2024年施工单位建设工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工单位建设工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位名称1.2施工单位地址1.3施工单位法定代表人1.4业主单位名称1.5业主单位地址1.6业主单位法定代表人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同价款3.工程工期3.1工期开始日期3.2工期结束日期3.3工期延误责任4.施工组织与实施4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工现场管理4.4施工安全与环境保护5.材料供应与检验5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料检验标准5.4材料验收程序6.质量控制与验收6.1质量标准6.2质量检验程序6.3质量验收标准6.4质量保修期限7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔程序7.3索赔范围7.4索赔计算方法8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度安排8.3付款条件8.4付款违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同变更记录14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位名称：建筑工程有限公司1.2施工单位地址：市区街道号1.3施工单位法定代表人：1.4业主单位名称：房地产开发有限公司1.5业主单位地址：市区街道号1.6业主单位法定代表人：2.工程概况2.1工程名称：住宅小区项目2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：总建筑面积约万平方米2.4工程类型：住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程合同价款：人民币叁仟万元整3.工程工期3.1工期开始日期：2024年3月1日3.2工期结束日期：2025年2月28日3.3工期延误责任：如因施工单位原因导致工期延误，每延误一日，施工单位应向业主单位支付合同总价款的0.1%作为违约金。4.施工组织与实施4.1施工组织设计：施工单位应在开工前30日内提交详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。4.2施工进度计划：施工单位应按照施工组织设计中的进度计划执行，并确保工程按期完工。4.3施工现场管理：施工单位应负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序。4.4施工安全与环境保护：施工单位应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工过程中的安全和环境保护。5.材料供应与检验5.1材料供应方式：材料由业主单位统一采购，施工单位负责材料的验收和使用。5.2材料质量要求：所有材料应符合国家相关质量标准，并由供应商提供合格证明。5.3材料检验标准：施工单位应按照国家标准对材料进行检验，检验不合格的材料不得使用。5.4材料验收程序：施工单位应在材料进场时进行验收，并将验收结果报业主单位备案。6.质量控制与验收6.1质量标准：工程质量应符合国家有关工程质量标准，满足设计要求。6.2质量检验程序：施工单位应按照国家有关质量检验程序进行质量检验，并做好检验记录。6.3质量验收标准：工程完工后，由业主单位组织相关单位进行质量验收，验收合格后方可交付使用。6.4质量保修期限：工程保修期限为自工程交付之日起五年。8.付款方式与进度8.1付款方式：工程款的支付分为预付款、进度款和竣工结算款。8.2付款进度安排：预付款为合同价的20%，在合同签订后10日内支付；进度款按工程进度分段支付，每月支付前一个月完成工程量的80%；竣工结算款为合同价的60%，在工程竣工验收合格后30日内支付。8.3付款条件：施工单位提交合格工程量清单及发票、业主单位验收合格。8.4付款违约责任：如业主单位未按约定支付工程款，应向施工单位支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序：提交仲裁申请后，仲裁庭应在接到申请之日起60日内作出仲裁裁决。9.3争议解决机构：仲裁委员会。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不符合要求、未按约定支付工程款等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算方法：违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同价款的10%。11.合同解除与终止11.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，经双方协商一致后解除。11.3合同终止条件：包括工程竣工、合同履行完毕、双方协商一致终止等。11.4合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理合同终止手续。12.合同生效与解除12.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。12.2合同解除条件：包括合同约定的解除条件成就、双方协商一致解除等。12.3合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并按合同约定办理解除手续。13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同变更记录14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”是指除合同双方（施工单位和业主单位）以外的任何个人、企业或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了确保合同的顺利执行，提高工程质量，保障双方权益，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入的条款及说明16.1第三方介入条件：任何一方在合同履行过程中认为需要第三方介入时，应书面通知对方，并说明介入的必要性、第三方的基本情况及预计介入的时间。16.2第三方介入程序：经双方协商一致，由一方或双方共同选定合适的第三方，并与其签订相应服务合同或协议。16.3第三方介入费用：第三方介入所产生的费用由责任方承担，若无明确责任方，则由双方按比例分担。