件13.1附件一:[具体附件名称,如“承包项目详细技术规范”]。13.2附件二:[具体附件名称,如“承包项目进度计划”]。13.3附件三:[具体附件名称,如“承包项目质量验收标准”]。14.其他约定14.1合同补充:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释:本合同条款如有歧义,由双方协商解释,协商不成的,按照相关法律法规解释。14.3合同变更:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。14.4合同解除与终止的效力:合同解除或终止后,除法律另有规定外,不影响已履行部分的效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方之外的,参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于中介服务、咨询服务、技术支持、项目监理等。16.第三方介入程序16.1介入申请:任何一方有意引入第三方时,应提前[具体时间]向对方提交书面申请,说明第三方介入的原因、范围和预期效果。16.2介入审查:对方收到介入申请后,应在[具体时间]内审查并答复是否同意第三方介入。16.3介入协议:经双方同意第三方介入后,应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任界定:第三方在本合同履行过程中的责任,应限于其直接参与的行为或服务,且不承担因甲乙双方违约行为所引起的责任。17.2责任限额:第三方在本合同中的责任限额,应根据其提供的具体服务内容和预期效果,由双方协商确定,并在第三方协议中明确。17.3保险保障:第三方应为其提供的服务购买相应的责任保险,以保障甲乙双方的利益。18.第三方责权利18.1权利:18.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和条件。18.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。18.2义务:18.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高质量的服务。18.2.2第三方应遵守国家法律法规和甲乙双方的相关规定。18.3责任:18.3.1第三方应对其服务过程中的疏忽或过失承担相应的责任。18.3.2第三方应配合甲乙双方进行合同履行和争议解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分:19.1.1甲乙双方负责项目的整体规划、进度控制和风险控制。19.1.2第三方负责具体服务的提供和执行。19.2费用承担:19.2.1第三方服务的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方协议承担。19.3争议解决:19.3.1第三方与其他各方的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构。20.第三方介入的特殊条款20.1中介服务:20.1.1中介方应提供真实、准确的信息,并保证其提供的服务符合合同约定。20.1.2中介方不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.2咨询服务:20.2.1咨询方应根据甲乙双方的需求提供专业咨询意见。20.2.2咨询方对咨询意见的准确性负责。20.3技术支持:20.3.1技术支持方应按照合同约定提供必要的技术支持。20.3.2技术支持方对技术支持的效果负责。20.4项目监理:20.4.1监理方应按照合同约定对项目进行监督和检查。20.4.2监理方对项目质量、进度和安全负责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.承包项目详细技术规范要求:详细列出项目所需的技术标准和规范,包括但不限于材料、设备、施工工艺等方面的要求。说明:此附件作为乙方施工的依据,确保项目质量符合要求。2.承包项目进度计划要求:详细列出项目的进度安排,包括各个阶段的开始和结束时间、关键节点等。说明:此附件作为项目进度管理的依据,确保项目按计划推进。3.承包项目质量验收标准要求:详细列出项目质量验收的标准和程序,包括验收的指标、方法和判定标准。说明:此附件作为项目质量控制的依据,确保项目质量达到预期。4.第三方协议要求:详细列出第三方介入的协议内容,包括服务内容、费用、责任和权利等。说明:此附件作为第三方介入的依据,明确各方的责任和义务。5.保密协议要求:详细列出保密内容的范围、保密期限和保密措施。说明:此附件作为保密条款的补充,确保商业秘密和业务信息的安全。6.合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容、原因和生效日期。说明:此附件作为合同变更的依据,确保合同变更的合法性和有效性。7.争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、机构和程序。说明:此附件作为争议解决的依据,确保争议得到及时、公正的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成承包项目或未达到合同约定的质量标准。1.2甲方未按合同约定支付承包费用。1.3双方协商一致解除合同。1.4第三方未按协议提供合格服务或泄露保密信息。1.5任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约责任认定标准:2.1乙方违约:乙方应承担相应的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.2甲方违约:甲方应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.3第三方违约:第三方应根据协议承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、恢复原状等。2.4任何一方违反保密义务:违反保密义务的一方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。3.违约示例说明:3.1乙方未按合同约定完成承包项目,导致项目延期交付,甲方遭受损失。乙方应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.2甲方未按合同约定支付承包费用,导致乙方无法正常施工。甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。3.3第三方未按协议提供合格服务,导致项目质量不达标。第三方应根据协议承担相应的责任,包括赔偿损失和恢复原状。全文完。2024年内部承包合同简化示范2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2承包方法定代表人信息1.3承包方联系人信息2.承包项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围2.4项目内容3.承包期限3.1承包起始日期3.2承包结束日期4.承包费用4.1承包费用总额4.2付款方式4.3付款时间5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收程序6.工程进度要求6.1进度计划6.2进度调整程序7.