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义：第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额确定：第三方责任限额由双方在第三方介入服务合同或协议中约定，一般包括直接损失和间接损失。17.3第三方责任限额的调整：如因不可抗力等原因导致第三方责任限额不足以赔偿损失，双方可协商调整责任限额。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与施工单位：第三方对施工单位的监督和指导应遵循合同约定，对施工单位的质量、进度、安全等方面进行监督检查，并提出改进建议。18.2第三方与业主单位：第三方应向业主单位报告工程进展情况，并对工程质量、进度、安全等方面进行评估，确保工程符合合同要求。18.3第三方与监理单位：如存在多个第三方，监理单位应协调各第三方之间的关系，确保各方工作协调一致。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入后的合同变更：如因第三方介入导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订补充协议。19.2第三方介入期间的争议解决：第三方介入期间，如出现争议，双方应尝试协商解决，协商不成的，可按第9条争议解决方式处理。19.3第三方介入后的合同终止：如因第三方介入导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同，并按第11条合同解除与终止条款处理。20.第三方介入的记录与报告20.1第三方介入记录：第三方应详细记录介入过程中的各项工作，包括检查、评估、建议等，并定期向双方报告。20.2第三方介入报告：第三方应定期向双方提交介入报告，内容包括工程进展情况、存在问题及建议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含工程项目的平面图、剖面图、立面图、结构图、设备图等，确保图纸完整、准确、清晰。说明：施工图纸是施工过程中不可或缺的技术文件，是施工质量和进度的重要依据。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，对确保施工质量和进度具有重要意义。3.附件三：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：合同变更记录是确保合同履行过程中变更事项明确、规范的重要文件。4.附件四：材料检验报告详细要求：对进场材料进行检验，并出具检验报告，报告应包含材料名称、规格、数量、检验结果等信息。说明：材料检验报告是确保材料质量符合要求的重要依据。5.附件五：工程进度报告详细要求：定期提交工程进度报告，报告应包含工程进度、质量、安全、环境保护等方面的情况。说明：工程进度报告是业主单位了解工程进展情况的重要途径。6.附件六：工程验收报告详细要求：工程完工后，由业主单位组织相关单位进行验收，并出具验收报告。说明：工程验收报告是确认工程质量是否符合要求的重要文件。7.附件七：工程质量保修书详细要求：明确工程质量保修期限和保修内容，确保工程在使用过程中出现问题能得到及时解决。说明：工程质量保修书是保障业主单位权益的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程进度。责任认定标准：每延误一日，施工单位应向业主单位支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例：如合同约定工期为180天，施工单位实际工期为190天，则应支付10天的违约金。2.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定标准：施工单位应承担返工、修复等费用，并赔偿由此造成的损失。示例：工程竣工验收时发现某部位质量不合格，施工单位需进行返工修复，并赔偿业主单位因此造成的损失。3.违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定标准：业主单位应向施工单位支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：业主单位应在每月月底前支付进度款，如逾期支付，则需支付每日万分之五的违约金。4.违约行为：未按合同约定进行材料检验。责任认定标准：施工单位应承担由此造成的损失，并赔偿业主单位因此遭受的损失。示例：施工单位未按合同约定对材料进行检验，导致工程出现质量问题，需承担相关责任。5.违约行为：违反安全生产规定。责任认定标准：施工单位应承担由此造成的损失，并赔偿业主单位因此遭受的损失。示例：施工单位在施工过程中发生安全事故，需承担相关责任。全文完。2024年施工单位建设工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2业主单位信息1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程设计及施工标准3.1设计要求3.2施工规范3.3质量标准4.工程工期4.1工期安排4.2顺延条件4.3延期责任5.工程进度款支付5.1支付比例5.2支付时间5.3支付方式6.工程变更及签证6.1变更范围6.2签证流程6.3费用承担7.工程质量保证7.1质量保修期7.2质量保修内容7.3质量问题处理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.安全生产责任9.1安全生产要求9.2安全生产责任9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护要求10.2环境污染处理10.3环境保护责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位信息施工单位名称：建设有限公司施工单位法定代表人：施工单位注册地址：省市区路号1.2业主单位信息业主单位名称：房地产开发有限公司业主单位法定代表人：业主单位注册地址：省市区路号1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月15日。2.工程概况2.1工程名称住宅小区一期工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模占地面积：100000平方米建筑面积：200000平方米2.4工程类型住宅及配套设施工程3.工程设计及施工标准3.1设计要求工程设计需符合国家相关规范、标准，确保工程质量、安全、环保。3.2施工规范施工过程中需严格按照国家及地方相关规范、标准执行。3.3质量标准工程质量需达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求。4.工程工期4.1工期安排合同工期为12个月，自2024年3月16日起至2025年3月15日止。4.2顺延条件（1）业主单位未按合同约定提供施工场地、图纸及技术资料；（2）施工单位因不可抗力等原因导致工期延误；（3）由于政策调整、法律法规变化等原因导致工期延误。4.3延期责任因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，应向业主单位支付相当于工程合同总价1%的违约金。5.工程进度款支付5.1支付比例（1）工程开工前，业主单位支付合同总价10%的预付款；（2）工程完成30%时，支付合同总价30%的进度款；（3）工程完成60%时，支付合同总价30%的进度款；（4）工程完成90%时，支付合同总价20%的进度款；（5）工程竣工验收合格后，支付合同总价10%的尾款。5.2支付时间每期进度款支付时间应在约定的支付比例完成后的10个工作日内支付。5.3支付方式支付方式为银行转账。6.工程变更及签证6.1变更范围合同工程内容、工程量、工程标准等变更。6.2签证流程变更事项经双方协商一致后，由施工单位提出变更申请，业主单位审批后，双方签署变更签证。6.3费用承担变更费用按照双方协商一致的价格执行，由施工单位承担。7.工程质量保证7.1质量保修期本工程质量保修期为5年，自工程竣工验收合格之日起计算。7.2质量保修内容（1）建筑主体结构质量保证期：5年；（2）建筑装饰装修工程质量保证期：2年；（3）建筑设备安装工程质量保证期：2年。7.3质量问题处理在质量保修期内，如出现质量问题，施工单位应在接到业主单位通知后7日内进行修复。如修复后仍存在问题，业主单位可要求施工单位承担相应的维修费用。8.工程验收8.1验收标准工程验收应按照国家及地方相关规范、标准执行，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》等。8.2验收程序（1）施工单位应按照合同约定和设计图纸完成工程后，向业主单位提出验收申请；（2）业主单位应在收到验收申请后的10个工作日内组织验收；（3）验收过程中，双方应共同检查工程质量、安全、环保等方面；（4）验收合格后，双方签署验收报告，工程进入保修期；8.3验收不合格处理（1）如验收不合格，施工单位应在接到不合格通知后的15个工作日内进行整改；（2）整改完成后，施工单位应重新提交验收申请；（3）如再次验收不合格，业主单位有权解除合同，施工单位应承担违约责任。9.安全生产责任9.1安全生产要求（1）施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全；（2）施工单位应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识；（3）施工现场应设置必要的安全防护设施，确保施工人员安全。9.2安全生产责任（1）施工单位对施工现场的安全负责，应承担因安全生产责任不落实造成的损失；（2）业主单位应监督施工单位执行安全生产规定，发现安全隐患及时通知施工单位整改。9.3事故处理（1）发生安全事故，施工单位应立即采取应急措施，并立即报告业主单位和相关部门；（2）事故调查和处理应按照国家及地方相关法律法规执行。10.环境保护10.1环境保护要求（1）施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规；（2）施工现场应采取有效措施，防止环境污染。10.2环境污染处理（1）如发生环境污染事故，施工单位应立即停止施工，并采取措施防止污染扩大；（2）施工单位应承担环境污染事故的治理费用。10.3环境保护责任（1）施工单位对施工现场的环境保护负责；（2）业主单位应监督施工单位执行环境保护规定。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议；（2）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；（3）仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在15个工作日内提出解决建议；（2）如协商无果，任何一方可向仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼申请。11.3争议解决期限仲裁或诉讼应在收到争议解决申请后的60个工作日内完成。12.违约责任12.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定，造成对方损失；（3）一方因自身原因导致工程延期或质量不合格。12.2违约责任（1）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失；（2）违约方应支付违约金，违约金按合同约定执行；（3）违约方应承担因违约行为导致的其他法律责任。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁委员会或人民法院裁决。13.合同解除13.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方严重违约，经对方催告后仍不履行；（3）发生不可抗力事件，致使合同无法履行。13.2解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方；（2）对方应在接到通知后的15个工作日内确认；（3）解除合同后，双方应按照合同约定办理相关事宜。13.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款、支付违约金等费用。14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。14.3合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构、保险公司等，以及任何因合同履行需要介入的独立第三方。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、进度管理、成本控制、风险评估、争议解决等。16.第三方介入条件16.1介入事由（1）合同约定需要第三方介入的事宜；（2）因合同履行过程中出现重大问题，需要第三方提供专业意见或协助；（3）合同双方协商一致，同意引入第三方介入。17.第三方介入程序17.1介入申请（1）由合同一方提出介入申请，并说明介入事由；（2）另一方收到申请后，应在5个工作日内回复是否同意介入。17.2介入协议（1）双方同意介入后，应与第三方签订《第三方介入协议》；（2）《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及费用等。18.第三方责任限额18.1责任界定（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成的损失，不承担责任。