工程变更7.1变更范围7.2变更程序8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同附件13.1附件一:项目合同书13.2附件二:项目进度计划13.3附件三:质量验收标准14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:X有限公司1.1.2承包方地址:X省X市X区X路X号1.1.3承包方法定代表人:1.1.4承包方联系电话:13856781.2承包方法定代表人信息1.2.1法定代表人姓名:1.2.2法定代表人身份证号码:110101197901051.2.3法定代表人联系电话:13956781.3承包方联系人信息1.3.1联系人姓名:1.3.2联系人职位:项目经理1.3.3联系人联系电话:13756782.承包项目概况2.1项目名称:X项目2.2项目地点:X省X市X区2.3项目范围:包括但不限于建筑主体结构、装饰装修、水电安装等2.4项目内容:具体详见附件一:项目合同书3.承包期限3.1承包起始日期:2024年1月1日3.2承包结束日期:2024年12月31日4.承包费用4.1承包费用总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2付款方式:分阶段付款,具体见附件一:项目合同书4.3付款时间:每个阶段完成后10日内支付5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家及地方相关质量标准5.2质量验收程序:详见附件一:项目合同书6.工程进度要求6.1进度计划:详见附件二:项目进度计划6.2进度调整程序:如需调整进度计划,应提前15日书面通知对方,并经双方协商一致后执行7.工程变更7.1变更范围:在项目实施过程中,如因设计变更、施工条件变化等原因需要对工程进行变更7.2变更程序:任何一方提出变更申请,应提供变更原因及变更内容,经双方协商一致后,签订书面变更协议8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.1.1承包方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全。8.1.2承包方应建立健全安全生产责任制,定期进行安全生产教育和培训。8.1.3施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志,确保施工人员安全。8.2环境保护要求8.2.1承包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。8.2.2施工过程中产生的废水、废气、固体废物等应进行处理,不得直接排放。8.2.3施工结束后,承包方应负责恢复施工现场原状,确保土地资源的合理利用。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至X仲裁委员会仲裁解决。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定的时间、质量完成工程;10.1.2承包方违反安全生产规定,造成安全事故;10.1.3承包方违反环境保护规定,造成环境污染;10.2违约责任承担10.2.1承包方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失;10.2.2承包方应承担因违约行为给对方造成的间接经济损失;10.2.3如违约行为构成犯罪的,承包方还应承担相应的刑事责任。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同;11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方;11.2.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商,达成一致。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字;12.2合同生效时间12.2.1自合同双方签字盖章之日起生效。13.合同附件13.1附件一:项目合同书13.2附件二:项目进度计划13.3附件三:质量验收标准14.其他约定事项14.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与项目实施、提供专业服务或协助合同履行的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、施工队伍、材料供应商等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入方式包括但不限于咨询服务、项目管理、技术支持、材料供应、施工监理等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定,具体数额根据第三方提供服务的性质和风险程度确定。17.第三方责任划分17.1第三方责任划分17.1.1第三方应按照合同约定,履行其职责,并对自己的行为负责。17.1.2甲乙双方应明确第三方的责任范围,并在合同中予以约定。17.1.3第三方责任与甲乙双方的责任划分,以合同约定为准。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入时,甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。18.1.2第三方介入后的工作协调和沟通,由甲方或乙方负责,第三方应积极配合。19.第三方介入时的权利义务19.1第三方介入时的权利义务19.1.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息,以便其履行合同职责。19.1.2第三方有义务按照合同约定,按时、按质、按量完成其工作。19.1.3第三方有权根据合同约定,向甲方或乙方收取合理的服务费用。20.第三方介入时的争议解决20.1第三方介入时的争议解决20.1.1第三方与甲方或乙方之间发生的争议,应通过协商解决。20.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。21.第三方介入时的合同变更21.1第三方介入时的合同变更21.1.1第三方介入可
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国甲醇分解炉行业投资前景及策略咨询研究报告
- 《家里的灶头》课件
- 2024至2030年高水压洗机项目投资价值分析报告
- 2024至2030年耐溶剂重氮感光胶项目投资价值分析报告
- 2024至2030年水泥砖项目投资价值分析报告
- 2024至2030年无纺布地拖项目投资价值分析报告
- 2024至2030年幻彩石砖项目投资价值分析报告
- 2024至2030年双色软柄镜面油灰刀项目投资价值分析报告
- 《中学历史教材分析》课件
- 2024至2030年免熏蒸包装箱项目投资价值分析报告
- 在线教育平台教师薪酬管理方案
- 兰州中川国际机场限公司招聘高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 2024-2025学年新教材高中政治 第一单元 基本经济制度与经济体制 1.1 公有制为主体 多种所有制经济共同发展说课稿 部编版必修2
- 2024版年度中华人民共和国传染病防治法
- 【安徽省服务贸易的发展现状及优化建议探析(论文)10000字】
- 以案促改警示教育个人心得体会7篇
- 教学课件教学
- 军队文职人员招聘公共科目考试大纲
- Unit 5 Off to space【速记清单】含答案解析
- 压力容器使用单位安全员题库
- 碎石桩施工劳务合同文本
评论
0/150
提交评论