18.2责任限额（1）第三方责任限额由《第三方介入协议》约定，最高不超过合同总价的10%；（2）若第三方责任超过限额，超出部分由合同双方按比例分担。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方与甲方（1）第三方应按照《第三方介入协议》和本合同的约定，对甲方提供专业服务；（2）甲方应配合第三方的工作，并提供必要的资料和条件；（3）甲方有权要求第三方及时汇报工作进展，并对第三方的工作提出意见和建议。19.2第三方与乙方（1）第三方应按照《第三方介入协议》和本合同的约定，对乙方进行监督和管理；（2）乙方应遵守国家相关法律法规和合同约定，接受第三方的监督；（3）乙方有权要求第三方对施工过程中发现的问题提出整改意见，并对第三方的工作提出意见和建议。19.3第三方与合同双方（1）第三方应公平、公正、独立地履行职责，维护合同双方的合法权益；（2）合同双方应尊重第三方的独立地位，不得干预第三方的工作；（3）合同双方应就第三方的工作进行监督和评价，并提出改进意见。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用由合同双方按约定比例分担，具体分担比例在《第三方介入协议》中约定。20.2费用支付第三方介入费用应在《第三方介入协议》签订后10个工作日内支付。21.第三方介入的终止21.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同双方协商一致同意终止第三方介入；（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2终止程序（1）合同一方提出终止第三方介入的，应提前10个工作日书面通知合同双方和第三方；（2）合同双方和第三方应在接到通知后5个工作日内确认终止；（3）终止后，合同双方和第三方应按照《第三方介入协议》和本合同的约定办理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及说明要求：提供完整的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，并附有详细的施工说明和技术要求。2.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施、环境保护措施等。3.施工合同要求：包括合同、附件、补充协议等，确保合同内容的完整性和一致性。4.验收报告要求：详细记录工程验收的过程、结果和存在问题，并由双方签字确认。5.施工进度报告6.质量检测报告要求：提供材料、构件、设备的质量检测报告，确保工程质量符合国家标准。7.安全生产记录要求：记录施工现场的安全生产情况，包括安全事故、安全隐患、安全措施等。8.环境保护报告要求：记录施工现场的环保措施执行情况，包括废气、废水、噪声、固体废弃物等。9.付款凭证要求：提供工程进度款的支付凭证，包括银行转账记录、发票等。10.第三方介入协议要求：与第三方签订的协议，明确第三方的职责、权利、义务及费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程责任认定标准：每延误一天，违约方应支付相当于工程合同总价0.5%的违约金。示例说明：若合同工期为12个月，因乙方原因导致工期延误2个月，则乙方应支付相当于合同总价6%的违约金。2.违约行为：工程质量不符合合同约定责任认定标准：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》等规范，由第三方机构进行检测，如检测不合格，违约方应承担修复费用，并支付相当于修复费用10%的违约金。示例说明：若工程主体结构检测不合格，乙方需承担修复费用50万元，并支付5万元的违约金。3.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定标准：每逾期支付一天，违约方应支付相当于逾期款项1%的滞纳金。示例说明：若合同约定支付工程款100万元，乙方逾期支付1个月，则乙方应支付1万元的滞纳金。4.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：根据《合同法》等相关法律法规，不可抗力事件导致的合同无法履行，双方互不承担责任。示例说明：因地震等不可抗力导致工程中断，合同双方互不承担责任。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：根据《反不正当竞争法》等相关法律法规，泄露商业秘密的，违约方应承担相应的法律责任。示例说明：乙方泄露甲方商业秘密，甲方可要求乙方承担相应的法律责任。全文完。2024年施工单位建设工程合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2建设单位基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设周期第三条合同价款及支付方式3.1合同价款总额3.2付款方式3.3付款进度3.4预付款比例3.5结算方式第四条工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收程序4.3质量保证期第五条施工进度要求5.1施工计划5.2进度节点5.3进度调整5.4延期处理第六条施工安全管理6.1安全责任6.2安全管理制度6.3安全事故处理6.4安全教育培训第七条施工资料管理7.1资料收集与整理7.2资料保管与归档7.3资料移交与使用第八条合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用8.4变更后的合同效力第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理第十一条合同解除11.1解除情形11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条合同终止12.1终止情形12.2终止程序12.3终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同附件第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件效力14.3其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称：___________1.1.2施工单位法定代表人：___________1.1.3施工单位注册地址：___________1.1.4施工单位联系电话：___________1.1.5施工单位开户银行及账号：___________1.2建设单位基本信息1.2.1建设单位名称：___________1.2.2建设单位法定代表人：___________1.2.3建设单位注册地址：___________1.2.4建设单位联系电话：___________1.2.5建设单位开户银行及账号：___________1.3合同签订日期：___________1.4合同生效日期：合同签订之日起，自双方签字盖章之日起生效。第二条工程概况2.1工程名称：___________2.2工程地点：___________2.3工程规模：___________2.4工程类型：___________2.5工程建设周期：自合同生效之日起___________日内完成。第三条合同价款及支付方式3.1合同价款总额：人民币___________元整。3.2付款方式：分阶段支付，具体如下：3.2.1预付款：合同签订后___________日内支付合同价款的___________%；3.2.2进度款：按月进度支付，每月支付合同价款的___________%；3.2.3结算款：工程验收合格后___________日内支付合同价款的___________%；3.2.4验收合格后___________日内支付合同价款的___________%。3.3付款进度：详见附件一：付款进度表。3.4预付款比例：合同价款的___________%。3.5结算方式：按实际完成工程量及合同约定的单价计算。第四条工程质量要求4.1质量标准：符合国家及行业现行标准、规范和设计文件要求。4.2质量验收程序：按国家及行业现行标准、规范和设计文件执行。4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起___________年内。第五条施工进度要求5.1施工计划：详见附件二：施工进度计划。5.2进度节点：按施工进度计划执行，具体节点如下：5.2.1开工日期：___________5.2.2竣工日期：___________5.3进度调整：因不可抗力或建设单位原因导致施工进度延误，双方协商一致后可调整进度计划。5.4延期处理：因施工单位原因导致施工进度延误，每延误一日，施工单位应支付___________元违约金。第六条施工安全管理6.1安全责任：双方应按照国家及行业现行标准、规范和设计文件要求，落实安全生产责任制。6.2安全管理制度：详见附件三：安全生产管理制度。6.3安全事故处理：发生安全事故时，双方应立即采取应急措施，并按照国家及行业现行标准、规范和设计文件要求处理。6.4安全教育培训：施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训。第七条施工资料管理7.1资料收集与整理：施工单位应按国家及行业现行标准、规范和设计文件要求收集、整理施工资料。7.2资料保管与归档：施工单位应妥善保管施工资料，并在工程竣工验收后及时归档。7.3资料移交与使用：施工单位应按合同约定及时向建设单位移交施工资料，并确保资料的真实性、完整性。第八条合同变更8.1变更程序：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议后生效。8.2变更内容：包括但不限于工程量、工程内容、工程地点、合同价款、付款方式、工期、质量要求等。8.3变更费用：因变更产生的费用，除合同另有约定外，应由变更方承担。8.4变更后的合同效力：变更后的合同内容与原合同内容具有同等法律效力。第九条争议解决9.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序：仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时付款、未按约定完成工程、质量不符合要求、未按约定提供资料等。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3违约处理：违约方应在收到违约通知后___________日内采取补救措施，否则守约方有权解除合同。第十一条合同解除11.1解除情形：包括但不限于一方违约导致合同无法履行、发生不可抗力导致合同无法履行等。11.2解除程序：任何一方要求解除合同时，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面解除协议。11.3解除后的处理：合同解除后，双方应按照协议处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。第十二条合同终止12.1终止情形：包括但不限于工程全部完成、合同约定的其他终止条件等。12.2终止程序：合同终止时，双方应签订书面终止协议，明确终止后的处理事宜。12.3终止后的处理：合同终止后，双方应按照协议处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同附件第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同生效。14.2合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。14.3其他约定事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定，参与合同履行的独立主体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。第二条第三方介入范围及职责2.1第三方介入范围：第三方介入的范围应限于合同履行过程中，对工程质量、进度、安全、资金等方面进行监督、检查、评估和咨询。2.2第三方职责：2.2.1监理单位：负责监督工程施工质量、进度、安全，确保工程质量达到合同约定的标准。2.2.2检测机构：负责对施工材料、工程质量进行检测，出具检测报告。2.2.3咨询公司：提供技术、管理、经济等方面的咨询服务。2.2.4金融机构：负责资金管理、支付监督等。第三条第三方选择与指定3.1第三方由甲乙双方共同选择，并签订相应的合作协议。3.2第三方应具备相应的资质、能力和信誉，能够独立承担法律责任。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额应在其合作协议中明确约定。4.2第三方的责任限额不得低于合同价款的___________%。4.3第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，第三方应独立履行职责，不受甲乙双方的影响。5.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。5.3第三方不得利用职务之便谋取不正当利益。第六条第三方介入后的额外条款6.1第三方介入后，甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。6.2第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体费用由合作协议约定。6.3第三方介入期间，甲乙双方应向第三方提供必要的配合和支持。第七条第三方介入后的合同调整7.1第三方介入后，合同中涉及第三方职责的部分内容，可进行调整，以